已经到底啦~
还有疑问,建议直接问律师

在房地产市场蓬勃发展的今天,商品房买卖合同纠纷屡见不鲜,其中开发商逾期交房问题更是引发众多争议。此类纠纷不仅关乎购房者的切身利益,也考验着律师在处理案件时的专业能力和策略。何小艳律师凭借多年执业经验和细致认真的办案风格,在这起开发商逾期交房案件中展现出了独特的操作逻辑。
明确诉求与证据收集
原告贾XX、王X委托何小艳律师后,提出要求开发商支付逾期交房违约金的诉求。何律师帮助原告梳理案件,收集了一系列关键证据,如原告身份证与被告企业公示信息以确定双方主体资格,《商品房买卖合同》等协议证明购房事实及违约条款,付款相关票据证明原告已依约付款。这些证据为后续诉讼奠定了坚实基础。
应对被告抗辩理由
被告辩称原告在《入伙手续书》中同意免除其逾期交房责任,且因不可抗力因素应顺延交房时间。何律师针对被告观点,逐一分析证据。指出《入伙手续书》仅涉及房屋交付和物业费收取,未涉及违约责任免除;对于被告提出的雨天、雪天和节假日等停工因素,强调合同约定的告知义务被告未履行,且相关证据无法证明实际停工天数和原因,有力反驳了被告主张。
依据合同争取权益
何律师紧扣《商品房买卖合同》约定,明确被告逾期交房构成违约,应按合同约定的计算标准和方式支付违约金。从合同约定的交房日次日起至实际交房日止计算逾期天数,以原告已支付购房款为基数按日万分之一计算违约金。最终法院支持了原告合理诉求,判决被告支付相应违约金。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换