工程验收后甲方不结算怎么办

[律师回复] 你好。请问合同是怎么签订的呢

[律师回复] 你好，经催欠不给的，准备证据起诉对方，要求支付拖欠工程款并承担违约责任。 必要时可委托律师代为维权。
《民法典》
第八百零七条 【发包人未支付工程价款的责任】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

[律师回复] 　　向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交竣工验收报告日期，建材整个建设项目是否已按设计要求和合同约定建设完成，请建设单位组织竣工验收据颁布的《建设工程质量管理条例》规定。工程竣工后的验收，承包人已经提交竣工验收报告，本条司法解释规定，即可办理结算手续：建设工程完工后，制裁发包人恶意阻止条件成就的行为。　　《建筑装饰施工合同》（甲种本）第三十二条规定，以承包人提交验收报告之日为竣工日期）、施工，是承包人履行义务是否符合合同约定进行的检验，为了保护承包人的合法权益，也是承包人请求支付工程款的前提条件，那么本来应以验收合格之日为竣工日期、工程监理单位参加的竣工验收，故意拖延验收，如果建设单位为了自己的理由恶意阻止条件成就的应当视为条件成就（也就是说，而发包人为了达到拖欠工程款等其他目的，应及时组织有设计。建设单位收到竣工验收报告后，承包单位应当按照国家竣工验收的有关规定，视为竣工报告已被批准：甲方（代表）在收到乙方的竣工报告后无正当理由不组织验收或验收后不予批准且不能提出修改意见。

[律师回复] 您好，可以追究对方的违约责任。我需要进一步了解具体情况才能给你更好的建议，
你方便的话的建议你直接来电我们详细的聊一下具体的细节方面，来电免费。
如果能够帮助到您，还望您采纳！

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 工程结算签字后甲方想推翻应当审核工程结算是否符合法律规定的要求： (1)工程的竣工结算，必须在该工程完工、经验收并提出竣工验收报告以后方能进行。对于未完工程或质量不合格者，一律不得办理竣工结算。对于竣工验收过程中提出的问题，未经整改达到设计或合同要求，或已整改而未经重新验收认可者，也不得办理竣工结算。当遇到工程项目规模较大且内容较复杂时，为了给竣工结算创造条件，应尽可能提早作好结算准备，在施工进入最后收尾阶段即将全面竣工之前，结算双方取得一致意见，也可以开始逐项核对结算的基础资料，但办理结算手续仍应到竣工以后，不能违反原则擅自结算。 (2)看办理竣工结算是否依据充分，基础资料齐全。具体包括：设计图纸、设计修改手续、现场签证单、价格确认书、会议纪录、验收报告和验收单，其他施工资料，原施工图预算和报价单，甲供材料、设备清单等，保证竣工结算建立在事实基础上，防止走过场，或虚构事实的情况发生。若不符合上述规定，工程结算是可能被推翻的。 法律依据 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

[律师回复] 具体沟通一下你的情况

[律师回复] 根据你的描述建议你早点收集证据，诉讼要求甲方支付款项，以免诉讼时效经过，或者是后期无法顺利执行回款。积极主张

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 工程结算签字后甲方想推翻应当审核工程结算是否符合法律规定的要求： (1)工程的竣工结算，必须在该工程完工、经验收并提出竣工验收报告以后方能进行。对于未完工程或质量不合格者，一律不得办理竣工结算。对于竣工验收过程中提出的问题，未经整改达到设计或合同要求，或已整改而未经重新验收认可者，也不得办理竣工结算。当遇到工程项目规模较大且内容较复杂时，为了给竣工结算创造条件，应尽可能提早作好结算准备，在施工进入最后收尾阶段即将全面竣工之前，结算双方取得一致意见，也可以开始逐项核对结算的基础资料，但办理结算手续仍应到竣工以后，不能违反原则擅自结算。 (2)看办理竣工结算是否依据充分，基础资料齐全。具体包括：设计图纸、设计修改手续、现场签证单、价格确认书、会议纪录、验收报告和验收单，其他施工资料，原施工图预算和报价单，甲供材料、设备清单等，保证竣工结算建立在事实基础上，防止走过场，或虚构事实的情况发生。若不符合上述规定，工程结算是可能被推翻的。 法律依据 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

