路桥工程承包合同范本是什么样的?

最新修订 | 2024-06-18
浏览10w+
师沫律师
师沫律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:4年
专家导读 1、甲方(承包人)与乙方(分包人)信息。2、总则:甲方因临安市2008年县乡公路病(危)桥改造工程项目施工需要.经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。3、具体合同事项:分包人情况 分包工程范围、内容和方式 分包合同有关款项等。4、结尾:双方签字盖章生效。
路桥工程承包合同范本是什么样的?

在现代这个社会,各种经济交易活动无时无刻不在进行,其中,签订合同是整个活动中最为关键的环节,很多承包工程都是需要签订合同,签订合同的注意事项有很多,比如说路桥工程承包合同范本是什么样的?那么,接下来小编将为大家详细的介绍一下路桥工程承包合同范本是什么样的这个问题以及与其相关的一些事项。

一、路桥工程承包合同

路桥工程承包合同是进行路桥工程承包的时候签订的合同。

二、路桥工程分包合同范文

甲方: (承包人)

乙方: (分包人)

甲方因临安市2008年县乡公路病(危)桥改造工程项目施工需要,经业主批准,需将本合同段的部分施工任务分包给乙方施工,为明确双方职责,根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规等,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条:分包人情况

(一)分包地址: 临安市锦城街道大学路135号 法人姓名: 张小杨

(二)分包人的项目负责人姓名: 张小杨 技术负责人姓名: 张继平 职称: 助理工程师

(三)拟投入的主要机械设备见附表。

第二条:分包工程范围、内容和方式

(一)分包工程名称:临安市2008年县乡公路病(危)桥改造工程

(二)分包工程地点和范围:向阳桥、张弓桥等桥梁

(三)分包工程内容:具体见附表工程量清单。

(四)分包方式:包工包料。

第三条:分包合同有关款项

(一)有关款项约定无

(二)分包价款

1、分包合同价为大写: 伍佰玖拾壹万肆仟肆佰柒拾整 (按工程结算价扣除税金及项目直接支付费)

2、其他:无。

第四条:合同工期和要求

(一)根据甲方的总体计划要求,乙方分包的全部工程内容合同工期4个月,自2008年9月20日开工,至2009年1月20日竣工。

(二)甲方总体计划作出调整时,乙方应作出相应的调整,由此增加的费用由甲乙双方协商解决。

(三)如因乙方原因未能按时开工或延误工期,由此引起的损失由乙方承担,必要时,甲方有权单方面终止合同。由于业主原因或不可抗力原因造成的工期延误,则按照业主同意的工期予以顺延。

(四)甲方根据乙方工程的内容和进度,将有关施工图、技术资料及其它相关资料在2008年 9 月 20 日前提供给乙方,并进行相应的技术交底。

第五条:工程质量及质量保修

(一)甲方按照现行的国家验收办法、评定标准、施工技术规范及施工图等进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸、说明书及有关要求,精心组织施工,保证工程质量达到甲方向业主承诺的工程质量等级。如果质量不符合要求,乙方必须返工,费用由乙方负责。

(二)甲方委派质检员对乙方的质量进行监督,乙方必须配备相应的质检员。每道工序施工完毕后,先由乙方质检员自检符合要求后报甲方质检员检验通过,再由甲方质检员通知监理工程师进行检验签认,通过后才可进入下一道工序施工,但仍不能免除乙方对本工程所要承担的责任。

(三)乙方的各项试验和检测内容应到甲方的试验室或甲方认同的有资质的试验检测单位完成,其费用由乙方承担。试验检测的频率、方法、操作规程等,应严格按照有关规定执行,

(四)乙方分包工程的质量保修期等同于业主要求甲方的保修期,保修期间发生在乙方工作范围内的保修费用由乙方承担。

第六条:工程变更质量事故处理

(一)工程变更的处理方式及费用按照业主与甲方签订的相应条款由甲方统一办理。

(二)乙方分包工程发生质量问题和事故,应按《浙江省公路水运工程质量事故处理暂行规定》,及时报告,按规定程序处理,并承担相应的损失和责任。

第七条:工程款项的结算与支付

(一)有关款项的返还方式与时间

1、履约保证金的返还方式与时间为:无;

2、质量保证金的返还方式与时间为:无;

3、保留金的返还方式与时间为:无。

(二)甲方向乙方支付的动员预付款为零。

(三)工程款最终结算支付,按招标文件计量规则及乙方实际完成的工程量和甲乙双方确定的单价进行结算,并扣除应扣款项。支付所需的有关资料由乙方准备,计量支付报表的格式统一按业主规定的要求执行,逾期责任由乙方自负并顺延至下期结算。价款的支付时间为甲方取得业主的支付款后的七天之内,并以银行支票方式支付。

(四)税费等乙方承担。

第八条:违约责任

(一)乙方分包的工程项目,不得再行转包或分包,否则将无条件被认为乙方违约,由此引起的一切责任、事故和损失由乙方负责。

(二)在施工过程中经检验达不到验收规范和评定标准,不能保证工程质量,或因乙方原因造成业主、监理工程师或有关部门的极大不满,则甲方有权终止合同,由此造成的损失由乙方负责。

(三)除上一条款外,合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

(四)由于乙方原因,出现下列情况之一的,甲方有权采取甲方认为合理的一切措施进行处理,由此引起的损失由乙方负责。

1、乙方的主要人员、机械设备及流动资金不能按时到位的;

2、进度滞后该工程总体进度计划的10%或落到工程管理曲线下线以下的;

3、不按施工技术规范和标准要求施工,造成工程质量低劣的;

