消防工程承包合同的格式是怎样的

[律师回复] 发包方： 有限公司 以下简称甲方
　　总承包方： 以下简称乙方
　　分包方： 以下简称丙方
　　甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：
　　
一、工程概况
　　
1.工程名称： 有限公司一期消防工程
　　
2.设计单位：
　　
3.工程地点： 路
　　
二、各方职责
　　甲方： 乙方： 丙方： 技术文件和承包范围
　　技术文件：
　　
1、（一期工程）施工图
　　
2、建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第 号
　　
3、施工图审查报告
　　
4、（二期工程）消防系统图
　　
5、投标文件（预算书）
　　承包范围：
　　主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统
　　包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
　　第一条 工程造价
　　主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元（其中包括如下费用）。
　　
1、总包管理费3%
　　
2、市场价格风险调整的不可预见费用
　　
3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）
　　
4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）
　　
5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
　　
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
　　
7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
　　第二条 工期要求和开工日期
　　
1、工期要求：
　　主厂房： 天（到 年 月 日止）起始时间要明确
　　展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间
　　
2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
　　（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）
　　第三条 质量要求和评定标准
　　
1、质量要求：合格并符合消防和设计要求
　　
2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。
　　第四条 安全生产规范执行
　　必须符合国家和杭州市有关规定要求。
　　第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求
　　
1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。
　　
2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。
　　第六条 工期、质量保证金
　　
1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元）。
　　
2、项目保证金的支付：
　　本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。
　　
3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。
　　第七条 工程价款及支付方式
　　
1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；
　　
2、 丙方支付给乙方总包管理费 %（ 万元）；
　　
3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付；
　　
4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %；
　　
5、 余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。
　　
6、 接受工程价款的
　　单位名称：
　　帐号：
　　开户银行：
　　第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。
　　第九条 违约责任及处理
　　
1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。
　　
2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺， 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。
　　
3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。
　　
4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按 元/天计取。
　　
5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元/次。
　　第十一条 其它
　　
1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。
　　
2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。
　　
3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。
　　
4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。
　　
5、本协议履行地为本工程所在地。
　　
6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。
　　甲方： 乙方： 丙方：
　　代表： 代表： 代表：
　　年 月 日
以上就是消防防排烟工程合同的回答望采纳

[律师回复] 消防工程一般按工种专业可分为给水、报警（电气部分）、防排烟、卷帘和气体等几部分，承包方可按专业分包部分专业工程。从承包范围来分可分为包工包料和包清工两类，这可根据承包方的自身关系、技术和经济能力水平来考虑采用何种方式。
以上是消防公司劳务分包消防工程怎么分包问题的解答。

[律师回复] 劳务分包只要是建筑都可以，因为建筑企业出的是技术，是方案，建筑公司不可能养着那么多的民工，所以劳务分包是可以的。劳务分包主要是找小的施工队，只要你有关系，可以找的到人就可以。

[律师回复] 如果加盖了公司的公章或有相关负责人签字，可以作为证据提起诉讼，同时申请法院对其财产或存款予以查封或冻结，需要进一步帮忙和我电话联系

[律师回复] 上诉人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被上诉人：＿＿＿＿＿＿＿＿
上诉人因＿＿一案，不服＿＿人民法院＿年＿月＿日（）字第号，现提出上诉。
上诉请求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
上诉理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
此致
____________人民法院
上诉人：

