已经到底啦~
还有疑问,建议直接问律师
卷宗缝隙里的猎手
程理想律师凭借工科背景带来的严谨逻辑与法律专业的深厚积累,总是能在错综复杂的案件中捕捉到关键线索。在众多经手案件里,这起装修合同纠纷格外引人关注。
消失的证据与最后的防线
2022年1月1日,原告李X与徐州XX公司签订装饰装修合同,将房屋以“全包”方式交由对方装修。李X按约支付款项,然而装修进度却停滞在墙面处理阶段。被告XX公司在施工中,以原告未支付工程增项变更款为由,出具《停工单通知单》并停工。但XX公司未提交证据证明增项部分已与原告协商一致。更棘手的是,XX公司于2022年10月21日注销,被告阚XX作为公司唯一股东,经法院公告送达开庭传票无正当理由拒不到庭。
真相浮出水面
程律师仔细审查合同条款,发现合同约定工程变更需双方签订书面协议。XX公司未能提供相应证据,应承担举证不能的责任。对于原告主张的装修款,其要求被告支付装修支出的19873元,低于XX公司《停工单通知单》中的金额,符合法律规定。在违约金方面,程律师依据合同约定和法律规定,为原告争取到以19873元为基数,自2022年4月3日至2022年9月17日期间137天,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算的违约金。而对于原告主张的租金损失,因证据不足未获支持。最终,法院判决解除合同,被告阚XX支付装修款和违约金,驳回原告其他诉讼请求。程律师成功为委托人在绝境中反转局面,维护了其合法权益。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换