4、不遵守监理规程和甲方的管理,不能满足业主和监理工程师的要求的。

(五)乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天应偿付给甲方 500元/天的拖期损失金。

(六)甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按同期中国人民银行贷款利率偿付给对方逾期付款违约金

第九条:保险

(一)工程一切险第三者责任险,由甲方投保并承担费用。一旦发生事故和损失,乙方应按要求和程序采用应急措施,并保护好现场,由甲方通知保险公司办理理赔手续,乙方有责任提供理赔所需的基础资料。甲方获得的理赔金额扣除在理赔过程中发生的有关费用后,补偿给乙方,乙方得到补偿后还不能弥补损失的,由乙方自行承担。

(二)除上一条款险种外,其他保险由乙方自行投保并承担费用,其中,高危等重要项目,乙方必须进行投保。

第十条:工程管理其他内容

按招投标文件有关要求执行。

第十一条:附则

(一)本合同未尽事宜,业主与甲方签订的相关条款已有的,按其办理,未涉及的,按照本工程合同文件的精神由甲乙双方协商解决。

(二)本合同发生纠纷时,甲乙双方应及时协商解决。若协商不成时,可向工程所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁

(三)本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

(四)要求鉴证(公证)的,可向工程所在地的市(县)工商行政管理局进行鉴证或公证处公证

(五)双方商定的其他条款:无

第十二条:合同生效与终止

(一)合同生效:本合同经甲乙双方签字盖章日起才生效。

(二)合同终止日期:在全部工程竣工,办理竣工验收款项结清后失效。

第十三条:合同附件

(一)分包人的法人证书营业执照复印件

(二)分包工程量清单(附表)。

(三)拟投入机械设备(附表)。

甲方: 乙方:

法定代表人: (签字) 法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字) 委托代理人: (签字)

银行帐号: 银行帐号:

签订时间: 签订时间:

首先就是需要写明甲乙双方也就是承包人和发包人的基本信息,其次就是约定承包工程的内容,最后还需要约定如果一方违约需要承担的责任。如果大家对于路桥工程承包合同范本是什么样的这个问题还有什么不明白的地方,小编建议最好在当地找一个专业的律师进行详细的咨询。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1.1w字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6214位律师在线平均3分钟响应99%好评
路桥工程承包合同范本是什么样的?
一键咨询
  • 无锡用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    173****4073用户1分钟前提交了咨询
    162****2206用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    135****4167用户4分钟前提交了咨询
    138****5638用户2分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    142****7670用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    152****4140用户4分钟前提交了咨询
    142****8822用户1分钟前提交了咨询
    145****3350用户1分钟前提交了咨询
  • 170****3688用户3分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    135****0723用户2分钟前提交了咨询
    130****8044用户4分钟前提交了咨询
    162****7046用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    158****2487用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    164****0403用户3分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    162****8550用户1分钟前提交了咨询

大家也在问

为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
公路桥梁工程承包合同范本是什么?
1、写明投资方:(甲方)总包方:(乙方)分包方:(丙方)信息 。2、总则:根据.为明确三方权利、义务和责任,同时结合本工程专业特点,经三方协商一致,签定本建设施工合同,以便共同遵守。3、内容:工程名称:工程地点:承包方法:包工、包料、包风险、包设计。4、结尾:各方签字盖章生效。
10w+浏览
建设工程纠纷
我的大学同学,他在学校的招聘会上找了一份工作,现在在建筑公司上班,是一个项目的负责人,2018年广西路桥劳务分包合同范本
[律师回复] 甲方:______________________
乙方:______________________
为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本2018年广西路桥劳务分包合同范本,条款如下:
第一条 工程概况
1.工程名称:_______________________
2.工程地点:_______________________
3.工程数量:_______________________
4.工程数量及内容:_________________
第二条 工期
1.开工日期:________年_______月_______日开工。
2.竣工日期:________年_______月_______日竣工。
3.总工期为:日历天________天。
4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。
第三条 承包方式与工程造价
1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外,其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作,不再另行计价。
4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5.本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情)。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
道路工程承包合同的范本
发包方(甲方)、承包方(乙方)。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就XXX临时道路施工事项协商一致,订立本合同。1、工程地点。2、工程名称:XXX临时道路工程3、承包方式。
10w+浏览
建设工程纠纷
我学的是工程造价,我现在在一家施工单位上班,最近我有一个道路施工合同,所以我想请问一下道路工程施工承包合同怎么写
[律师回复] 道路工程施工承包合同:甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及现行有关规定,在平等、互利、自愿合作的前提下,经甲、乙双方共同协商,甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目,以单包的形式承包给乙方,为了保证甲、乙双方的利益,双方订立如下协议:
一、工程管理:
乙方是甲方所属的专业工种人员,所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的,为加快工程进度,保证工程质量,发挥分项专业工种的管理作用,乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督,一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。
二、工程的基本情况
工程名称:王家湾居民安置小区道路工程
施工地点: 王家湾居民安置小区
三、承包的形式:
为保证甲、乙双方的共同利益,本工程由乙方实行合同内容全部承包,乙方按照甲方的要求,达到质量、进度要求。
四、工程承包的具体内容:
1、道路工程整平及碾压;
2、道路工程按设计宽度,10㎝碎石基层,20㎝厚C30砼面层;
3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;
4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;
5、道路边雨水管DN300,污水管DN400,预制钢筋砼管道安装;
6、道路施工后养护由乙方负责,道路伸缩切缝由甲方负责;
7、人行道平整(不含垫层、面砖);
8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。
五、工程价款:××元
六、施工工期
乙方同甲方订立施工协议后,应按照甲方的施工工期,严密组织施工,组织精干的施工人员及管理人员,确保工程按时完成,如因乙方不能按甲方要求完工,所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。
拟定开工时间为: 根据项目部要求
拟定竣工时间为: 按项目部规定
七、工程质量
1、该工程的质量等级为 合格 。
2、乙方应精心组织施工,精心管理,采取严格的质量控制措施,确保合同规定的工程质量等级,甲方有权随时对工程质量进行检查,对达不到质量标准的部位提出整改意见,必要时可对乙方进行经济处罚,乙方应积极配合,如工程质量连续出现不达标的情况,以及靠整改来达到质量等级的,甲方有权收回承包权,所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。
八、施工安全
乙方应严格按照安全操作规程进行施工,同甲方签订专门安全合同,并落实到每个人,乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底,杜绝一切安全事故,如果乙方在安全管理工作中出现疏忽,不听甲方安全管理,造成安全事故,一切经济法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责,甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)
九、文明施工管理
文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志,文明施工管理工作的好坏,直接影响公司的形象,乙方应按照文明施工的有关规定进行管理,做到工完、场清、料尽,施工现场文明整洁,保证达到文明样板工地。
十、计划生育管理
乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定,对施工人员进行计划生育管理,所有施工的工人,必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》,对不符合计划生育规定的人员不得使用,并接受有关部门的检查,对乙方不按规定使用未办计划生育证人员,造成的一切经济损失由乙方承担。