年月日
附：本上诉状副本＿＿＿＿份。
注：本诉状格式亦可适用于经济案件中公民提起上诉。
消防施工民事上诉状格式如上，谢谢

[律师回复] 对于消防工程合同纠纷处理方式这个问题，解答如下, 消防工程合同纠纷解决方式
主要有四种，主要依据《合同法》第128条规定：“当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解调解或者合解调解不成的，可以根据仲裁协向仲裁机构中请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民。”
(1)和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而直接选择其他解决纠纷的途径。
(2)调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必须具备以下条件：申请人必须是与本案有直接利害关系的当事人，有明确的被申请人、具体的调解请求和事实根据;符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民的或者已经向仲裁机构申请裁的。从及一方要求调解另一方不同意调解的，调解申请不于受理。 双方当事人接受调解达成协议的，应当制作调解协议书，当事人即应当按照调解协议书履行各自的义务。由于调解协议书不具有法律强制力，一方当事人不履行的，对方当事人不能就此请求人民法院强制执行，但可以采用其他方式来解决争议。
(3)仲裁。仲裁是指发生合同争议的双方当事人，根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议，将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有“准司法”性质，仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力，当事人应当履行。
(4)诉讼。诉讼是指合同纠纷发生后，当事人如果没有消防工程合同纠纷仲裁协议，任何一方均可以向人民提起民事诉讼，请求人民对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。合同纠纷经人民法院审理并作出判决后，当事人对人民作出的发生法律效力的判决书，调解书必须履行，拒不履行的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。

[律师回复] 是指行政处罚外在的具体表现形式。根据《中华人民共和国行政处罚法》第八条的规定，行政处罚有以下7种：

1.警告。

2.罚款。

3.没收违法所得、没收非法财物。

4.责令停产停业。

5.暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照。

6.行政拘留；

7.法律、行政法规规定的其他行政处罚。

一，人身自由罚：包括行政拘留和劳动教养。

二，行为罚：主要形式有责令停产停业，吊销许可证、执照等。

三，财产罚：主要形式有罚款、没收财物（没收非法财物和违法所得）。

四，声誉罚：主要形式有警告、责令具结悔过、通报批评等。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 装修工程承包协议书
发包方(简称甲方)：_________________________
承包方(简称乙方)：_________________________
甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况
1、装饰施工地点：。
2、住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。
3、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
4、承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期：自____年____月__日开工，至____年____月___日竣工，____工期________天。
二、工程价款及结算的约定
1、工程总价款：_____元，大写(人民币)：_________详见本合同装修工程报价单。
2.工程款付款方式按下列方式支付：
(1)
第一次对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，
第二次付款时扣除
(2)第二次合同签定后开工前支付工程总造价50合计_________元
(3)
第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40合计_________元
(4)
第四次竣工验收当天支付工程总造价10合计_________元
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。
三、关于材料供应的约定
四、关于工程质量及验收的约定
五、有关安全生产和防火的约定
六、其它事项
七、违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民诉讼。
九、合同的变更和解除
合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章)：电话：
乙方(签章)：电话：
签订日期：

