逾期交房纠纷逆转,律师助力业主获赔

最新修订 | 2026-03-16
浏览10w+
何小艳律师
何小艳律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:877人
专家导读 贾XX、王X起诉开发商逾期交房违约,一审时开发商以多种理由抗辩欲免责。经广西艾登律师事务所何小艳律师辩护,法院最终判决开发商支付违约金,实现逆境翻盘。
逾期交房纠纷逆转,律师助力业主获赔

贾XX、王X购买长安XX公司开发的商品房,开发商逾期交房近一年。在法庭上,开发商以与物业的协议及施工受天气等因素影响为由,主张不应支付违约金,业主面临败诉的不利局面。此时,广西艾登律师事务所的何小艳律师接受委托,为业主维权。

合同效力与违约认定

何小艳律师指出,原、被告双方于2017年7月26日签订的《商品房买卖合同》及《合同补充协议》,是双方真实意思表示,且不违反法律法规的强制性规定,属于有效合同。原告依约履行了付款义务,而被告未能在合同约定的2017年12月28日前交房,其行为构成违约,应承担违约责任

关键证据辨析

对于开发商提出的《入伙手续书》已免除其违约责任的主张,何律师强调该协议是业主与物业公司签订的,仅涉及房屋交付和物业费收取事宜,未涉及开发商逾期交房违约责任的免除或承担问题。同时,开发商称施工受天气等因素影响应顺延交房时间,但仅提供气象资料,无法证实施工单位具体停工天数和原因,且未按合同约定履行告知义务,其主张证据不足

逆转胜诉

最终,法院采纳了何小艳律师的辩护意见,判决开发商长安XX公司支付原告贾XX、王X逾期交房违约金19218元,驳回其他诉讼请求。何小艳律师凭借专业的法律知识和细致的办案风格,成功帮助业主在不利局面下实现逆转,维护了业主的合法权益。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.1k字,预估阅读时间7分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6776位律师在线平均3分钟响应99%好评
逾期交房纠纷逆转,律师助力业主获赔
一键咨询
  • 盐城用户4分钟前提交了咨询
    134****5102用户2分钟前提交了咨询
    147****6570用户2分钟前提交了咨询
    132****5834用户3分钟前提交了咨询
    130****5688用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    141****2322用户3分钟前提交了咨询
    178****7537用户4分钟前提交了咨询
    156****6128用户1分钟前提交了咨询
    174****0827用户2分钟前提交了咨询
    156****4627用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
  • 镇江用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    133****6075用户1分钟前提交了咨询
    140****1311用户2分钟前提交了咨询
    160****3286用户2分钟前提交了咨询
    167****8401用户1分钟前提交了咨询
    151****7033用户4分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    163****2501用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询

房产纠纷·推荐文章

律图 > 法律知识 > 房产纠纷 > 房产纠纷 > 逾期交房纠纷逆转,律师助力业主获赔
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

徐州135****7063用户1分钟前已提交咨询
宿迁180****1753用户3分钟前已获取解答
南京134****5219用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换