一、治安管理
乙方对施工人员必须进行治安教育,对施工人员的身份证进行审查,并将复印件每人一份报甲方备查,对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用,并接受当地公安部门的检查,如乙方人员未按要求进行管理,或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果,由乙方承担一切经济及法律责任。

二、工程款结算办法
1、按预算造价签订合同总价包干形式 。
2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中 。

三、工程款的支付办法
乙方工程竣工验收合格一次性结清,中途不付任何费用。

四、甲方的权利及义务
1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。
2、甲方应履行合同中的条款。
3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。

五、乙方的权利和义务
1、乙方应遵守合同条款。
2、乙方应按合同规定进行管理。
3、乙方有权对甲方提出建议。
4、甲方如不遵守合同,乙方有权上诉。

六、其它规定
如因乙方原因中途退场,或不履行合同,甲方不给乙方结算工程款,一切由乙方承担。在施工过程中,为了达到管理的方便、及时有效,乙方第一责任人必须住在施工现场。

七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,签字生效,工程完工,尾款付清后自行失效。

八、其它未尽事项,甲、乙双方协商解决,并签订补充协议。

九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
快速解决“合同事务”问题
当前6214位律师在线
立即咨询
我朋友最近承包了一个修建桥梁的工程,需要进行分包,想请问下道路桥梁工程劳务分包合同范本是怎样的?
[律师回复] 桥梁下部工程劳务分包合同 合同编号:
工程承包人:
合同段项目经理部(以下简称承包人或甲方) 劳务分包人:
(以下简称分包人或乙方) 签约地点:
签约时间:
2010年
7月
5日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一条 工程概况
(一)工程名称:桥梁下部工程
(二)工程地点:
陕西省榆林市府谷县;
(三)劳务分包内容:钻孔桩砼灌注;桥梁墩身、盖梁钢筋制作、绑扎、
砼浇注、
养护,桩头凿除等与之相关的所有工程内容。 第二条 分包工作期限 开始工作日期:
2010年
6月
30日,结束工作日期:
2010年
8月
30日,总日历工作天数为:
61天。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工,确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误,工程承包人损失的费用由劳务分包人负担;非劳务分包人原因造成的工期延误,工期顺延。 第三条 合同价款及数量
(一)合同总价:暂定为人民币
贰拾肆万壹仟肆佰元(大写)。 (二)工程数量:详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量,不作为最终结算的依据,最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量,结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
(三)合同单价:详见附件一《工程量及费用清单》。 1.本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包死,在合同履行过程中和工程验收后,甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 2.清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费,由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。

第四条 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
(一)本合同及附件; (二)双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书;
(三)合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求;
(四)双方签约人的授权委托书;
(五)本工程施工总承包合同。
我们家乡的桥最近被大雨淋坏了,大家打算集资重建,请问一下路桥的劳务分包合同范本是怎么样的
[律师回复] 你好,以下就是路桥的劳务分包合同范本: 甲方:__________________
  乙方:__________________
  依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
  第一条 工程概况
  工程名称:______________
  工程地点:______________
  第二条 工程承包范围
  ___________________________________
  第三条 工程工期
  
1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
  
2.主要节点工期:___________________________________
  
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)
  第四条 工程质量标准
  所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
  第五条 组成合同文件及解释顺序
  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
  
1.本合同;
  
2.本合同附件;
  
3.招投标文件;
  
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
  注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
  第六条 标准规范
  本合同适用标准规范:____________________________
  第七条 甲方责任和义务
  
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
  
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
  
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
  
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
  
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
  
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
  
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
  第八条 乙方责任和义务
  
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
  
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
  
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
  
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
  
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
  
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
  
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
  
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
  
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
  第九条 环境保护、安全生产和文明施工
  
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
  
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。
  发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
  
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
  加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
  第十条 材料、设备供应与管理
  
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
  
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
  
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
  第十一条 承包方式、价格及包含的内容
  
1.承包方式及单价
  
2.承包价格所包含的内容:
  承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);
  文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
  第十二条 结算办法及付款方式
  
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
  
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
  
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
  第十三条 施工验收
  
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。
  竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
  
