律图审稿专业委员会3轮严审

因春节放假是否可要求工期顺延

帮助5人 4w浏览 匿名 2021-02-08 湖南湘西
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    在建设工程中经常会遇到工期顺延的情况,只有依法顺延才不会被罚款,那工期合法顺延的条件是什么?
    实践中,出现以下情况时,可以顺延工期:
    1、工程量增加
    施工过程中,发包人时常要求承包人增加工程量,因而必然导致工期的增加。这种情形下,工期自然顺延。
    2、发包人变更设计
    若在施工过程中,发包人变更设计,则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除,即顺延相应的工期。
    3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料
    若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料,导致承包人无法施工的,则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。
    4、发包人未按约支付工程款
    一般来说,当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款,承包人有权停工,因此引起的工期延误责任由发包人承担。
    5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当
    实践中,通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中,承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误,在此情形下,发包人应当承担相应的工期延误责任。
    6、工程质量鉴定
    根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
    7、不可抗力或其他因素
    承包人在施工过程中如发生不可抗力因素,或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的,承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工,工期顺延。
    《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条
    建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
    全文
    12 2021-02-08
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3508位律师在线平均3分钟响应99%好评
因春节放假是否可要求工期顺延
一键咨询
  • 142****0015用户1分钟前提交了咨询
    株洲用户2分钟前提交了咨询
    132****4435用户1分钟前提交了咨询
    163****7466用户4分钟前提交了咨询
    161****2326用户3分钟前提交了咨询
    151****2141用户1分钟前提交了咨询
    177****8374用户1分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    怀化用户2分钟前提交了咨询
    怀化用户4分钟前提交了咨询
    常德用户4分钟前提交了咨询
    176****4047用户1分钟前提交了咨询
    134****5406用户2分钟前提交了咨询
    178****0461用户3分钟前提交了咨询
    177****7611用户3分钟前提交了咨询
  • 145****3040用户2分钟前提交了咨询
    135****5415用户3分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    146****5734用户1分钟前提交了咨询
    长沙用户3分钟前提交了咨询
    146****8732用户1分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    150****7145用户4分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    167****2618用户1分钟前提交了咨询
    164****3650用户4分钟前提交了咨询
    160****0684用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户1分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    143****2705用户2分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户1分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户1分钟前提交了咨询
    张家界用户2分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    163****8087用户2分钟前提交了咨询
    146****5575用户2分钟前提交了咨询
    常德用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户2分钟前提交了咨询
    138****7604用户2分钟前提交了咨询
    张家界用户1分钟前提交了咨询
    171****0672用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    146****1353用户3分钟前提交了咨询
    怀化用户4分钟前提交了咨询
    164****6151用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户1分钟前提交了咨询
    长沙用户3分钟前提交了咨询
    张家界用户1分钟前提交了咨询
    株洲用户3分钟前提交了咨询
    娄底用户3分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    138****4176用户3分钟前提交了咨询
    162****5535用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    常德用户4分钟前提交了咨询
    143****0128用户1分钟前提交了咨询
    怀化用户3分钟前提交了咨询
    156****4716用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户3分钟前提交了咨询
    143****8685用户1分钟前提交了咨询
    153****2012用户3分钟前提交了咨询
    174****5717用户2分钟前提交了咨询
    131****1327用户4分钟前提交了咨询
    张家界用户1分钟前提交了咨询
    株洲用户1分钟前提交了咨询
    173****6731用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户3分钟前提交了咨询
    娄底用户1分钟前提交了咨询
    167****3578用户2分钟前提交了咨询
    154****0601用户1分钟前提交了咨询
    136****0072用户1分钟前提交了咨询
    138****6870用户2分钟前提交了咨询
    132****2405用户3分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    娄底用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    175****2088用户2分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    132****2220用户3分钟前提交了咨询
    174****4004用户3分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户3分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    144****7883用户2分钟前提交了咨询
    153****5441用户1分钟前提交了咨询
    株洲用户3分钟前提交了咨询
    131****7136用户2分钟前提交了咨询
    150****3453用户1分钟前提交了咨询
    株洲用户2分钟前提交了咨询
    156****5207用户1分钟前提交了咨询
    141****3517用户3分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    常德用户3分钟前提交了咨询
    173****3832用户2分钟前提交了咨询
    154****8723用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
扬州178****2558用户4分钟前已获取解答
南通134****9698用户1分钟前已获取解答
南京177****7268用户1分钟前已获取解答
春节工期顺延合同约定可以吗
合同约定春节工期顺延,这是法律支持的,但劳动者可以要求支付三倍工资。春节的放假天数一般为七天,其中农历正月初一到正月初三为国家法定节假日,其余四天为调休。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
春节法定放假几天
3天。(一)元旦,放假1天(每年1月1日);(二)春节,放假3天(农历除夕、正月初一、初二);(三)清明节,放假1天(农历清明当日);(四)劳动节,放假1天。
10w+浏览
劳动纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
2023春节几天三薪发放
春节法定假期是农历大年初一至初三,共三天,根据我国的法律规定,在法定节假日工作能够获得三被的报酬,所以大年初一到初三能够获得三倍工资的报酬。
10w+浏览
诉讼仲裁
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
春节放假加班费怎么算?
春节加班工资计算标准为:农历正月初一到正月初三期间安排劳动者加班的,应当支付劳动者三倍加班工资;在除夕、农历正月初四到正月初六期间安排劳动者加班的,应当支付劳动者两倍加班工资。
10w+浏览
劳动纠纷
问题紧急?在线问律师 >
6384 位律师在线,高效解决问题
春节值班费发放标准2023
春节期间的值班费的发放标准是本人工资的三倍,不过,春节的法定假期只有三天,其余的这4天都属于调休,如果7天都在加班,除了法定节假日之外,剩余的这4天的加班费是本人工资的两倍。法定节假日的加班费不能用补休替代。
10w+浏览
诉讼仲裁
贵州安顺强奸罪判多久
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,对于犯有强奸罪者,将处以三年以上十年以下有期徒刑的惩罚。
然而,如果情节严重者,则可能会面临更为严厉的处罚,例如十年以上的有期徒刑,甚至是无期徒刑乃至死刑等重罚。所谓“情节严重”的情况,通常包括如下几方面:
首先,实施强奸行为的手段极其残忍或情节极度恶劣的妇女和幼女的犯罪案件;
其次,涉及到多名妇女或幼女受害者的强奸案件;
再次,在公共场合公然对妇女进行强奸的案件;
此外,两人及以上共同实施强奸行为的案件;
最后,针对未满十周岁的幼女进行性侵犯,或者导致幼女身体受到伤害的案件;以及,由于强奸行为而导致受害者重伤、死亡,或者引发了其他严重社会危害性的案件。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的。
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
(四)二人以上轮奸的。
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应