[律师回复] 消防火灾行政处罚程序主要包括：
（1）简易程序
　　条件：违法事实确凿并有法定依据，对当事人处50元以下罚款或警告、对法人或者其他组织处1000元以下罚款或者警告的处罚，适用简易程序。
　　程序：向当事人出示《公安消防监督检查证》；指出当事人的违法行为、处罚的事实、理由及依据；填写《当场处罚决定书》，当场交付当事人；符合当场收缴罚款条件的，消防监督员应当场收缴，并向当事人出具省级财政部门统一制发的罚款票据；报所属公安消防机构备案。
　　
（2）一般程序
　　条件：对当事人处50元以上、法人或其他组织处1000元以上罚款、没收违法所得和非法财物、责令停止施工、停止使用、停产停业、行政拘留等处罚，适用一般程序。
　　程序：向当事人出示《公安消防监督检查证》；讯问当事人或询问证人，讯问人或询问人不得少于2人。需要传唤的，应当使用《传唤证》。《传唤证》由公安消防机构负责人签发，消防监督员执行。事人逃避或拒绝传唤的，公安消防机构可以强制传唤。讯问当事人或询问证人应当制作《讯问笔录》或《询问笔录》；进行现场勘验或检查，并制作勘验或检查笔录；收集书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录、现场检查笔录等证据；填报《行政处罚审批表》（分为适用听证和不适用听证两种）对给予拘留处罚的，由公安机关依照治安管理处罚条例的规定裁决；填写《告知公安消防行政处罚决定通知书》，送达当事人。当事人要求陈述和申辩的，公安消防机构必须充分听取当事人的意见，并制作《公安消防行政处罚案件当事人陈述、申辨笔录》；填发《公安行政处罚决定书》；制作《公安消防行政处罚案件结案报告》，建立行政处罚卷宗。
　　时限：被传唤人的讯问时间不得超过24小时，24小时内不能结束讯问的，应当让被讯问人离去；需继续讯问的，可以再次传唤；填写《告知公安消防行政处罚决定书》，3日内送达当事人；填发《公安行政处罚决定书》，宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，公安消防机构应在7日内按民事诉讼程序送达当事人。
　　
（3）听证程序
　　条件：公安消防机构在作出责令停产停业、停止施工、停止使用，对当事人处2000元以上罚款、对法人或者其他组织处10000元以上罚款处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证的权利。当事人要求听证的，公安消防机构应当组织听证。
　　程序：填发《听证权利告知通知书》；当事人要求听证的，应当在公安消防机构告知后3日内向办案机构提出书面申请。当事人逾期未提出听证要求的，公安消防机构不再组织听证；有特殊情况公安消防机构决定延期举行听证的，应填发《延期举行听证通知书》，并送达当事人；听证应当制作《听证笔录》，并交当事人阅读或向他们宣读，审核无误后由当事人签名或盖章；填报《听证意见报告书》；填报《行政处罚审核表》；建立听证卷宗。
　　时限：全部听证工作应当在当事人要求听证之日起30日内结束；对不符合听证条件的，在3日内填发《告知不予听证通知书》，并送达当事人；对符合听证条件的，在举行听证的7日前，填发《举行听证通知书》，并送达当事人。
　　
（4）复议程序
　　条件：当事人不服公安机关或公安消防机构作出的罚款、没收产品和违法所得、责令停产停业、停止施工、停止使用、拘留等具体行政行为的，可向主管公安机关申请复议。火灾原因认定和火灾事故责任认定不属于申请复议范围。
　　时限：当事人申请复议，应当在知道公安消防机构作出的具体行政行为60日内申请，复议机关应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定。
　　
（5）行政赔偿程
　　条件：公安消防机构及其工作人员违法行使职权侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，受害人有依法取得赔偿的权利。
　　程序：当事人向公安消防机构递交赔偿申请书；填报《受理赔偿审批表》，作出受理或者不予受理的决定，分别填发《受理赔偿通知书》和《不受理赔偿申请通知书》，并送达申请人；填发《行政赔偿决定书》，送达赔偿申请人；建立行政赔偿卷宗。
　　时限：公安消防机构应当在收到赔偿申请书之日起10日内，作出受理或不受理决定；公安消防机构应当自收到赔偿申请之日起60日内依照《国家赔偿法》有关规定予以赔偿。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 公安消防机构对当事人作出行政处罚的决定，必须严格执行《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国消防法》等法律、法规的有关规定，遵守以下程序：
一、简易程序
违法事实确凿并有法定依据，以对当事人处50元以下、对法人或者其他组织处1000元以下罚款或者警告的处罚，适用简易程序。
1、向当事人出示《公安消防监督检查证》；
2、指出当事人违法行为、处罚的事实、理由及依据；
3、填写《当场处罚决定书》，当场交会当事人；
4、符合当场收缴罚款条件的，消防监督员应当场收缴，并向当事人出具省级财政部门统一制发的罚款票据；
5、报所属公安消防机构备案。
二、一般程序
对当事人处50元以上、法人或其他组织处1000元以上罚款、没收产品和违法所得、停止施工、停止使用、拘留等处罚，适用一般程序。
1、向当事人出示《公安消防监督检查证》；
2、讯问当事人或询问证人，讯问人或询问人不得少于2人。需要传唤的，应当使用《传唤证》、《传唤证》由公安消防机构负责人签发，消防监督员执行。汉事人逃避或拒绝传唤的，公安消防机构可以强制传唤。公安消防机构对被传唤人的讯问时间不得超过24小时，在24小时内不能结束讯问的，应当让被讯人离去，需继续讯问的，可以再次传唤。讯问当事人或询问证人应当制作《讯问笔录》或《询问笔录》；
3、进行现场勘验或检查，并制作勘验或检查笔录；
4、收集书证、物证、视听资料、证人言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录、现场检查笔录等证据；
5、调查后3日内，消防监督员填报《行政处罚审批表》（分为适用听证和不适用听证两种），对给予拘留处罚的，由公安机关依照治安管理处罚条例的规定裁决。
6、填写《告知公安消防行政处罚决定通知书》，3日内送达当事人。《告知公安消防行政处罚决定通知书》送达后3日内，当事人有权进行陈述和申辩。公安消防机构必须充分听取当事人的意见，并制作《公安消防行政处罚案件当事人陈述、申辩笔录》；
7、填发《公安行政处罚决定书》，并应当在宣告后当场交付当事人，当事人不在场的，公安消防机构应当在7日内按民事诉讼程序达达当事人；
8、制作《公安消防行政处罚案件结案报告》，建立行政处罚卷宗。
三、听证程序
公安消防机构在作出责令停产停业，对当事人处2020元以上罚款、对法人或者其他组织处10000元以上罚款的处罚决定前，应当告知当事人有要求举行听证权利。当事人要注听证的，公安消防机构应当组织听证，全部听证工作应在当事人要求听证之日起30日内结束。
1、填发《听证权利告知通知书》；
2、当事人要求听证的，应当在公安消防机构告知的次日起3日内提出，否则视为放弃权利，公安消防机构不再组织听证；
3、公安消防机构应当对听证要求进行审查，对不符合听证条件的，在3日内填发《告知不予听证通知书》，并送达当事人；对符合听证条件的，在举行听证的7日前，填发《举行听证通知书》，并送达当事人；
4、有特殊情况公安消防机构决定延期举行听证的，应填发《延期举行听证通知书》并送达当事人；
5、听证应当制作《听证笔录》，并交当事人阅读或向他们宣读，审核无误后由当事人签名或盖章。

