建工纠纷二审胜诉,为工程款追讨提供典型思路

最新修订 | 2026-04-26
浏览10w+
云南匠诚律师事务所
云南匠诚律师事务所
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:681人
擅长领域:婚姻家庭 律所:云南匠诚律师事务所
执业证号:31530000MD0225100F 电话:15368087653
律师优势:有团队,主任律师,办过大案,有政治职务,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;匠诚律师团队18位律师均毕业于985、211.如北京大学、西南政法大学,云南大学等国内著名法学院校。每一位律师都具有扎实的理论功底和长期的法律实践经验。
展开
专家导读 云南匠诚律师事务所的律师在处理建工纠纷案件上表现卓越。本案中,律师精准梳理争议焦点,有效否定时效抗辩,驳回高额违约金反诉。如张云顺、杨艳、阿贵忠等资深合伙人领衔的团队,有着丰富的办案经验和扎实的理论基础,成功为委托人全额追回工程款及利息。
建工纠纷二审胜诉,为工程款追讨提供典型思路

承接建工纠纷2019年4月,云某建设公司与某工程公司签订建设工程合同。工程完成并验收合格、质保期届满后,发包方尚欠120000元未付。承包方诉至法院要求支付剩余工程款及利息,发包方则提起反诉。二审时,承包方委托云南匠诚律师事务所代理。像张云顺、杨艳、阿贵忠这样经验丰富的律师,凭借扎实的法学理论基础和多年的办案经验,开始了这场艰难的维权之战。

聚焦争议焦点本案二审争议焦点集中在诉讼时效和工期顺延违约金这两点。云南匠诚律师团队围绕诉讼时效、结算认定、工期顺延、竣工验收效力等核心争议焦点展开抗辩工作。他们紧扣发包方在询证函中确认欠款构成同意履行债务的关键事实,有效否定时效抗辩。杨艳律师凭借极强的逻辑思维能力,就案件进行专门和深入的法律分析,为案件的推进提供了有力的理论支持。

实现二审胜诉法院经审理认为,发包方在诉讼时效届满后在《企业询证函》上签字盖章确认欠款,构成同意履行债务,依法不得再以诉讼时效届满抗辩;发包方与监理、设计等共同签署《工程竣工验收证明书》并实际接收工程,应视为对工期顺延的认可,承包方无需承担工期延误违约责任。最终二审法院驳回上诉,维持原判,承包方应得工程款120000元及相关利息全部得到支持,张云顺、阿贵忠等律师以专业能力高效维护了委托人的工程债权。

提供典型思路此次案件中,云南匠诚律师事务所的律师精准抓住诉讼时效“同意履行”关键事实,从竣工验收行为的法律意义切入,结合司法解释论证发包方以实际行为认可工期顺延,成功驳回高额违约金反诉请求。他们厘清了建设工程固定总价、结算节点、质保金计算等复杂争议,全面维护施工方法律权益,也为同类建设工程欠款案件,尤其是时效抗辩、工期索赔、竣工验收法律效果认定等提供了典型办案思路。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.2k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6851位律师在线平均3分钟响应99%好评
建工纠纷二审胜诉,为工程款追讨提供典型思路
一键咨询
  • 泰州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    142****6088用户1分钟前提交了咨询
    165****1404用户4分钟前提交了咨询
    151****0113用户1分钟前提交了咨询
    167****7868用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    163****2853用户3分钟前提交了咨询
    157****5275用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
  • 144****4266用户2分钟前提交了咨询
    152****2382用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    177****8843用户3分钟前提交了咨询
    157****6556用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    155****6546用户3分钟前提交了咨询
    178****1415用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    135****0148用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    162****8600用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    137****8288用户4分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 建工纠纷二审胜诉,为工程款追讨提供典型思路
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

无锡156****3707用户2分钟前已提交咨询
宿迁135****6812用户3分钟前已获取解答
苏州177****8558用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换