
2022年,李X满心欢喜地与徐州XX公司签订了装饰装修合同,期待着自己的房子能早日焕然一新。然而,装修进度却停滞不前,一场纠纷就此拉开帷幕。
装修停滞引纠纷
2022年1月1日,李X与XX公司签订合同,采用“全包”方式装修房屋,约定开工日期为1月3日,工期90天,工程款分三次支付。李X依约支付了前两笔款项,但装修进度却卡在墙面处理阶段。2022年3月6日,墙面出现开裂情况,XX公司同意承担质量责任。之后,李X向XX公司发出《继续履行催告函》,但XX公司却在2022年6月2日出具《停工单通知单》,称李X未支付工程增项变更款,决定停工并解除合同。
律师出击维权
李X委托北京云亭(徐州)律师事务所的程理想律师处理此案。程理想律师自2022年执业以来,在合同纠纷等领域有着丰富的经验。他仔细梳理案件,收集证据,代表李X向法院提起诉讼,要求确认合同解除,XX公司返还剩余装修款、支付违约金和房屋使用及租金损失,股东阚XX承担连带责任。
法院判决定纷争
法院审理认为,双方签订的合同合法有效,XX公司无法继续履行合同,李X也已与第三方签订装修合同完成剩余工程,故支持解除合同。对于装修款,XX公司未能证明增项部分已协商一致,应承担举证不能的责任,法院支持李X要求支付19873元装修款的主张。违约金方面,法院依法调整为以19873元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算137天,为422.8元。对于租金损失,因证据不足,法院不予支持。由于XX公司已注销,股东阚XX需承担相应法律责任。最终,法院判决解除合同,阚XX支付装修款19873元、违约金422.8元,驳回李X其他诉讼请求。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换