[律师回复] 甲方（雇用单位）：_地址：电话：
乙方（受雇职工）：__________性别：身份证号：电话：
户籍所在地：住址：
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规, 甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本空白劳动合同模板， 共同遵守本合同所列条款。
一、合同期限：
本合同自年月日起至年月日止, 合同期为年，其中试用期为个月。
二、工作任务：
1. 甲方安排乙方在岗位，从事该岗位职责范围内的工作。
2. 乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行。
3. 乙方应按时完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德。
4. 因甲方生产(工作) 情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。
三、劳动报酬：
甲方应当每月至少一次以法定贷币形式支付乙方工资，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。
1. 甲方承诺每月日为发薪日。
2. 乙方在试用期内的工资标准为元。
3. 经甲方双方协商一致，乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法确定，根据乙方的工作岗位确定其工资标准为元。
4.乙方实际所得工资，以甲方根据乙方考勤、绩效、奖惩等因素计算所得为准。
四、劳动纪律：
1. 乙方应严格遵守国家各项法律规定。遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度。同时，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理和教育。
2. 乙方违反劳动纪律，甲方可对其进行批评教育，直至按有关规定给予必要的处分或解聘。
五、合同的终止、变更、续签和解除：
1. 本合同期限届满时即终止，由于生产工作需要，在双方同意条件下，可续签合同，并应提前周办理续签合同手续。
2. 经双方协商同意，可以变更合同有关内容并办理合同变更手续。

[律师回复] 关于消防施工劳务合同 的回答为发包方：
承包方：
根据有关法律法规及有关行业要求，经双方协商，甲方同意将在建腾冲县中房国际购物中心工程项目的消防安装工程承包乙方施工。结合本工程具体情况，特制定合同条款如下：
第一条：工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：室内的自动报警系统工程、自动喷淋系统工程、消火栓系统、疏散指示系统、防排烟系统、气体灭火系统、水泵房及水箱间工程。本工程不含水泵接合器的挖沟及砌井的工程量。(自动报警系统、疏散指示系统按预埋管，不含配管的工程量。防排烟及水泵房不含电气的一次接线。水箱间不含水箱的给水和泄水管的工程量)
第二条：质量要求
消防验收合格标准。
第三条：承包方式
包工包料包验收合格
第四条：工程承包价款
本工程一次性包死价为玖佰万元整(消防工程建筑面积平米综合单价为180元/2,该建筑建筑面积为500002)。
第五条：工期要求
开工日期：2012年5月1日，竣工工期：2012年12月31日。
第六条：付款方式：
签订合同后，甲方预付乙方合同总价的30%，施工过程中按每月完成工程量的70%支付工程进度款;工程完工后，甲方支付至工程总价的85%;消防验收合格后，甲方支付至工程总价的97%，余3%的工程款质保期满后一次性付清。工程预付款分三次扣回。

