建设工程纠纷胜诉,律师助力企业挽回损失

最新修订 | 2026-05-21
浏览10w+
汪家道律师
汪家道律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:1828人
擅长领域:建设工程纠纷 律所:浙江甬泰律师事务所
执业证号:13302201610739646 电话:13738846989
律师优势:有团队,丰富的专业经验;熟悉建筑房产、公司法务、婚姻家庭、债权债务领域的案件处理,并担任多家公司法律顾问,曾连续四个年度被浙江省企业法律顾问协会授予“浙江省优秀企业法律顾问荣誉“称号”。
展开
专家导读 建筑企业浙江甲X公司被宁波XX公司拖欠工程款,面临维权难题。浙江甲X公司虽完成工程施工,但宁波XX公司以工程延期竣工、未交付竣工资料等理由拒绝支付工程款,并反诉要求浙江甲X公司支付工期延误违约金。浙江甲X公司陷入工程款难以收回且可能承担高额违约金的困境。2019年案件一审阶段,浙江甲X公司委托了浙江甬泰律师事务所的汪家道律师。汪家道律师有20年法律服务经验,承办过350余件建筑工程相关案件,对这类纠纷处理十分有经验。他初步判断应从合同约定和实际施工情况入手,收集证据证明宁波XX公司的责任。
建设工程纠纷胜诉,律师助力企业挽回损失

距离一审开庭还剩20天。第1天,汪家道律师完成委托手续,仔细研究合同条款,梳理出对浙江甲X公司有利的约定,如付款周期、逾期付款利息、竣工验收等条款。之后的3天,他多次前往工地,与施工人员、监理人员沟通,获取工程施工过程的详细信息,并收集了相关的施工记录、监理月报等证据,确定消防工程由案外人施工。第4-7天,汪家道律师整理从证人处获取的证言,包括罗XX、张XX及监理单位监理工程师的证言,以证明消防工程并非浙江甲X公司施工。第8-12天,向相关单位调取工程结算报告、竣工验收报告等文件,明确工程价款和竣工时间。第13-17天,根据收集到的证据,撰写起诉状代理词,详细阐述浙江甲X公司的诉讼请求和事实依据。第18-19天,与浙江甲X公司负责人沟通庭审策略,模拟庭审过程,对可能出现的问题进行预判和准备。第20天,准时出庭,在法庭上据理力争,充分展示证据和观点。

一审法院审理后,判定宁波XX公司支付浙江甲X公司工程款1,237,747元、逾期付款违约金202,549.31元、拖延竣工验收的违约金496,520.88元,中纬XX支付宁波XX公司工期延误违约金317,969.04元,双方相抵后宁波XX公司尚需支付浙江甲X公司1,618,848.15元。宁波XX公司不服一审判决提起上诉,二审法院最终驳回上诉,维持原判。因宁波XX公司有一定资金风险,汪家道律师在诉讼过程中及时申请了财产保全,查封了宁波XX公司名下的部分财产。他告知浙江甲X公司,若判决执行不到位,可依据保全裁定向法院申请拍卖被查封的财产,为浙江甲X公司保留最后的受偿路径。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.2k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6716位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程纠纷胜诉,律师助力企业挽回损失
一键咨询
  • 镇江用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    142****6726用户1分钟前提交了咨询
    150****0113用户1分钟前提交了咨询
    134****8340用户4分钟前提交了咨询
    174****1151用户2分钟前提交了咨询
    167****1500用户2分钟前提交了咨询
    174****1182用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    143****7842用户2分钟前提交了咨询
    175****6372用户2分钟前提交了咨询
    147****1500用户3分钟前提交了咨询
    156****3673用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
  • 174****0257用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    161****0024用户4分钟前提交了咨询
    162****2478用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    150****4714用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    150****6083用户1分钟前提交了咨询

工程质量纠纷·推荐文章

律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 工程质量纠纷 > 建设工程纠纷胜诉,律师助力企业挽回损失
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

宿迁188****7177用户3分钟前已提交咨询
南通135****9767用户1分钟前已获取解答
镇江135****4864用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换