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
  第十四条 工程保修
  
1.保修范围、期限:______________
  
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
  第十五条 保险
  
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
  
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
  第十六条 争议
  
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
  
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
  
2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
  
2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
  
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
  
2.4 法院要求停止合同工作。
  第十七条 合同履约保证金
  
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
  
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。
  若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
  
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)
  第十八条 不可抗力
  
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
  
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
  
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
  
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
  第十九条 合同解除
  
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
  
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
  第二十条 合同终止
  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
  第二十一条 合同份数
  本合同一式_______份, 甲方_______份;乙方_______份。
  第二十二条 补充条款
  __________________________________________
  第二十三条 合同生效
  本合同双方约定_______后生效。
  合同签订时间:______________
  合同签订地点:______________
  甲方(盖章)______________
电站道路工程承包合同范本是如何的
[律师回复] 您好,关于电站道路工程承包合同范本是如何的这个问题,我的解答如下, 电站道路工程承包合同范本是怎样的
电站道路工程承包合同范本
发包方: (甲方) 承包方: (乙方)
发包方拟实施 流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于 月 日在 友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
一、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额2007》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
二、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限:
(1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付 1000 万元;
(3)、余款 1000 万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付 1000 万元。发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。
三、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的
1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。 本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
四、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务:
⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;
⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务:
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。
⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
五、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
六、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
签字日期: 年 月 日
工程承包主要有三种类型:
(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。
(2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。
(3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。
问题紧急?在线问律师 >
6214 位律师在线,高效解决问题
桥梁工程承包范围是什么?
一级资质可承担各类桥梁工程的施工。二级资质可承担单跨150米以下、单座桥梁总长1000米以下桥梁工程的施工。三级资质可承担单跨50米以下、单座桥梁总长120米以下桥梁工程的施工。
10w+浏览
建设工程纠纷
电站道路工程承包合同范本是怎样的
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 电站道路工程承包合同范本是怎样的
电站道路工程承包合同范本
发包方: (甲方) 承包方: (乙方)
发包方拟实施 流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于 月 日在 友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
一、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额2007》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
二、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限:
(1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付 1000 万元;
(3)、余款 1000 万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付 1000 万元。发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。
三、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的
1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。 本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
四、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务:
⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;
⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务:
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。
⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
五、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
六、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
签字日期: 年 月 日
工程承包主要有三种类型:
(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。
(2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。
(3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。
快速解决“合同事务”问题
当前6214位律师在线
立即咨询
你好,前几天朋友帮我介绍了一个高速公路工程的项目。目前已经谈得差不多了,想咨询一下谁有公路工程承包合同范本,麻烦给我一份,谢谢!
[律师回复] 高速公路项目 道路工程施工合同
项 目 名 称 :
项目建设地点 :
发包方(甲方) :
承包方(乙方) :
合 同 编 号 :
签 订 日 期 :
甲方:
乙方(施工责任方) :
甲方承建之 __场地准备 ___,现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大 包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行:
一、工程内容
按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容, 具体为:站、 区 间交通设施部分工程。
二、方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、 审计中心结算价对乙方进行结算, 但乙方需向甲 方缴纳该结算总价的 ________%为施工责任管理费,各类税、费均由乙方另行缴纳。
三、组织领导
1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度, 做到文明施工、安全施工。
2、 乙方必须确保进场人员的技术素质,所有工种均持证上岗。 在施工责任期内,未经甲方许可, 乙方不得随意更换施工队伍和人员,以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3、乙方必须指定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生 活、计生等工作。
四、双方责任
1、甲方责任:
(1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(2)负责安排乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。
(3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
2、乙方责任:
(1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行 《施工技术验收规范》 。 尊重和 服从业主、 监理单位及甲方管理人员的监督与指挥, 对工程质量全面负责并确保达到优良等级以 上。
(2)强化本施工队伍的安全生产教育,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安 装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。 否则由乙方承担由此产 生之全部责任。
(3)工人进入施工现场必须穿反光背心,佩带安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完 场清。
(4)负责编制施工组织设计,由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工 程进度安排;班组长每天必须在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。
(5)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此而造成的延期交 工、工程质量等问题均由乙方承担。
(6)具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设 施,并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定, 以确保安全、 文明施工,否则由 此造成之一切后果均由乙方自行负责,相关费用由乙方自承担。
(7)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且 情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工, 剩余工程之进度款将不再支付。 同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿, 由此产生之一切 法律后果均由乙方自行负责。
(8)该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切 责任, 保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、 控告、 索赔责任及可能发生之相 关费用。
(9)乙方不得将依据本责任书取得,经甲方委托施工之施工任务再行转包,否则甲方有权立即 收回本施工项目。
(10)工程完工后,向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、 监理单位和甲方的要求。 必须达到国家或专业
质量检验评定的优良以上等级。 因乙方盲目蛮干、 只求速度不按操作规程施工, 造成工程质量不 符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工, 返工费用由乙方承担,由此造成之材 料浪费及经济全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
六、工期
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、 周施工计划所要求的时间或期限, 如期按时或提前完成 所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的 8‰或 50000元向甲方支付罚 金。
七、付款方法
1、甲方按乙方所完成之实际施工进度,每月或每一单项工程完工后,根据业主给甲方拨付或结 算之工程款,到甲方帐户后三天内按 6%扣除税金和管理费后支付给乙方。
2、质保金:质保金按工程总造价的 5%逐月或每单项工程逐次扣除,待工程完工并通过竣工验收 2年后, 据实返还。 因质量原因造成的返修, 由乙方负责, 返修费用由乙方承担。 工程保修期间, 乙方应在收到甲方书面通知 7日内派人修理, 否则甲方可委托其他单位或人员修理, 其费用由甲 方在乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
1、若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支 付工程总造价 20%的违约金。
2、若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大 安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为, 甲方有权单方解除本责任 书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
法人或法人委托人(签字) :法人或法人委托人(签字) :
承包方现场负责人
年 月 日
你好。最近我包了一项工程 一直没有签合同呢 请问有关路基工程总承包合同书范本是怎样的
[律师回复] 建设单位(以下简称甲方)_________________
  地址:____________________________________
  邮码:_______________
  电话:_______________
  法定代表人:____________
  职务:____________
  拆迁户(以下简称乙方)____________________
  地址:____________________________________
  邮码:_______________
  电话:_______________
  法定代表人:____________
  职务:____________
  根据________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。
  第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间,共________平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)____平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)
  第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。
  第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:
  