[律师回复] 你好，一般的消防工程合同结算方式可以参考以下内容：
1、合同签定后，甲方按预算审定造价七天向乙方支付30%工程款。
2、设备就位后，甲方按预算审定造价向乙方支付50%工程款。
3、工程验收合格后，供电前甲方根据工程决算支付至决算造价的95%，留5%的质量保证金，保修期一年满后返还本金。工程款付至95%后，乙方配合供电。

[律师回复] 你好，施 工 合 同
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，在双方自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，签订本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：住宅楼土建及施工
二、工程承包方式、范围：
1、承包方式：按合同包人工、包机械、包工程、包安全、包质量、包文明施工、包验收。
2、承包范围：是指整幢房子的主体、内外粉刷及施工范围内的专业施工项目到房子可以竣工验收为止；主体从基础放线，基础开挖回填，垫层为开始至屋面封顶盖瓦(砼浇捣、墙体的砌筑、所有粱、板砼浇捣，内外墙脚手架搭设、浇水养护、筛砂、半块砖利用，并每日做好落地灰的清理) 。内墙抹灰、地面找平、东西墙抹灰、南北外墙贴面、地面散水台阶等图纸要求。木工：模板、模板制作安装、钉子、铁丝。钢筋工：扎丝、焊条、钢筋的制作、安装。架子工：外墙脚手架搭拆、安全网挂设、龙门吊搭拆，还必须配备施工员、吊机工、安全员、架子工、电焊工、测水平和沉降观察的记录，室内外垃圾清理。乙方自备搅拌机、龙门吊、合灰机、脚手架材料等各种施工用的大小机械设备、安装、修理与安全帽等等。
三、工程包价：
按实际面积结算，每平方米单价为 元，屋面工程不计算面积。工价一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方补偿工程款。
四、付款方式：
基础完工付款 万元，每层盖板结束后甲方付给乙方工程款 万元，每内粉刷一层付款
五、工程工期：
从签定合同之日起 个工作日竣工，每层砌体现浇封顶9天。在施工中，乙方如无法按时完成工期或技术力量薄弱，工程质量和进度搞不上去，甲方有权终止合同，乙方作自动放弃，甲方只付乙方所做工程量工资款的70%。
六、质量要求：
乙方必须按照现行施工规范操作，墙体平整、灰缝饱满、砼浇捣密实、无蜂窝，内外粉刷不能有裂缝，空鼓、外墙砖平整、勘条一条线。每个部位工程必须达到专项施工验收规范标准。在施工中，乙方不按施工规定和图纸尺寸施工，所造成质量返工和损失，由乙方赔偿双倍的材料款。出现一次罚款贰佰元。
七、施工安全责任：
乙方必须按照现行劳动安全操作规程施工，教育职工安全生产，并实行“三级”安全教育遵守工程的规章制度，对脚手架、机具经常进行检查、维修，方可施工。如施工中，乙方不按国家劳动安全规程操作，所引起的人体伤亡，与甲方无关，均由乙方自行承担全部经济和法律责任。
八、其它：
本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守，任何一方违反合同所造成的后果，由违约方负责。如有未尽事宜，甲方双方协商解决，双方签字生效，本合同具有同等法律效力，工程结束后，合同失效。
甲方： 乙方：
年 月 日

