协议离婚一年后还能够上诉吗？

[律师回复] 甲方（发包方）：四川绵竹颐乐园养老服务有限公司（以下简称甲方） 乙方（承包方）：四川金玉龙水利水电建设有限公司（以下简称乙方） 丙方（担保方）：四川绵竹杜甫酒业股份有限公司（以下简称丙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，经甲乙双方协商一致，就四川绵竹颐乐园养老公寓项目现订于绵竹汉旺镇新开村待正合同签订时所交的保证金转为合同履约金，特达成以下条款：第一条工程概况工程名称：四川绵竹颐乐园养老公寓 工程地点：绵竹汉旺镇新开村 工程范围：图纸所包括的所有项目 第二条工程造价合同工程造价约为人民币陆仟万元整（小写：60000000.00元）以工程规模设计图纸和分类工程质量报价为准。第三条施工工期1、本工程合同工期暂定壹年，进场日期2017年2月28日，工期一年至2018年2月28日，具体开工日期由甲方监理发入场通知书为准。（但不得迟于2017年3月15日）。2、如遇下列情况工期工作相应顺延： （1）施工现场不符合安全施工； （2）设计范围内重大设计变更（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；（4）甲方不能按实际工程量支付工程款；（5）若甲方原因，造成乙方停工，甲方应支付相应误工损失（包括但不限于）误工费及机械台班费，如无法短期内继续开工，甲方应在一个月内付清乙方完成的所有工程款及并退还履约金。3、承包方式：工程总承包（包工、包料）。 第四条验收与质量标准甲乙双方按国家验收规范和标准验收，乙方完成每项工程达到验收要求时，即送验收报告给甲方，甲方在收到报告7天内组织验收，合格签字为准。若甲方原因逾期不验收，视为工程验收合格。由甲方承担经济责任。若乙方原因逾期无法验收或验收不合格由乙方承担经济责任。第五条工程付款方式1、乙方施工单位进场后，工程量按每月完成工程量月进度的80%支付工程款给乙方，到竣工验收合格后十日内。甲方支付已完成工程的97%。剩余3%作为质量保证金，本工程保修期为1年，保修期满30天内甲方将质量保证金支付给乙方。（注：决算必须在乙方完成一期工程两个内完成，否则将按乙方报送结算金额为准计算工程价款。2、按最新国家定额取费，以实际发生的工程量分别计算。项目工程材料差价减补和人工调准按当地政府管理部门发布的信息及有关计算减补差。3、乙方在进场后15个工作日甲方向乙方支付单项工程总量（指水库、道路、保坎工程量）10%预付款。第六条 工程履约金1、乙方向甲方交纳合同履约金总计140万元（大写：壹佰肆拾万元整），签订本协议后七个工作日内交纳履约保证金50万元（大写：伍拾万元整），剩余部分在签订正式合同后，进场七个工作日内交纳履约金90万元（大写：玖拾万元整）。2、乙方在施工过程中出现拖欠民工工资、安全事故、工程质量不合格、工程逾期等情况，甲方有权根据情况支配乙方所提供的140万元（大写：壹佰肆拾万元整）合同履约金，（注：但甲方不按合同支付款项除外）。3、乙方在完成总工程量30%，甲方退还50万（大写：伍拾万元整）履约保证金，完成总工程量70%，甲方退还50万元（大写：伍拾万元整）履约保证金。在主体施工完成15日内，一次性退还40万元（大写：肆拾万元整）履约保证金。第七条 违约责任：1、如果甲方在退还履约金和履约合同付款时，超出时间按商业银行同期贷款利息肆倍计算付给施工方。2、如果甲方未按实际工程量付款，或延期支付任何一笔款项的期限到达30日的，乙方有权终止本合同项目义务和履行，并甲方给予乙方实际施工量5%的作为赔偿。3、甲乙双方在签订正式合同时必须按本合同约定为准，如甲方在2017年3月15日前不与乙方签订正式合同则本合同视为双方正式合同，在履行合同中以本合同为准。第八条 履约担保：1、四川绵竹杜甫酒业股份有限公司对甲方履约行为提供连带担保责任。第九条 工程质量要求：按图施工，达到合格标准。 第十条 双方权利和义务1、甲方有权利和义务指派工地代表，负责协调相关事宜。在工程履行过程中指派人员的所有签名视为甲方行为。（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系，各方面手续的齐备。（2）负责对乙方进度，安装质量、安全保护、综合管理的监督。 （3）提供必需的施工现场条件（包括农田所种物品、树木、拆除移植、清理及周边协调等）。（4）审核工程计划进度。（5）负责图纸：方案的审核、确认。（6）甲方负责为乙方提供三通一平和临时设施和材料堆放场地。 （7）按实际工程量向乙方支付合同规定的价款。 2、乙方权利和义务（1）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类和各类标准规范的要求。（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提供解决方案，以书面形式，甲方签字认可。（3）编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划。 （4）服从现场代表和监理的协调和技术监督。（5）组织有关技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员、技术人员不得随意变动。