1.乙方自行找房周转,每人每月补助________元;
  
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;
  
3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助________元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。
  第四条甲方安置乙方的住房位于________,共____套____间,____层____号,配有____等装备。
  第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)____等____人一致签同意____作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。
  第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的____%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付____元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付____元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
  乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金____元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
  第七条其他约定:________________________________________.
  本合同自甲乙双方签之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房产管理部门调解,调解不成的,可向人民法院起诉。
  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委____等单位各留存一份。
  建设(甲方)____________(公章)   拆迁户(乙方)____________(公章)
  代表人:____________    代表人:____________
  ____年____月____日   ____年____月____日
你好我的朋友前段时间,承包了一个工程,但有很多不明白的地方想知道公路工程合同示范文本是什么。
[律师回复] 公路工程承包合同
(合同编号:)
甲方: (下称甲方 )
乙方: (下称乙方 )
为优质、高效的完成 工程的施工任务,依据《中华人民共 和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,就乙方承包的本合同项下 的工程施工工作, 遵循平等、 自愿、 公平和诚信的原则, 双方协商一致, 订立本合同。甲 , 乙双方应严格恪守和执行本合同条款。
一、 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:。
二、 施工期限
2.1开工日期:
2.2竣工日期:
2.3合同工期总日历天数 天。
三、 工程数量及单价
3.1承包方式:单价承包。
3.2工程数量及单价:详见附件《工程量清单》及《工程量清单说 明》 ;本合同《工程量清单》内工程数量仅为名义数量,具体结算数量 以实际完成并经甲方及监理工程师验收合格, 符合本合同规定计价条件 的工程数量为准。本合同《工程量清单》内工程单价为相应工程施工完 工的全部报酬,含:劳务、材料、机械、质检(自检) 、安装、缺陷修
复、管理、保险(工程一切险除外)、合同明示的或暗示的风险、利润、调迁、临建、安全环保职业健康、现场文明施工及除营业税、教育费附加、城市建设维护费外各种税费。
3.3本合同总额为: 元(暂定价)。具体金额以最终验收结算款为准。
四、 计量及付款
4.1工程计量:本工程分为三期计量,所有工程计量都必须经监理工程师、甲方签字方为有效。
4.2付款办法:本工程款甲方负责分期支付。本项目签订合同进场后, 甲方预付 万元;挖除砼面板完成原路面基层冷再生后,甲方支付乙方工程款的50%;完成水稳基层后,甲方支付乙方工程款的70%;完成沥青砼面层后,甲方支付乙方工程款的90%。工程交工验收后,甲方支付签约总金额的 95 %,另 5 %为质量保证金,质保期满后工程款全部付清。以上支付资金时间均以15个工作日为界。
工程质量要求
工程质量必须达到合格, 执行规范为:
5.1施工技术规范:
5.
1.1交通部颁《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006;
5.
1.2交通部颁《公路路面基层施工技术规范》JTG/T F20-2015;
5.
1.3交通部颁《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004;
5.2质量评定标准:
交通部颁《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-5-2004。
5.3其他要求
六、质量保修责任:本工程质量保修期为一年,一年后未发现质量问题,质保金退还给乙方,如发生保修事项,乙方应在收到甲方通知后
7天内派人修复,否则甲方可委托他人维修,所发生的费用由全部乙方负担,从乙方的质保金中扣除。
七、甲、乙双方权利和义务
7.1甲方的权利和义务
7.
1.1提供良好的施工环境,协调内外各方面的关系。
7.
1.2以乙方实际完成工程进度按规定支付工程款。
7.
1.3履行合同规定的义务,行驶合同约定的权利。对乙方进行监督检查和管理。
7.
1.4甲方有权随时对乙方的工作质量及工作进度进行检查, 若发现乙方的工作质量或乙方的工作进度达不到合同及现场的施工要求, 甲方有权解除本合同。
7.2乙方的权利和义务
7.
2.
1、遵守本合同有关规定,承担甲方在总合同中对业主承担的相应义务与责任(指本合同涉及的部分),服从甲方的统一管理。
7.
2.
2、合同执行期间,乙方应接受执行甲方、监理单位发出的一切书面通知、意见、指示、决策等,其同样具有法律效力,不得扣压、拖延。
7.
2.2负责施工路段维护交通,确保车辆、行人畅通,并设臵醒目的施工安全标志牌。
7.
2.3乙方必须对其在施工期间的驾驶员(含机械操作手)进行安全教育及定期检查各机械的安全性能,确保施工安全,加强现场管理;
7.
2.4承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
7.
2.5乙方必须做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线以及已完工程部分的成品保护工作,因乙方的责任发生损坏,乙方自行承担
由此引起的一切经济损失及各种罚款。;
7.
2.6未经甲方书面同意,乙方不得私自将本合同项下的工程分包或转包给他人,否则,一经发现,甲方可立即终止本合同。
八、违约责任
8.1乙方不得将工程再次分包或转包,否则甲方有权终止协议并另行安排协作单位,对此给甲方造成的损失将通过扣付工程款得到相应的赔偿。
8.2任何一方无正当理由不得单方终止合同,除承担由此给对方造成的经济损失外,还应向对方支付合同总价3%的违约金。
8.
3、双方应严格遵守本合同相关条款的规定,若有违反将按相关条款约定的违约责任处理。
九、不可抗力
9.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
9.2不可抗力发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失。甲方认为乙方当暂停工作的,乙方应暂停工作。
9.3因不可抗力事件导致延误的工作时间相应顺延。
9.4因不可抗力导致乙方自有设备、材料的损坏及停工损失,由甲方承担。
9.5因不可抗力致使本合同无法履行,甲乙双方可以解除本合同。
十、争议
10.1甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行和解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼;
10.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保
持工作连续,保护好已完工作成果;
10.
2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
10.
2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;
10.
2.3法院要求停止合同工作。