[律师回复] 供方： (以下简称供方)
　　需方： (以下简称需方)
　　为维护经济交往的正常秩序和严肃性，确保供需双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规等规定，本着平等互利的原则，经供需双方多次友好协商，本着互惠互利的原则，特订立本合同，以资共同遵守：
　　
一、产品情况：
　　略
　　
二、质量要求及技术标准：
　　以需方设计要求为准，防火门购销安装合同。产品应符合国家标准。
　　
三、需方工作：
　　
1、需方负责提供安装电源和升降机，为供方提供材料堆放场地，并对供方安装过程进行协调。
　　
2、需方根据工程进度需要，提前10天对供方进行技术交底(包括门框规格及开向)，并对供方实地测量的门洞尺寸给予确认。供方联系人： 电话：
　　
3、需方对供方的工期、质量、安全生产、文明施工有监督指导的权利，施工中若需方发现供方确认尺寸、技术交底及规范施工出现问题，经指出又不在限期内改正，需方有权责令供方返工并有权按照工地规章制度进行处罚。
　　
四、供方责任：
　　
1、供方应服从建设、监理、监督站等单位的管理，必须服从需方按照其质量管理体系进行的施工管理，严格按需方指定尺寸、国家验收操作规定及质量评定标准精心组织施工，按送交样品规格质量进行制作安装。供方材料必须符合设计及验收规范要求，如进场材料经检查不合格，须无条件返工。
　　
2、供方须配合需方搞好协调工作，做好对本产品及第三方产品的保护。
　　
3、供方自行负责安装所需的施工项目的辅助材料，小五金措施性费用等费用均包含在报价中。
　　
4、供方保证工作质量符合有关质量验收、消防验收规范要求，提供完整的资料。
　　
五、验收标准、方法：
　　
1、按合同约定及国家现行的消防部门规范验收合格标准。供方保证的一次性通过验收达到合格标准。
　　
2、安装完成后验收前，供方必须提供防火门合格证，产品型式认可证书，检验报告及有关部门备案的所有材料，合同范本《防火门购销安装合同》。
　　
六、结算方式及期限：
　　
1、双方签定合同后，供方在每次下单前，需方应付本批货款的10%作为定金;
　　
2、供方门框进场安装后需方应再付本批货款的20%;
　　
3、供方门扇进场安装后需方应付至本批货款的60%;
　　
4、供方安装完工后需方应付至总货款的80%;
　　
5、验收合格后一周内需方应付清全部货款。
　　
七、违约责任：
　　供方安装不及时，供方应赔偿需方由此造成的一切损失;一旦供方完工后不能一次性通过验收达到合格标准，供方承担由此产生的需方的一切损失。
　　
八、解决合同纠纷的方式：双方协商解决。
　　
九、本合同一式四份，供需双方各执二份。本合同经双方签章后生效。
　　供方： 需方：
　　单位名称(公章)： 单位名称(公章)：
　　代表人： 代表人：
　　签订时间： 签订地点：

[律师回复] 我认为你在此次招标过程中已经发生：中标并签订合同履行了合同。应该有保护你相关合同的法律规定的。具体你要查一下。但你要注意一个追溯期的问题，不知是多少时间。因为你的项目是发生在2007年，到现在为止已经四年多了。

[律师回复] 按照《中华人民共和国行政处罚法》第37条的规定，在行政执法人员进行调查或者检查时，“当事人或者有关人员应当如实回答询问，并协助调查或者检查，不得阻挠。询问或者检查应当制作笔录。”现场检查、询问笔录作为证据的种类之一，其有效性以收集证据的程序和方法是否符合法律规定为转移。 　　依《行政处罚法》的规定，“行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于两人，并应当向当事人或者有关人员出示证件。”因此，在询问当事人时，应当至少有两名执法人员在场。当事人拒绝在询问笔录上签字时，执法人员应当对拒绝签字的情况详加记载，并说明当事人是因为笔录记载不实而拒绝签字还是因为不配合执法而拒绝签字。如果有当事人以外的其他人在场，可以让其作为见证人见证当事人拒绝签字的情况，这样可以增强询问笔录的证明力。如果实在没有见证人在场，那就只写明当事人拒绝签字的情况就可以了。当事人拒绝签字的询问笔录，在诉讼中，行政机关可以把其作为证据提交，但其证明力会大打折扣。有时当事人会矢口否认笔录中记载的其已经承认的事实。在这种情况下，就需要通过其它的证据加以印证。 　　因此，执法人在执法时不能仅靠询问笔录这一种证据，而应当对证据全面收集，书证、物证、视听资料、现场勘验笔录、检查笔录等相互印证，违法的当事人就很难否认已发生的事实。如果仅有当场人未签字的询问笔录，而没有其它任何证据相印证，在诉讼中便很难为法院判决所采纳。

[律师回复] 发包方：

（以下简称甲方）

承包方：

（以下简称乙方）

甲乙双方根据
《中华人民共和国合同法》
、
《中华人民共和国建筑法》
和相关法律法规的规定，
并结合
《建设工程施工总承包合同》
与本工程具体情况，
遵循平等、
自愿、
公平和诚实守信的原则，
就