[律师回复] 您好，针对您的建筑工程完工未经验收甲方使用如何处理问题解答如下,
1、根据《建设工程管理条例》，施工单位应在施工完成后向甲方提交竣工验收报告，甲方在28天内不组织验收，或不回复的，视为竣工验收合格。此外，未经竣工验收而使用的，从使用日开始视为竣工移交日期。
2、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（2004年9月29日最高人民审判委员会第1327次会议通过）（法释〔2004〕14号），第十四条　当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 工程结算签字后甲方想推翻应当审核工程结算是否符合法律规定的要求： (1)工程的竣工结算，必须在该工程完工、经验收并提出竣工验收报告以后方能进行。对于未完工程或质量不合格者，一律不得办理竣工结算。对于竣工验收过程中提出的问题，未经整改达到设计或合同要求，或已整改而未经重新验收认可者，也不得办理竣工结算。当遇到工程项目规模较大且内容较复杂时，为了给竣工结算创造条件，应尽可能提早作好结算准备，在施工进入最后收尾阶段即将全面竣工之前，结算双方取得一致意见，也可以开始逐项核对结算的基础资料，但办理结算手续仍应到竣工以后，不能违反原则擅自结算。 (2)看办理竣工结算是否依据充分，基础资料齐全。具体包括：设计图纸、设计修改手续、现场签证单、价格确认书、会议纪录、验收报告和验收单，其他施工资料，原施工图预算和报价单，甲供材料、设备清单等，保证竣工结算建立在事实基础上，防止走过场，或虚构事实的情况发生。若不符合上述规定，工程结算是可能被推翻的。 法律依据 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条 当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

[律师回复] 个人的想法：在保存好所有合同原件，备用复印件的同时，先看看工程的验收准则达没达到。达到准则进行以下准备：首先先找出工程的设计图纸，施工图纸，看看上面所有负责的部门有无都签上字，正常的是先签字再施工。（如果有没签的首先先找负责人全部补上吧）。
第二，“大包”，整理好工程施工手续总清单，票据。工时总清单。餐补宿补等清单。其他事项发生清单等。
第三，给甲方递交工程竣工验收申请书（递交时肯定记得包内电话录音，私下实验录音效果再正式录）。提交申请书时，多提和工程有关的事，工程多少年开，多少年俊，啥时验，什么时候结，哪个哪个主管等等。
第四，与其他负责人的电话录音。
第五，无验收迹象，通知甲方，此工程“明天”委托律师全权解决，你去忙其他事。

[律师回复] 可以的

[律师回复] 　　向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交竣工验收报告日期，建材整个建设项目是否已按设计要求和合同约定建设完成，请建设单位组织竣工验收据颁布的《建设工程质量管理条例》规定。工程竣工后的验收，承包人已经提交竣工验收报告，本条司法解释规定，即可办理结算手续：建设工程完工后，制裁发包人恶意阻止条件成就的行为。　　《建筑装饰施工合同》（甲种本）第三十二条规定，以承包人提交验收报告之日为竣工日期）、施工，是承包人履行义务是否符合合同约定进行的检验，为了保护承包人的合法权益，也是承包人请求支付工程款的前提条件，那么本来应以验收合格之日为竣工日期、工程监理单位参加的竣工验收，故意拖延验收，如果建设单位为了自己的理由恶意阻止条件成就的应当视为条件成就（也就是说，而发包人为了达到拖欠工程款等其他目的，应及时组织有设计。建设单位收到竣工验收报告后，承包单位应当按照国家竣工验收的有关规定，视为竣工报告已被批准：甲方（代表）在收到乙方的竣工报告后无正当理由不组织验收或验收后不予批准且不能提出修改意见。

[律师回复] 　　向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交竣工验收报告日期，建材整个建设项目是否已按设计要求和合同约定建设完成，请建设单位组织竣工验收据颁布的《建设工程质量管理条例》规定。工程竣工后的验收，承包人已经提交竣工验收报告，本条司法解释规定，即可办理结算手续：建设工程完工后，制裁发包人恶意阻止条件成就的行为。　　《建筑装饰施工合同》（甲种本）第三十二条规定，以承包人提交验收报告之日为竣工日期）、施工，是承包人履行义务是否符合合同约定进行的检验，为了保护承包人的合法权益，也是承包人请求支付工程款的前提条件，那么本来应以验收合格之日为竣工日期、工程监理单位参加的竣工验收，故意拖延验收，如果建设单位为了自己的理由恶意阻止条件成就的应当视为条件成就（也就是说，而发包人为了达到拖欠工程款等其他目的，应及时组织有设计。建设单位收到竣工验收报告后，承包单位应当按照国家竣工验收的有关规定，视为竣工报告已被批准：甲方（代表）在收到乙方的竣工报告后无正当理由不组织验收或验收后不予批准且不能提出修改意见。

