安徽建筑工程法律服务律师费用怎么收

[律师回复] 发包人：<br/>承包人 合同编号： 建筑安装工程承包合同<br/>建筑安装工程承包合同<br/>发包人：<br/>承包人：<br/>根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，发包人将发包给承包人施工。为明确双方的权利、义务，确保工程质量、工期，做到安全文明施工，双方经过协商达成一致意见，特签定本合同，共同遵照执行。<br/>一、工程名称：。<br/>三、承包范围及工作内容：<br/>（一）承包范围： <br/>1、空冷岛建筑工程；<br/>2、主厂房A列外建筑工程；<br/>3、主厂房建筑工程；<br/>4、锅炉房建筑工程；<br/>5、送风机室建筑工程；<br/>6、空压机室建筑工程；<br/>7、斗轮机基础建筑工程；<br/>8、渣仓基础建筑工程。<br/>（二）工作内容：按照业主方与发包人约定的合同范围完成发包人要求的全部工作。<br/>四、承包方式：包工包料（人工、材料、机械）<br/>五、工期要求：工期执行业主方与发包人要求的进度，若因承包人<br/>原因造成的工期延误，损失由承包人承担。<br/>六、工程量的确认：承包人施工工程量依据设计单位设计的施工图纸及相关的技术资料确定，并经发包方工程项目部负责人及技术人员认可。工程完工后由项目部出具工程量核定单及验收单后方可结算。<br/>七、工程价款：<br/>1、根据发包人提供的施工方案、施工图纸、变更、签证等资料，按《电力建设工程概算定额》（2006年版）第一册建筑工程做施工图概算，取费按综合费率9%计取，经发包人审核确定的概算值作为工程结算价款。其中9%的综合费率已包含承包人施工范围内的全部内容及施工过程中的全部费用（管理费、利润、政策性调整费用及其它可能发生的各种费用，大型施工机械的进出场、安拆等，各种措施费，完成本合同所发生的其他费用）。<br/>2、定额计价中的人工费调整至40元/工日，但上调部分不参与综合取费。<br/>3、所有钢材、混凝土为甲供材料，财务转账时，按照《电力建设工程概算定额》（2006版）价格进行转账，结算时按照《电力建设工程概算定额》（2006版）价格进行结算。<br/>4、主要材料及地材（钢材、水泥、砂子、石子、门窗、装饰材料等）以当期当地的信息价（当地造价部分发布的造价信息）进行差价调整，其他材料一律不予调整。<br/>5、定额基价中的机械费依据电力工程与定额管理总站发布的《关于颁布2010年电力建筑工程施工机械价差的通知》文件的规定进行调<br/>整。<br/>6、本工程所有税金由发包人承担，所有工程款承包人只提供收据。<br/>7、考虑到现场施工进度、质量及安全文明施工等因素，发包人从承包人合同总价中提取5%的工程价款由项目部进行控制、考核，依据考核情况支付。<br/>八、结算及付款方式：<br/>1、工程进度款视业主支付情况，按承包人当月实际完成工作量的85%支付给承包人，待工程竣工验收合格后，支付90%。竣工资料按业主方要求整理归档完毕，竣工结算结束，扣除质量保证金5%后全部付清。<br/>2、整体工程完工后，经业主和监理竣工验收合格，由项目部对分包工程进行预结算，然后报公司经营、审计部门最终审定，经公司领导签字后为最终结算值并办理完工结算。<br/>3、工程款预留一定比例质量保证金（质保金数额为5%），质保期为业主与发包人合同约定的建筑工程质保期，质保期满，经验收合格，且工程结算经公司审计通过后，发包人依据审计结果和质保情况进行支付。<br/>九、工程质量及验收：达到发包人与业主方合同约定的质量等级。<br/>1、依据本工程项目的全面质量管理保证体系，工程质量检查依据现行的国家、电力行业施工质量验收规范和响应的质量验评标准，分包人要严格执行三级检查验收制度，做到自检、工地专检和项目部验收层层把关，确保工程质量符合验收标准，并达到发包人与业主签定的工程<br/>合同中质量的要求，具体质量管理标准执行发包人与业主质量部分的有关文件。<br/>2、符合设计要求，严格按照《电力建设施工及验收规范》、《火电施工质量检验及评定标准》及国家和行业现行有关方面的规定、规范施工，确保工程质量满足发包人在投标文件中的质量承诺，如不满足，发包人有权清退、另选队伍。<br/>3、隐蔽工程验收，承包人提前书面通知发包人，发包人负责组织有关单位及人员共同检查验收，质量不合格者，承包人无偿返工并承担由此造成的损失，工期不得延误。<br/>4、工程竣工移交后，承包人负责施工项目的质量保修，在保修期内发生问题，承包人承担响应的损失和费用。<br/>5、因承包人原因使自身所承担的施工项目发生重大质量事故，使发包人利益和形象受到严重影响的，按比例进行罚款，或勒令停工并驱逐出施工现场。