一、其他条款:
本合同如有其他未尽事宜,或需变更、补充等应另订书面补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。

二、合同备份
本合同一式 份,具有同等法律效力。由甲方持 份,乙方持 份。 十
三、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定由甲乙双方签字盖章之日生效。
甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):
法人代表或授权人: 法人代表或授权人:这就是公路工程示范合同范本。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
道路工程承包合同范本的内容都包括哪些
1 道路工程承包合同甲乙双方 2基本的条款:工程名称,地点,范围,竣工日期。2承包的价格。 3质量的条款。4安全的条款。5进度要求。6双方责任。7违约责任。8其他事项。
10w+浏览
建设工程纠纷
什么是工程承包,工程承包的范围是?
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 推荐:工程验收单建设工程承包合同工程施工合同拖欠工程款工程款税率工程款支付申请大部分的人都认为工程承包范围与内容是一样,,容易把它们弄混淆。其实工程承包范围与内容区别是很大的。工程内容一般是指你干的是主体是什么,承包范围一般是指你干的具体的工作内容。接下来小编为大家详细的说明他们两者的区别。
一、工程承包范围与内容区别相对而言,工程内容要比工程范围具体的多。如果不是严格界定,通常指的是一个意思。比如,我们可以这样讲:“这项工程包括基础工程、主体结构及土建工程,不包括内部装修”。这是讲的工程范围。更多的是以分部工程进行划分的。如果说包括什么工作内容,则我们这样讲:“混凝土工程、砌体、屋面防水、墙地面抹灰、门窗安装等等内容”更多的是从工艺角度进行阐述。
二、施工单位不同资质承包工程范围也不同一级企业:可承担各类环保工程的施工。二级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工:
1、单池容积600立方米及以下禽、畜粪便沼气工程;单池容积800立方米及以下厌氧生化处理池工程;
2、单机容量30万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程;40吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程;
3、中型工业项目(含核工业)噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程;
4、二等甲级及以下等级医院医疗污水处理工程。企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工:
1、单池容积300立方米及以下禽、畜粪便沼气工程;单池容积400立方米及以下厌氧生化处理池工程;
2、单机容量20万千瓦及以下火电机组燃煤烟气脱硫工程;20吨及以下工业及集中供热燃煤锅炉烟气脱硫工程;
3、小型工业项目噪声、有害气体、粉尘、污水、工业废料的综合处理工程;
4、一等甲级及以下等级医院医疗污水处理工程。综上所述,我们可以能够明确的认识到工程承包范围与内容区别。当有企业承担某一工程,要认识到自己的工程的承包范围和承包的内容。明白自己的要干的主体范围,然后了解自己主要的工作内容,明确自己的主要责任,执行自己的必要责任。
电站道路工程承包合同范本是该怎样的
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 电站道路工程承包合同范本是怎样的
电站道路工程承包合同范本
发包方: (甲方) 承包方: (乙方)
发包方拟实施 流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于 月 日在 友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
一、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额2007》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
二、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限:
(1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付 1000 万元;
(3)、余款 1000 万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付 1000 万元。发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。
三、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的
1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。 本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
四、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务:
⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;
⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务:
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。
⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
五、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
六、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
签字日期: 年 月 日
工程承包主要有三种类型:
(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。
(2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。
(3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。
问题紧急?在线问律师 >
6214 位律师在线,高效解决问题
桥梁工程质量评定范本都应涵盖哪些内容
桥梁工程质量的评比资料以工程合同为范本,上面有的项目,资料中都应该对照涉及,并且表明每项项目的完成程度、时间等等。
10w+浏览
建设工程纠纷
电站道路工程承包合同范本是应该如何的
[律师回复] 对于电站道路工程承包合同范本是应该如何的这个问题,解答如下, 电站道路工程承包合同范本是怎样的
电站道路工程承包合同范本
发包方: (甲方) 承包方: (乙方)
发包方拟实施 流域水电站开发工程总承包,发包方与承包方于 月 日在 友好协商,达成施工协议,接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价,达成如下施工协议:
一、计价方式;工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额2007》为计算依据(二级一类取费计算),材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算,工程完工验收标准按07标准执行验收。
二、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限:
(1)、在签订本协议书当日支付1000万元,本合同自发包方收到该履约保证金生效,逾期未支付该笔款项本协议不生效;
(2)、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付 1000 万元;
(3)、余款 1000 万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付 1000 万元。发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。
三、本工程安全文明施工费另计,取费率为工程总价的
1.5%,临时工程费用为工程总价的8%,据实结算。 本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万,提前完工一个月奖励200万,以此类推。
四、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作。
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护。
3、甲方的义务:
⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度计划;
⑵负责工程质量的控制、检验。
4、乙方的权利和义务:
⑴乙方负责按合同要求和相关技术规范严格施工,确质量和进度。 ⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承担。
⑶乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
五、本协议为自愿协议,招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善,如有异议以本合同为准。
六、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份),发包方执叁份(包括正本一份),承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方: 承包方:
法定代表人: 法定代表人:
签字日期: 年 月 日
工程承包主要有三种类型:
(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程;公路和铁路建设;地下建筑工程(管道、导井和地下道);桥梁、港口和岸上建筑(码头、栈桥、疏浚防波堤);飞机场、导弹工程;供水排水工程;动力工程;仿历史或名胜古典建筑工程等。
(2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。
(3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。
快速解决“合同事务”问题
当前6214位律师在线
立即咨询
由于我们这里的一条马路已经有二十多年年来,很颠簸,要重修,那公路工程资料承包合同怎么写呢
[律师回复] :______
住所:____________________________________
法定代表人:______________________________
电话:____________________________________
传真:____________________________________
保证人(以下称乙方):____________________
住所:____________________________________
法定代表人:______________________________
电话:____________________________________
传真:____________________________________
鉴于甲方与____________________(以下简称分包商)就__________项目于________年______月______日签订编号为____________号《分包合同》(以下简称主合同),乙方接受甲方的委托,同意以保证方式为甲方向分包商提供付款保证。甲乙双方经协商一致,订立本合同。
第一条定义
1.1本合同所称总承包商付款保证是指,乙方向分包商保证,当甲方未按照主合同的约定支付工程款时,由乙方按照本合同的约定代为支付的行为。
1.2本合同所称工程款是指,________________________________。
第二条保证的范围及保证金额
2.1乙方提供保证的范围是主合同约定的甲方应向分包商支付的工程款。
2.2甲方在上述保证范围内所承担的保证金额最高不超过人民币________________元(大写:____________)。
第三条保证的方式及保证期间
3.1乙方保证的方式为:连带责任保证。
3.2乙方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日。
3.3甲方与分包商协议变更主合同付款日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的日期做相应调整。
第四条承担保证责任的形式
乙方承担保证责任的形式为代为支付。当甲方未按照主合同的约定向分包商支付工程款时,由乙方代为履行支付义务,但乙方付款总额不超过本合同第二条约定的保证金额。
第五条担保费及支付方式
5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定,收取担保费。
5.2双方确定的担保费率为:________________。
5.3本合同生效后_______日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币________________元(大写:________________)。
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保合同。
第七条乙方的追偿权
乙方按照合同的约定承担保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的________%一次性支付违约金。
第八条双方的其他权利义务
8.1乙方在甲乙双方签订本合同,并收到甲方支付的担保费之日起________日内,向分包商出具《总承包商付款(分包)保函》。
8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自将工程转让给第三人。甲方与分包商有关主合同的修改、变更,应告知乙方;如发生重大变更,应经乙方书面同意。
8.4甲方应全面履行主合同,及时向乙方通报主合同的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。
第九条争议的解决
本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第________款约定的方式解决:
9.1向________________法院起诉;
9.2向________________提起仲裁。(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
__________________________________________________________________________________________________
第十一条合同的生效、变更和解除
1
1.1本合同由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效。
1
1.2本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。
第十二条附则
本合同一式________份,甲乙方各执________份。
甲方:_____________________
法定代表人:_______________
(或授权代理人)
________年_______月______日
乙方:_____________________
法定代表人:_______________
(或授权代理人)
________年_______月______日
我们公司准备干一栋教学楼来着,得签订施工合同,找了几个包工头,请问一下路灯安装工程承包合同怎么写
[律师回复] 甲方:__________________
  乙方:__________________
  依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
  第一条 工程概况
  工程名称:______________
  工程地点:______________
  第二条 工程承包范围
  ___________________________________
  第三条 工程工期
  