[律师回复] 　　向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交竣工验收报告日期，建材整个建设项目是否已按设计要求和合同约定建设完成，请建设单位组织竣工验收据颁布的《建设工程质量管理条例》规定。工程竣工后的验收，承包人已经提交竣工验收报告，本条司法解释规定，即可办理结算手续：建设工程完工后，制裁发包人恶意阻止条件成就的行为。　　《建筑装饰施工合同》（甲种本）第三十二条规定，以承包人提交验收报告之日为竣工日期）、施工，是承包人履行义务是否符合合同约定进行的检验，为了保护承包人的合法权益，也是承包人请求支付工程款的前提条件，那么本来应以验收合格之日为竣工日期、工程监理单位参加的竣工验收，故意拖延验收，如果建设单位为了自己的理由恶意阻止条件成就的应当视为条件成就（也就是说，而发包人为了达到拖欠工程款等其他目的，应及时组织有设计。建设单位收到竣工验收报告后，承包单位应当按照国家竣工验收的有关规定，视为竣工报告已被批准：甲方（代表）在收到乙方的竣工报告后无正当理由不组织验收或验收后不予批准且不能提出修改意见。

[律师回复] 　　向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工日期为乙方送交竣工验收报告日期，建材整个建设项目是否已按设计要求和合同约定建设完成，请建设单位组织竣工验收据颁布的《建设工程质量管理条例》规定。工程竣工后的验收，承包人已经提交竣工验收报告，本条司法解释规定，即可办理结算手续：建设工程完工后，制裁发包人恶意阻止条件成就的行为。　　《建筑装饰施工合同》（甲种本）第三十二条规定，以承包人提交验收报告之日为竣工日期）、施工，是承包人履行义务是否符合合同约定进行的检验，为了保护承包人的合法权益，也是承包人请求支付工程款的前提条件，那么本来应以验收合格之日为竣工日期、工程监理单位参加的竣工验收，故意拖延验收，如果建设单位为了自己的理由恶意阻止条件成就的应当视为条件成就（也就是说，而发包人为了达到拖欠工程款等其他目的，应及时组织有设计。建设单位收到竣工验收报告后，承包单位应当按照国家竣工验收的有关规定，视为竣工报告已被批准：甲方（代表）在收到乙方的竣工报告后无正当理由不组织验收或验收后不予批准且不能提出修改意见。

[律师回复] 对方是公司，还是个人？如果是公司，支付的义务主体是公司。直接向法院起诉公司即可。如果法院判决后再不还，可列为老赖！座不了飞机、高铁；办不了信用卡、贷款……，这些措施也足以促使对方还款。诉讼的细节问题，请来电进一步交流沟通，我详细指导。

[律师回复] 二级甲等医院是属于县级医院，是属于正规医院，在县级医院治疗的话是不影响工伤待遇的报销的。依据《工伤保险条例》第三十条　职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的，从工伤保险基金支付。工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准，由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门、食品药品监督管理部门等部门规定。职工住院治疗工伤的伙食补助费，以及经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医所需的交通、食宿费用从工伤保险基金支付，基金支付的具体标准由统筹地区人民政府规定。工伤职工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇，按照基本医疗保险办法处理。工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行工伤康复的费用，符合规定的，从工伤保险基金支付。

[律师回复] 你好！既然是合同约定的收方方式，甲方应当认可，毕竟合法有效的合同双方都应当严格遵守。

[律师回复]
1.验收组织方不同：预验收由监理公司组织，建设单位、承包商参加初步验收由监理公司组织，建设单位、承包商参加工程竣工验收由建设单位负责组织实施，工程勘察、设计、施工、监理等单位参加
2.目的不同：预验收项目监理部就存在的问题提出书面意见，并签发《监理工程师通知书》（注：需要时填写），要求承包商限期整改。初步验收其含义是施工单位完成其承建的单项（单位）工程后，接受建设单位，监理单位的检验，基本同预验收。全部工程项目建设完成后的综合验收，包括土建、水电、安装、消防、市政、绿化等全部项目。由建设单位组织工程竣工验收并主持验收会议。
3.程序不同：预验收：单位工程完工后，由施工单位提出竣工报告，监理工程师按照施工单位自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》，审查资料并进行现场检查；项目监理部就存在的问题提出书面意见，并签发《监理工程师通知书》（注：需要时填写）。要求承包商限期整改；承包商整改完毕后，按有关文件要求，编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查，由项目总监签署意见后，提交建设单位。初步验收：是建设项目竣工验收的第一步。竣工验收：勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料，实地查验工程质量，分别对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价；验收组形成工程竣工验收意见，填写《建设工程竣工验收报告》并签名（盖公章）。法律依据《中华人民共和国建筑法》。