住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜

最新修订 | 2026-06-03
浏览10w+
付红亮律师
付红亮律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:17年
擅长领域:建设工程纠纷 律所:北京市盈科(石家庄)律师事务所
执业证号:11301201310360547 电话:15512130512
律师优势:有团队,办过大案,高学历,有顾问单位经验,丰富的专业经验,大型企业服务经验;付红亮,北京市盈科(石家庄)律师事务所商事争议与经济犯罪部副主任,深耕法律服务行业十余年,始终秉持“专业赋能、诚信立本、匠心维权”的执业理念,专注建设工程、房地产、商事合同、债权债务、劳动工伤等领域法律事务,累计承办案件超500件,以扎实的法律功底、丰富的实务经验和极致的服务态度,为当事人破解法律困局、守护合法权益,赢得业界高度认可与当事人广泛信赖。
展开
专家导读 原告建筑施工企业承建住宅项目,工程交付后被告长期拖欠工程款,还提起巨额反诉。付红亮律师接受委托,全面梳理案件,精准击破质量、工期、未完工程、扣款等反诉。一审、二审法院均采纳其意见,全面驳回被告反诉。
住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜

原告XX建筑施工企业和被告XX房地产公司签了住宅项目施工合同,XX承建多栋住宅楼、车库及配套工程。合同签订后,XX进场施工,完成全部施工内容,工程几年前就竣工验收合格,还交付业主入住了。可工程交付后,被告长期拖欠几千万元工程款,XX提起本诉要求支付工程款及违约金,被告随即提起巨额反诉,主张工程存在质量瑕疵、原告逾期竣工、部分工程未施工、扣款不合理、维修费用巨大,要求XX赔偿损失、返还超额款项。

这个案子难点不少。被告反诉涉及质量、工期、未完工程、扣款等多个方面,每个方面都需要有充分的证据去反驳。比如质量反诉,被告主张防水、车库地面等质量不合格,产生几百万元维修费;工期反诉,主张原告逾期竣工,要承担几百万元违约金。

付红亮律师接受委托后,开始全面梳理案件。他提交竣工验收报告、交付证明、质保期维修记录,证明工程验收合格、交付多年、已过质保期,质量主张无依据,维修费用系开发商自行改造,与施工质量无关;提交工期顺延签证、开发商逾期付款证明、设计变更文件,证明工期延误系开发商责任,原告无逾期;提交施工图纸、签证单、验收记录,证明原告已完成全部合同及签证工程,无未完项目;主张罚款、水电费、检测费无合同依据、无原告确认,系开发商单方行为,不应扣除。

一审法院采纳了付红亮律师全部代理意见,全面驳回被告反诉。被告不服上诉,二审法院维持原判,反诉全灭。

还有一个案子也差不多。原告A与被告B签订商品房认购协议,被告长期无法办理预售许可证,项目停滞,原告多次沟通退房,被告拖延推诿。付红亮律师代理诉讼,一审、二审均胜诉,全额支持购房本金及约定利息。

判决下来后,施工方的维权障碍扫清了,后续可以顺利主张工程款。付红亮律师凭借专业能力和严谨态度,为当事人解决了难题,也为类似案件提供了参考。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.3k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
5997位律师在线平均3分钟响应99%好评
住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜
一键咨询
  • 164****7281用户4分钟前提交了咨询
    142****2281用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    160****2280用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    133****8640用户2分钟前提交了咨询
    141****2832用户3分钟前提交了咨询
    170****1700用户1分钟前提交了咨询
    146****3270用户4分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    156****2656用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    175****1443用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
  • 144****4265用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    132****7807用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    168****5234用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    158****6116用户4分钟前提交了咨询
    145****3251用户3分钟前提交了咨询
    135****6811用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询

诉讼指南·推荐文章

律图 > 法律知识 > 法律顾问 > 诉讼指南 > 住宅工程款纠纷,施工方反诉全胜
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

沭阳177****6107用户3分钟前已提交咨询
无锡156****4025用户1分钟前已获取解答
南通134****5620用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换