（6）做到安全生产、文明施工。 第十一条 合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不可抗拒（指战争、严重水灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗拒的事故）外，甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不可抗拒事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失扩大；若确需变更或解除合同时，要求变更的乙方应及时告知对方，对方在接到通知当天内给予答复，逾期未答复视为同意。3、变更或解除合同，所造成的损失由违约方承担。 4、甲乙双方履行完义务，本合同自动失效。 第十二条 争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解决、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方可向合同签订地人民诉讼解决第十三条 其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际况，对合同未尽事宜协商解决。第十四条 未尽事宜，有未尽事宜按补充条款执行1、本合同签订时，如乙方未按本协议约定向甲方交纳履约金，视为乙方自动放弃，本合同自行作废。2、乙方在施工过程中如出现任何安全事故概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。如因甲方原因造成乙方不能在2017年3月15日前进场施工，甲方无条件一次性退还乙方所交履约金，并按月息3%第十五条 合同文本和效力本合同一式四份，甲乙各二份，经双方代表签字盖章后生效。附附件为文本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。甲方：四川绵竹颐乐园养老服务有限公司 乙方：丙方：法定代表：法定代表： 法定代表：签订日期：

[律师回复] 【法律意见】　　离婚，一般是婚前财产归个人，婚后共同财产平分；孩子跟最适合他成长的一方，另一方付给抚养费。　　一、《关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见》　　最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见（最高人民审判委员会第603次会议讨论通过）　　人民法院审理离婚案件对夫妻共同财产的处理，应当依照《中华人民共和国婚姻法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》及有关法律规定，分清个人财产、夫妻共同财产和家庭共同财产，坚持男女平等，保护妇女、儿童的合法权益，照顾无过错方，尊重当事人意愿，有利生产、方便生活的原则，合情合理地予以解决。　　二、《关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》　　最高人民法院关于人民法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见（最高人民审判委员会第603次会议讨论通过）　　人民法院审理离婚案件，对子女抚养问题，应当依照《中华人民共和国婚姻法》第二十九条、第三十条及有关法律规定，从有利于子女身心健康，保障子女的合法权益出发，结合父母双方的抚养能力和抚养条件等具体情况妥善解决。根据上述原则，结合审判实践，提出如下具体意见：　　1、两周岁以下的子女，一般随母方生活。母方有下列情形之一的，可随父方生活：　　（1）患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病，子女不宜与其共同生活的；　　（2）有抚养条件不尽抚养义务，而父方要求子女随其生活的；　　（3）因其他原因，子女确无法随母方生活的。　　2、父母双方协议两周以下子女随父方生活，并对子女健康成长无不利影响的，可予准许。　　3、对两周岁以上未成年的子女，父方和母方均要求随其生活，一方有下列情形之一的，可予优先考虑：　　（1）已做绝育手术或因其他原因丧失生育能力的；　　（2）子女随其生活时间较长，改变生活环境对子女健康成长明显不利的；　　（3）无其他子女，而另一方有其他子女的；　　（4）子女随其生活，对子女成长有利，而另一方患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病，或者有其他不利于子女身心健康的情形，不宜与子女共同生活的。　　4、父方与母方抚养子女的条件基本相同，双方均要求子女与其共同生活，但子女单独随祖父母或外祖父母共同生活多年，且祖父母或外祖父母要求并且有能力帮助子女照顾孙子女或外孙子女的，可作为子女随父或母生活的优先条件予以考虑。　　5、父母双方对十周岁以上的未成年子女随父或随母生活发生争执的，应考虑该子女的意见。　　6、在有利于保护子女利益的前提下，父母双方协议轮流抚养子女的，可予准许。　　