证据审查破僵局,承揽合同纠纷迎胜诉

最新修订 | 2026-03-25
浏览10w+
程理想律师
程理想律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:160人
擅长领域:合同事务 律所:北京云亭(徐州)律师事务所
执业证号:13203202210473482 电话:17702591699
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;程理想律师,执业于北京云亭(徐州)律师事务所,毕业于江南大学,工科学历背景,逻辑严谨,思维缜密。拥有10年以上的商务纠纷处理经验,案件分析及实务处理能力强,执业过程中得到了当事人的一致认可。擅长破产清算、法律顾问、合同纠纷、民间借贷、婚姻家庭、刑事辩护等领域。
展开
专家导读 原告李X与被告徐州XX公司承揽合同纠纷一案,面临被告以增项款未付停工解约的局面。律师通过审查合同与付款证据,突破证据难点,最终法院支持部分诉求,被告股东担责。
证据审查破僵局,承揽合同纠纷迎胜诉

在法律实务中,承揽合同纠纷并不少见,很多案件看似证据确凿,实则隐藏着诸多复杂的法律关系和证据陷阱。在这起原告李X与被告徐州XX公司、阚XX的承揽合同纠纷案件中,原告面临着诸多不利因素,案件情况错综复杂。执业一年多的程理想律师介入此案,开始了一场艰难的证据审查与细节挖掘之旅。

证据复核:发现矛盾

作为原告李X的代理人,程理想律师面对的是被告徐州XX公司以原告未支付工程增项变更款为由停工解约的情况,且被告未到庭答辩。律师首先仔细查阅了双方签订的《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》,发现合同明确约定“在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致。由合同双方共同签订书面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更协议,作为竣工结算和顺延工期的根据”。而被告XX公司未提交证据证明原告主张的增项部分本就是属于合同内容且已经双方协商一致,这成为了案件的一个关键矛盾点。

逻辑重构:锁定关键

接着,律师对原告的付款证据进行了梳理。原告已于2022年1月16日前分别向被告支付工程款26000元、17800元,有被告出具的相应收据为证。现案涉装修中被告未完成部分已由原告与第三方签订合同装修完毕,原告要求被告支付装修支出的费用19873元,低于被告XX公司出具的《停工单通知单》中35800元的金额。律师认为,这一事实足以证明原告的主张符合法律规定。

责任界定:股东担责

在证据审查过程中,律师还发现XX公司已于2022年10月21日注销。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》,被告阚XX作为XX公司持股100%的唯一股东,依法应当承担相应的法律责任。

最终,法院采纳了律师的辩护意见,解除了原告与被告徐州XX公司签订的合同,判令被告阚XX向原告支付装修款19873元及违约金422.8元,驳回了原告的其他诉讼请求

法律案件中,证据审查是解开谜团、还原真相的关键。通过对证据的细致审查和对细节的深入挖掘,律师能够找到案件的突破口,为当事人争取合法权益,这正是法律工匠精神的体现。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.5k字,预估阅读时间9分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6959位律师在线平均3分钟响应99%好评
证据审查破僵局,承揽合同纠纷迎胜诉
一键咨询
  • 泰州用户1分钟前提交了咨询
    133****0733用户1分钟前提交了咨询
    153****3283用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    171****7442用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    163****2467用户2分钟前提交了咨询
    147****7242用户4分钟前提交了咨询
    165****6641用户4分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    164****7328用户4分钟前提交了咨询
    173****5222用户4分钟前提交了咨询
  • 157****6387用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    132****6633用户4分钟前提交了咨询
    154****3802用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    168****7287用户4分钟前提交了咨询
    174****4758用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    171****1406用户3分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    132****5888用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询

合同纠纷·推荐文章

律图 > 法律知识 > 合同事务 > 合同纠纷 > 证据审查破僵局,承揽合同纠纷迎胜诉
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

徐州156****6185用户2分钟前已提交咨询
无锡134****1725用户3分钟前已获取解答
连云港188****3509用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换