<br/>十、工程安全管理：<br/>1、贯彻“安全第<br/>一、预防为主”的方针，严格按照《中华人民共和个安全生产法》、电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《安全文明施工实施细则》和发包人要求的《安全管理标准》施工，强化安全意识，加强安全文明施工管理，入场施工人员必须进行三级教育考试并进行体检，合格后方可上岗。<br/>2、依据本工程项目的安全文明施工管理规定及措施，保证安全文明施工，施工现场不允许发身人身、机械设备等事故，否则，承包人承<br/>担安全事故的责任和损失。<br/>3、现场安全文明施工措施费一次性包干 十<br/>一、双方职责：<br/>1、发包人：<br/>（1）组织有关人员对工程进度、质量进行监督、检查、验收。<br/>（2）负责协调承包人与其他施工单位的交叉作业及有关事宜。<br/>（2）向承包人做好其它服务工作。<br/>（4）发包人无偿为承包人提供200~300人居住的临建房屋。床铺及办公、生活用品由承包人自行解决。<br/>（5）发包人为承包人的施工人员上意外伤害保险及附加意外伤害医疗保险，其费用一次性包干贰万远整。<br/>（6）由发包人提供有关施工图纸，组织人员对施工图纸设计等技术资料进行交底和审定。<br/>2、承包人：<br/>（1）合同签定后，按发包人指定日期，组织施工人员进入施工现场，及时开工。在开工前，组织全体人员进行上岗培训，特殊工种持证上岗。<br/>（2）承包人自己配备各专业管理人员、技术人员、质检员、安全员，确保以上人员数量满足施工进度需要，服从发包人统一管理，负责编制作业指导书报发包人审批，按发包人批准的作业指导书及技术交底材料和计划安排组织施工，向发包人提供各项质量验收等技术资料，并同时对业主进行交验，办理交验手续，工程竣工后，负责整理自身工程<br/>范围的竣工资料并向业主移交齐全的竣工资料。<br/>（3）严格按照发包人及业主的工期要求组织施工，严格执行安全及质量方面的规定，满足发包人的安全、质量要求。如果在施工中出现承包人工期无法满足发包人进度的情况时，发包人有权调整承包人范围内的工程量，安排给其他单位施工，以保证工程整体进度。对自身承包范围内的工程如未按照约定实施（如甩尾工等），发包方将此部分工作量加倍从承包人工程价款内扣除。<br/>（4）服装、手套、安全帽、安全带及其他必须的劳动保护用品等按发包人同意要求办理，其发生的有关费用由承包人承担。<br/>（5）加强施工人员的管理，遵守国家及地方政府的法令和规章，遵守施工现场、公安保卫及消防制度，严禁实施有损发包人声誉的行为，否则发包人有权终止合同。<br/>（6）保修期内，由于承包人施工原因造成的工程质量问题负责无偿修复。<br/>（7）工程施工中所有工种及机械、工器具等和施工中所需的安全网等安全设施全部自理，费用由承包人自行承担。<br/>（8）施工现场属承包人工作范围的安全、保卫、消防、文明施工、现场卫生清理等工作由承包人自行承担。<br/>（9）施工电源由承包人从10KV/380V环路箱变低压侧引接；施工水源从发包人提供的主干管上引接，承包人自行装表，水电气费用按预算价格，依据装表计量的用量扣除费用，承包人负责起范围内的施工水源、电源的维护工作。<br/>十<br/>二、材料管理：本分包工程材料（业主方供应的除外）原则上全部由承包人自行采购，承包人提前提出材料需用量计划并上报发包人，费用按承包人实际用量和发包人采购价格从承包人工程价款中扣除。针对承包人实际发生的领用量未达到承包人上报的材料的需用量计划的（业已由发包人按承包人需用计划采购的），造成本工程的剩余材料，其费用全部由承包人承担。<br/>承包人采购材料选厂必须经业主及发包人同意后方能定货，并确保材料的质量达到设计要求，提供齐全的质量证明，经发包人质量部门检查合格后方可施工，否则视为不合格材料，发包人有权拒绝验收。承包人在材料使用前应按业主及发包人的有关要求进行检验并承担与此相应的费用。<br/>十<br/>三、其他。<br/>1、合同签定地点：内蒙古包头市。<br/>2、本分包合同未尽事宜，按发包人与业主签定的施工合同中有关条款执行。本工程不得转包与分包。<br/>3、本合同双方各持正本一份，双方各执副本，签字盖章后生效，付清全部工程价款后自行失效。<br/>4、纠纷处理：发生争执后，双方协商解决，不愿协商解决的可以向有管辖权的人民法院诉讼解决。<br/>发包人： 总公司<br/>发包人代表人： 承包人代表人： 或 或<br/>委托代理人： 委托代理人：<br/>签定日期：年 月 日