律图审稿专业委员会3轮严审

工程竣工日期过了,但是还没有竣工,会不会影响质量

帮助5人 4.4w浏览 匿名 2021-03-30 浙江宁波
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。
    1、如果双方当事人签字确认了竣工日期,则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的,可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。
    2、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第
    (一)项规定:建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。
    3、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第
    (二)项规定:承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中,若当事人恶意阻止条件成就的,视为条件已经成就。
    4、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
    全文
    10 2021-03-30
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3986位律师在线平均3分钟响应99%好评
工程竣工日期过了,但是还没有竣工,会不会影响质量
一键咨询
  • 172****7350用户4分钟前提交了咨询
    绍兴用户4分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    杭州用户2分钟前提交了咨询
    丽水用户2分钟前提交了咨询
    141****4166用户1分钟前提交了咨询
    173****7608用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户2分钟前提交了咨询
    衢州用户2分钟前提交了咨询
    141****7423用户4分钟前提交了咨询
    宁波用户1分钟前提交了咨询
    177****1730用户4分钟前提交了咨询
    161****2022用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    176****0170用户4分钟前提交了咨询
  • 温州用户4分钟前提交了咨询
    137****1362用户2分钟前提交了咨询
    135****1246用户1分钟前提交了咨询
    133****2234用户1分钟前提交了咨询
    161****7320用户1分钟前提交了咨询
    台州用户4分钟前提交了咨询
    163****8742用户4分钟前提交了咨询
    衢州用户3分钟前提交了咨询
    145****6307用户1分钟前提交了咨询
    杭州用户3分钟前提交了咨询
    142****0637用户3分钟前提交了咨询
    137****5140用户1分钟前提交了咨询
    136****7440用户1分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    丽水用户2分钟前提交了咨询
    湖州用户3分钟前提交了咨询
    162****5413用户3分钟前提交了咨询
    绍兴用户2分钟前提交了咨询
    舟山用户2分钟前提交了咨询
    杭州用户2分钟前提交了咨询
    174****2260用户4分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    湖州用户4分钟前提交了咨询
    133****1652用户2分钟前提交了咨询
    177****1088用户4分钟前提交了咨询
    156****6038用户1分钟前提交了咨询
    杭州用户1分钟前提交了咨询
    153****4683用户3分钟前提交了咨询
    杭州用户1分钟前提交了咨询
    衢州用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    宁波用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户3分钟前提交了咨询
    金华用户4分钟前提交了咨询
    158****4376用户2分钟前提交了咨询
    131****5070用户1分钟前提交了咨询
    170****7088用户4分钟前提交了咨询
    160****2146用户4分钟前提交了咨询
    舟山用户1分钟前提交了咨询
    165****1453用户3分钟前提交了咨询
    165****7614用户3分钟前提交了咨询
    温州用户2分钟前提交了咨询
    136****8066用户3分钟前提交了咨询
    142****8015用户4分钟前提交了咨询
    161****7805用户4分钟前提交了咨询
    杭州用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    温州用户1分钟前提交了咨询
    156****8530用户2分钟前提交了咨询
    141****6013用户1分钟前提交了咨询
    150****2661用户4分钟前提交了咨询
    170****4514用户3分钟前提交了咨询
    舟山用户1分钟前提交了咨询
    嘉兴用户2分钟前提交了咨询
    135****4286用户3分钟前提交了咨询
    金华用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户1分钟前提交了咨询
    丽水用户4分钟前提交了咨询
    金华用户4分钟前提交了咨询
    湖州用户4分钟前提交了咨询
    135****1656用户3分钟前提交了咨询
    嘉兴用户3分钟前提交了咨询
    132****3751用户4分钟前提交了咨询
    170****5645用户1分钟前提交了咨询
    177****5142用户1分钟前提交了咨询
    172****5157用户3分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    161****7663用户2分钟前提交了咨询
    温州用户4分钟前提交了咨询
    155****3514用户3分钟前提交了咨询
    舟山用户2分钟前提交了咨询
    宁波用户4分钟前提交了咨询
    178****1628用户2分钟前提交了咨询
    金华用户2分钟前提交了咨询
    168****2654用户3分钟前提交了咨询
    衢州用户2分钟前提交了咨询
    台州用户3分钟前提交了咨询
    137****5603用户2分钟前提交了咨询
    台州用户2分钟前提交了咨询
    151****0806用户1分钟前提交了咨询
    153****5846用户1分钟前提交了咨询
    170****3267用户2分钟前提交了咨询
    湖州用户1分钟前提交了咨询
    温州用户3分钟前提交了咨询
    143****5510用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
连云港135****4065用户3分钟前已获取解答
沭阳178****4029用户4分钟前已获取解答
盐城178****5028用户1分钟前已获取解答
未竣工验收但已实际投入使用视为竣工吗
未进行竣工验收但已实际投入使用的情形是否视为竣工在未得到正式竣工验收批准前便已经开始入住的房产,通常情况下不能被视为已经验收合格。按照相关法律法规所规范的竣工验收标准来看,要想实现房屋的正式竣工验收,必须满足多个严格的验收条件,并且还需获得相应的房屋预售许可证以及其他相关证明文件。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
竣工日期以什么为准
关于竣工日期的确定,我国建设工程施工合同(示范文本)中规定:工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
工程质量竣工验收的条件
1、已经完成了工程的施工和合同约定的各项内容。2、必须具备《建设工程竣工验收报告》。3、必须具备《工程质量评估报告》。4、必须由勘察和设计单位出具的有关质量检查的报告。5、对于施工的技术和管理必须有相关的资料备存。6.已经对使用的主要建设材料和构配件和设备进行过试验并且有试验的报告。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
建设工程的竣工日期怎么判断?
建设工程的竣工日期是司法实践中争议的焦点。那么,建设工程的竣工日期怎么判断?工程的竣工日期和工程款的利息起算日存在争议也很多见,多数是因为没有约定或约定不明确所造成。本文将为您介绍建设工程的竣工日期怎么判断的内容。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
6733 位律师在线,高效解决问题
工程质量竣工验收资料有哪些?
1、上级主管部门对该项目批准的各种文件。2、可行性研究报告、初步设计文件及批复文件。3、施工图设计文件及设计变更洽商记录。4、国家颁布的各种标准和现行的施工质量验收规范。5、工程承包合同文件。6、技术设备说明书。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*