消防系统工程施工事项协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守执行。

第一条

工程概况

1
、工程名称：

消防系统工程
(
以下简称本工程）；

2
、工程地点：

3
、工程暂定总价：人民币叁佰伍拾万元整（
￥
3500000.00
元），实际结算总价以工程完工并取
得消防主管部门出具的消防验收合格证后按约定价格方式、
甲方审核确认的结算单价、
实际完成的工程
量、设计变更、合同承包范围和内容外增加的零星工程、现场签证等据实结算的结算价为准。

第二条

工程承包范围和内容

(
一
)
工程承包范围：施工图纸范围内所有的消防工程内容（防火门及防火卷帘除外），具体
包括：

1
、火灾自动报警系统及消防联动系统；

2
、自动喷淋系统；

3
、消火栓系统；

4
、气体灭火系统；

5
、防排烟及通风系统；

6
、应急照明、安全出口标志及疏散指示灯等（不含柴油发电机组采购与安装）；

7
、室内灭火器；

8
、消防水泵房系统（不含加压水泵采购与安装，含自动喷淋给水泵、消火栓给水泵等设备）；

9
、消防广播、电话系统设备及控制线路；

10
、消防控制室系统（包括火灾报警控制器等各系统的控制设备）；

为使得上述所列消防系统、设备能够正常使用所需的材料、设备、附件的采购、运输、保管、
安装、调试、验收和维修等工作均在承包范围内。

上述所列虽未载明，
但为保障本消防系统工程顺利安装、
调试完毕并通过消防主管部门验收所
必须的配置及相关工作、办理的手续，以及为确保施工现场安全、文明、环保所采取的措施，质量
保修期间的维修服务，也均在承包范围内。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下,
一、如果公司消防不合格，劳动者可以向当地消防大队举报，各县区都设有消防大队，举报电话119。也可以向当地公安机关举报，举报电话110。还可以向就近的政府乡镇机关或者街道办事处举报。举报时，应尽量提供证据。
二、可以拨打96119电话投诉。可受理的火灾隐患范围，主要有以下12种：
1.消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的
2.损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的
3.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的
4.埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的
5.人员密集场所在门窗设置影响逃生、灭火救援障碍物的
6.生产、储存、经营易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的
7.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的
8.在公共娱乐场所营业期间，进行电气焊、油漆粉刷等具有火灾危险的施工、维修作业的
9.消防控制室值班人员无证上岗的
10.建设工程安装使用假冒、伪劣消防产品的
1
1.未经消防行政许可，建设工程擅自施工或投用，公众聚集场所擅自开业使用的
1
2.其他火灾隐患和违反消防安全法律法规行为的。
《消防法》第四条公安部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。
军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，公安机关消防机构协助矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。
县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依照本法和其他相关法律、法规的规定做好消防工作。
法律、行政法规对森林、草原的消防工作另有规定的，从其规定。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下,
一、如果公司消防不合格，劳动者可以向当地消防大队举报，各县区都设有消防大队，举报电话119。也可以向当地公安机关举报，举报电话110。还可以向就近的政府乡镇机关或者街道办事处举报。举报时，应尽量提供证据。
二、可以拨打96119电话投诉。可受理的火灾隐患范围，主要有以下12种：
1.消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的
2.损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的
3.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的
4.埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的
5.人员密集场所在门窗设置影响逃生、灭火救援障碍物的
6.生产、储存、经营易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的
7.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的
8.在公共娱乐场所营业期间，进行电气焊、油漆粉刷等具有火灾危险的施工、维修作业的
9.消防控制室值班人员无证上岗的
10.建设工程安装使用假冒、伪劣消防产品的
1
1.未经消防行政许可，建设工程擅自施工或投用，公众聚集场所擅自开业使用的
1
2.其他火灾隐患和违反消防安全法律法规行为的。
《消防法》第四条公安部门对全国的消防工作实施监督管理。县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。
军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，公安机关消防机构协助矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其主管单位监督管理。
县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依照本法和其他相关法律、法规的规定做好消防工作。
法律、行政法规对森林、草原的消防工作另有规定的，从其规定。