担心工程款打水漂，二审胜诉全额获赔12万！

该工程公司作为承包方，与云X某建设公司签订了《建设工程XX合同》，负责粤商X厦中水X理站及雨水X集系统工程。合同约定固定总价包干520000元，工期30日历天。工程于2019年经双方共同验收合格，2020年通过行政主管部门竣工验收，质保期也于2021年4月届满。然而，发包方云X某建设公司仅支付了400000元，尚欠120000元（含质保金26000元）未付。

无奈之下，该工程公司诉至法院要求支付剩余工程款及利息，而发包方不仅提起反诉，要求工程公司开具发票、赔偿未开票损失，还以工期延误为由主张违约金52000元。到了二审，发包方又以诉讼时效已过、工程款支付时间约定不明、一审事实认定错误等为由上诉，请求改判驳回工程公司全部本诉请求、支持其全部反诉请求。

面对如此复杂的局面，该工程公司委托了云南匠诚律师事务所代理本案二审。云南匠诚律师事务所成立于2019年10月25日，由张云顺、杨艳、阿贵忠3名资深合伙人领衔。这三位合伙人均拥有近20年执业经验，分别深耕公司经营、合同纠纷、劳动工伤领域，均为业内专家，累计主办案件均超100+件。律所采用合伙人牵头+主办律师+辅办律师+法务助理的团队化办案模式，复杂案件集体研讨，类案数据支撑，每起案件均制定个性化办案方案。

张云顺律师自2002年从事律师职业，执业至今十八年，具有扎实的法学理论基础，主要办理合同、民商诉讼案件及公司非诉法律事务，曾在多家企业集团担任法律顾问工作，熟悉企业法律风险管理，具有丰富的争议处理和法律顾问实务经验。杨艳律师同样在2002年开启律师职业生涯，专注于复杂、疑难民商事争议解决业务领域，具有丰富的诉讼、仲裁实务经验，极强的逻辑思维能力。阿贵忠律师2011年从事律师职业，法律专业理论功底扎实，有较强的沟通协调能力，擅长诉讼、人力资源管理和合同业务，特别对劳动法领域有较深研究。

在接手案件后，云南匠诚律师团队迅速行动。他们围绕诉讼时效、结算认定、工期顺延、竣工验收效力等核心争议焦点展开抗辩。团队成员先后5次查阅卷宗，不放过任何一个细节。精准抓住诉讼时效同意履行关键事实，发现发包方在诉讼时效届满前在《企业询证函》上签字盖章确认欠款，构成同意履行债务，依法不得再以诉讼时效届满抗辩，为工程款胜诉奠定了基础。

同时，从竣工验收行为的法律意义切入，结合司法解释论证发包方以实际行为认可工期顺延。发包方与监理、设计等单位共同签署《工程竣工验收证明书》并实际接收工程，应视为对工期顺延的认可，成功驳回高额违约金反诉请求。此外，律师团队还厘清了建设工程固定总价、结算节点、质保金计算等复杂争议。

最终，二审法院驳回上诉，维持原判，工程公司应得工程款120000元及相应利息全部得到支持，发包方关于工期违约金、诉讼时效抗辩等主张均未获采纳。该工程公司负责人评价道：匠诚律所的律师们专业又负责，精准抓住了案件的关键，帮我们解决了大难题，让我们的合法权益得到了保障。此次胜诉，也为同类建设工程欠款案件，尤其是时效抗辩、工期索赔、竣工验收法律效果认定等提供了典型办案思路。