1.计划开工日期:_______年_______月_______日,计划完工日期:_______年_______月_______日,总日历天数_______天;
  
2.主要节点工期:___________________________________
  
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)
  第四条 工程质量标准
  所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________
  第五条 组成合同文件及解释顺序
  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
  
1.本合同;
  
2.本合同附件;
  
3.招投标文件;
  
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
  注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
  第六条 标准规范
  本合同适用标准规范:____________________________
  第七条 甲方责任和义务
  
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
  
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系。
  
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
  
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
  
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬。
  
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用______________其费用:
  
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理。
  第八条 乙方责任和义务
  
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
  
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
  
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%.特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
  
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
  
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
  
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施:
  
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
  
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
  
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
  
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解。
  第九条 环境保护、安全生产和文明施工
  
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行。
  
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。
  发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
  
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
  加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
  第十条 材料、设备供应与管理
  
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供。
  
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿。
  
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按_______比例分成。
  第十一条 承包方式、价格及包含的内容
  
1.承包方式及单价
  
2.承包价格所包含的内容:
  承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
  
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
  第十二条 结算办法及付款方式
  
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
  
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的_______%.所承包工程完工后付结算款的_______%,余款_______%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)
  
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。
  第十三条 施工验收
  
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
  
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
  第十四条 工程保修
  
1.保修范围、期限:______________
  
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。
  第十五条 保险
  
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
  
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
  第十六条 争议
  
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
  
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
  
2.1 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
  
2.2 调解要求停止合同工作,且为双方接受;
  
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
  
2.4 法院要求停止合同工作。
  第十七条 合同履约保证金
  
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
  
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如:工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果。
  