7、子女抚育费的数额，可根据子女的实际需要、父母双方的负担能力和当地的实际生活水平确定。　　有固定收入的，抚育费一般可按其月总收入的百分之二十至三十的比例给付。负担两个以上子女抚育费的，比例可适当提高，但一般不得超过月总收入的百分之五十。　　无固定收入的，抚育费的数额可依据当年总收入或同行业平均收入，参照上述比例确定。　　有特殊情况的，可适当提高或降低上述比例。　　8、抚育费应定期给付，有条件的可一次性给付。　　9、对一方无经济收入或者下落不明的，可用其财物折抵子女抚育费。　　10、父母双方可以协议子女随一方生活并由抚养方负担子女全部抚育费。但经查实，抚养方的抚养能力明显不能保障子女所需费用，影响子女健康成长的，不予准许。　　11、抚育费的给付期限，一般至子女十八周岁为止。　　十六周岁以上不满十八周岁，以其劳动收入为主要生活来源，并能维持当地一般生活水平的，父母可停止给付抚育费。　　12、尚未生活的成年子女有下列情形之一，父母又有给付能力的，仍应负担必要的抚育费：　　（1）丧失劳动能力或虽未完全丧失劳动能力，但其收入不足以维持生活的；　　（2）尚在校就读的；　　（3）确无生活能力和条件的。　　13、生父与继母或生母与继父离婚时，对曾受其抚养教育的继子女，继父或继母不同意继续抚养的，仍应由生父母抚养。　　14、《中华人民共和国收养法》施行前，夫或妻一方收养的子女，对方未表示反对，并与该子女形成事实收养关系的，离婚后，应由双方负担子女的抚育费；夫或妻一方收养的子女，对方始终反对的，离婚后，应由收养方抚养该子女。　　15、离婚后，一方要求变更子女抚养关系的，或者子女要求增加抚育费的，应另行。　　16、一方要求变更子女抚养关系有下列情形之一的，应予支持。　　（1）与子女共同生活的一方因患严重疾病或因伤残无力继续抚养子女的；　　（2）与子女共同生活的一方不尽抚养义务或有虐待子女行为，或其与子女共同生活对子女身心健康确有不利影响的；　　（3）十周岁以上未成年子女，愿随另一方生活，该方又有抚养能力的；　　（4）有其他正当理由需要变更的。　　17、父母双方协议变更子女抚养关系的，应予准许。　　18、子女要求增加抚育费有下列情形之一，父或母有给付能力的，应予支持。　　（1）原定抚育费数额不足以维持当地实际生活水平的；　　（2）因子女患病、上学，实际需要已超过原定数额的；　　（3）有其他正当理由应当增加的。　　19、父母不得因子女变更姓氏而拒付子女抚育费。父或母一方擅自将子女姓氏改为继母或继父姓氏而引起纠纷的，应责令恢复原姓氏。　　20、在离婚诉讼期间，双方均拒绝抚养子女的，可先行裁定暂由一方抚养。　　21、对拒不履行或妨害他人履行生效判决、裁定、调解中有关子女抚养义务的当事人或者其他人，人民可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零二条的规定采取强制措施。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 如果是协议离婚反悔是不能得到法律的支持的，诉讼离婚是可以反悔再次分配财产的。现行《婚姻法》第17条到第19条明确了夫妻共同财产是在夫妻关系存续期间取得的财产，以列举式和概括式的方式规定了夫妻共同财产的内容。该法也规定了夫妻共同财产的分割有协议分割和判决分割两种做法。离婚时，双方有合法婚姻财产约定的，依约定。一方的特有财产归本人所有。夫妻共有财产一般应当均等分割，必要时亦可不均等，有争议的，人民应依法判决。(一)判决分割夫妻共同财产的原则根据《婚姻法》及最高人民法院《关于人民法院审理离婚案件处理财产分割问题的若干具体意见》(以下简称《财产分割意见》)的规定，结合司法实践，人民在审理离婚案件分割夫妻共同财产时，可以遵循以下原则：1.男女平等原则。男女平等原则既反映在《婚姻法》的各条法律规范中，又是人民处理婚姻家庭案件的办案指南。该原则体现在离婚财产分割上，就是夫妻双方有平等地分割共同财产的权利，平等地承担共同债务的义务。2.照顾子女和女方利益原则。这里的“照顾”，既可以在财产份额上给予女方适当多分，也可以在财产种类上将某项生活特别需要的财产，比如住房，分配给女方。毕竟从习惯势力上、从传统因素的影响所造成的障碍上、从妇女的家务负担、生理特点上讲，离婚后一般妇女在寻找工作和谋生能力上也较男子要弱，更需要社会给予更多的帮助。同时，在分割夫妻共同财产时，要特别注意保护未成年人的合法财产权益。未成年人的合法财产不能列人夫妻共同财产进行分割。3.有利生活，方便生活原则。在离婚分割共同财产时，不应损害财产效用、性能和经济价值。在对共同财产中的生产资料进行分割时，应尽可能分给需要该生产资料、能更好发挥该生产资料效用的一方;在对共同财产中的生活资料进行分割时，要尽量满足个人从事专业或职业需要，以发挥物的使用价值。不可分物按实际需要和有利发挥效用原则归一方所有，分得方应依公平原则，按离婚时的实际价值给另一方相应的补偿。4.权利不得滥用原则。离婚分割夫妻共同财产时不得把属于国家、集体和他人所有的财产当作夫妻共同财产进行分割，不得借分割夫妻共同财产的名义损害他人合法利益。5.夫妻一方所有的财产，在共同生活中消耗、毁损、灭失的，另一方不予补偿。这是司法实践经验的总结，符合夫妻关系和婚姻生活本质的要求，有利于避免不必要的纠纷。