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)
  第十八条 不可抗力
  
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定。
  
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。
  
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。
  
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
  第十九条
  
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同。
  
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
  第二十条 合同终止
  双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止。
  第二十一条 合同份数
  本合同一式_______份,甲方_______份;乙方_______份。
  第二十二条 补充条款__________________________________________
  第二十三条 合同生效
  本合同双方约定_______后生效。
  合同签订时间:______________
  合同签订地点:______________
  甲方(盖章)______________
  乙方(盖章)______________
律师您好!今年接了一个项目工程,现在要施工了。那么桥梁工程分包合同的具体范文应该怎么写?
[律师回复] 劳务承包合同
工程名称:
发包单位:
承包单位:
二○一一年一月
劳务承包合同
发包单位: (以下简称“甲方”)
甲方驻工地代表: 职务:
承包单位:桥梁施工队(以下简称“乙方”)
乙方驻工地代表: 职务:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就·····工程施工合作事项协商一致,签订本合同,双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、施工任务:甲方有权总体安排及根据乙方履约情况随时增减工程量,乙方应无条件接受,增减工程量不影响合同单价及其他条款的继续履行(此款为本合同签订的前提条件)。
二、劳务承包范围、内容、数量
1、乙方劳务承包范围:K73+536洛河特大桥部分基础及下部结构工程,具体工程数量以施工设计图及甲方技术交底为依据,按乙方实际完成并经验收合格,且符合计量规则计算确认的数量为准。
2、工程进度、质量要求:
①、工程质量达到国家、行业验收标准且满足业主、监理及甲方的质量要求。
②、工程进度满足业主、监理及甲方的施工进度要求。
三、劳务承包方式
在甲方组织、安排和指挥下,乙方按照施工要求提供能够保证劳务质量、安全、进度的具有专业技能的劳务人员以及必需的机具设备,整编为甲方所辖的序列组织形式,遵守和服从甲方管理规程及有关施工规范,实施本合同约定施工范围内的工程项目施工。甲方按照乙方所完成的施工任务支付乙方劳务费。
四、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
1、本合同;
2、本合同附件;
3、除标价工程量清单之外的总承包合同文件(甲方与业主签订的总承包合同);
4、合同履行期间,甲乙双方签订的有关工程洽商、变更、其他协议等书面资料或文件视为本合同的组成部分。
五、劳务承包工期
总工期:自2011年 月 日起至2011年 月 日止。
分项工程工期:以甲方施工计划为准,工期的提前按生产会议要求执行。
六、劳务计价
1、计价细目和综合单价
表一 桥梁基础及下部结构综合单价表
序号
计价细目
计量
单位
综合单价(元)
备 注
1
盖梁钢筋
T
530
甲方提供主要材料的损耗及超消耗扣款标准如下:
1、钢筋的损耗率为1.5%,超出部分按4800元/T予以扣款,乙方无权处理废料;
2、混凝土的损耗率为1%,超出部分按300元/3予以扣款。
2
盖梁砼
3
170
3
立柱钢筋
T
480
4
立柱砼
3
140
5
桥台、水台砼
3
116
6
桥台、水台钢筋
T
480
7
桥台肋板、桥台、耳背墙钢筋
T
530
8
桥台肋板、桥台、耳背墙砼
3
170
2、表二中的综合单价均已包括乙方为完成计价细目所发生的人工、机具、材料(甲方提供的除外),材料的场内倒运,施工期间的停工、窝工、劳动保护用品,施工工人的社保、医保,管理费以及税金(除甲方自身需缴纳的营业税、教育费附加税、城市建设维护税之外的税费)、规费、利润、措施项目费、行政事业性收费、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务以及其他所有费用。乙方已充分考虑到甲方因供应材料、设备以及履行的各项职责和承担的经济法律责任,也充分考虑到因市场变化可能发生的各种涨价因素,同意以上综合单价一次包干,在合同执行过程中不做任何调整。
3、工程量:乙方按施工设计图及甲方交底进行施工,计价工程量以施工设计图及甲方技术交底为依据,按乙方实际完成并经验收合格,且符合计量规则计算确认的数量为准。
4、乙方劳务费=∑(乙方完成单项计价工作量×相应计价细目综合单价)。
5、工程细目计量规则及其综合单价包含的劳务作业内容及二三项料具费用:
①、挖基土石方:按施工设计图所示数量分土、石以立方米为单位计量。其综合单价包含除甲方提供机具设备及材料之外的与开挖、土(石)装卸运输、弃土(石)等相关的一切作业及工料机费用。不论任何原因造成的超挖引起的工程量均不单独计量。
②、碎石(砂砾、砂卵石)垫层:按甲方技术交底数量且为乙方实际完成的合格工程量不分垫层材料类别以立方米为单位计量。其综合单价包含除甲方提供的机具设备及材料之外的与此施工相关的一切作业及工料机费用。
③、现浇砼:按施工设计图所示数量且为乙方实际完成的合格工程量不分砼标号以立方米为单位计量。其综合单价包含除甲方提供的机具设备及材料之外的与此施工相关的一切作业及工料机费用。甲方所提供的模板、钢管支架及扣件乙方必须如数归返,否则照价赔偿。
④、钢筋:按施工设计图所示数量且为乙方实际完成的合格工程量以吨为单位计量。其综合单价包含除甲方提供的机具设备及材料之外的与此施工相关的一切作业及工料机费用。
以上计量支付细目,除甲方提供如下机具设备、材料及设施之外的其余与完成该工作内容相关的一切机具设备、材料均由乙方自行配足、购买,并承担相应费用。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 路桥工程承包合同范本是什么样的?
顶部