律图审稿专业委员会3轮严审

房屋认购协议怎么写

2.5k浏览 帮助24人
专业服务 律师认证 退款保障
在线咨询,律师1对1沟通
最新修订 | 2024-02-19
认购协议
甲方:__________
乙方:__________
甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋认购事宜,在签署正式《商品房买卖合同》之前,达成如下协议: 第一条 项目情况
甲方在位于________________拟开发建设住宅小区。
第二条 乙方认购房屋的面积
乙方所认购的房屋(以下简称该房屋)建筑面积约为____________㎡(最终面积以产权登记面积为准)。如产权登记面积与本协议的面积存在误差,双方需以货币形式采取“多退少补”原则据实找齐差价款。
第三条 计价方式与价款
甲乙双方约定按下述方式计算该商品房价款:
按建筑面积计算,该房屋单价为(人民币)_________元/㎡。总价款为____________元。
第四条 付款方式及期限
乙方同意按第________种方式付款。
第1种:乙方分期支付购房款。
1、乙方签订此认购协议,向甲方支付该房屋总价款的____即(人民币)________ 元。
2、甲方进入施工现场开始施工之日起,十日内乙方须向甲方支付至该房屋总房款的________。
3、乙方认购的房屋工程主体在封闭之日起,三日内须向甲方支付至该房屋总房款的________ 。
4、乙方在该房屋达到入住标准时,须向甲方支付至该房屋总房款的________。
第2种:乙方办理银行按揭贷款
1、乙方签订此认购协议,即向甲方支付该房屋总价款的50%即(人民币)________ 元。
2、甲方在取得房屋预售许可证后,乙方办理银行按揭贷款。
第五条、乙方的违约责任
乙方如未按本协议约定的时间付款,逾期每日按1%收取违约金,逾期15日,甲方有权解除本协议。
因乙方原因无法正常办理银行按揭贷款业务,乙方15日内同意支付至该房屋总房价款的95%,剩余房款在该房屋达到入住标准时支付完毕,否则此协议自动终止。
本条所述逾期付款,是指依照本协议第四条约定的到期应付款未予支付及支付未完全的。
第六条、 房屋交付期限
1、甲方承诺在____年____ 月____ 日前,将符合本协议约定的房屋交付给乙方。
2、如遇下列特殊情况,除双方协商解决外,甲方可根据实际情况予以延期,因自然环境恶劣或不可抗力导致无法正常施工延误工期的情况。
第七条、关于签订《商品房买卖合同》及更名的约定
甲方取得《商品房预销售许可证》后,甲乙双方签订《商品房买卖合同》,此协议自动终止;在正式签订《商品房买卖合同》前,乙方可更名一次,在签订《商品房买卖合同》后,乙方如更名须自行到房地产交易中心办理,费用自理。
第八条、 本认购协议一式两份,双方各执一份。在签署之日即时生效,每份具有相同法律效力
甲方:________________
乙方:______________
_______年_______月_______日
定金就意味着购房的意向已定,包括房子的面积,户型,楼层等都没有任何的异议,如果还有争议就不能随便交定金,交完定金后,除非有正当理由,比如因不可抗力因素无法实现合作目的的,才能要求对方退回定金。
房屋认购协议怎么写
投诉/举报
以上内容由律图网结合政策法规、互联网相关知识与律师输出信息后梳理整合生成,文字可能源于人工智能模型,不代表平台的观点和立场。平台对所呈现内容的准确性、完整性和功能性不作任何保证。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文1240字,预估阅读时间5分钟
浏览全文
问题没解答? 125626人选择咨询律师
6625位律师在线平均3分钟响应99%好评
房屋认购协议怎么写
一键咨询
  • 172****8523用户3分钟前提交了咨询
    173****8633用户3分钟前提交了咨询
    135****1483用户2分钟前提交了咨询
    162****7675用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    176****1236用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    140****3714用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    175****0575用户1分钟前提交了咨询
  • 南京用户1分钟前提交了咨询
    166****6823用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    170****0470用户3分钟前提交了咨询
    166****6462用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    177****3125用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    176****3735用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    161****0330用户1分钟前提交了咨询
    134****0828用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    164****6576用户4分钟前提交了咨询
    145****0127用户3分钟前提交了咨询
    151****5522用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    161****6713用户3分钟前提交了咨询
    141****2845用户3分钟前提交了咨询
    148****7716用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    152****0102用户1分钟前提交了咨询
    135****6627用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    143****6383用户1分钟前提交了咨询
    154****8811用户1分钟前提交了咨询
    163****7518用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    160****0677用户4分钟前提交了咨询
    170****0561用户1分钟前提交了咨询
    144****4543用户3分钟前提交了咨询
    174****4251用户3分钟前提交了咨询
    175****2842用户2分钟前提交了咨询
    167****7427用户3分钟前提交了咨询
    135****8113用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    130****6501用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    151****1113用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    164****5144用户4分钟前提交了咨询
    170****6531用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    141****8451用户1分钟前提交了咨询
    167****3363用户4分钟前提交了咨询
    135****0700用户4分钟前提交了咨询
    171****0400用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    157****1610用户4分钟前提交了咨询
    158****1047用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    158****7334用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    142****3135用户3分钟前提交了咨询
    137****4678用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    137****0245用户1分钟前提交了咨询
    140****6150用户1分钟前提交了咨询
    171****1807用户4分钟前提交了咨询
    166****1283用户4分钟前提交了咨询
    133****2683用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡178****8074用户4分钟前已获取解答
连云港135****3759用户4分钟前已获取解答
扬州177****8391用户2分钟前已获取解答
房屋认购协议怎么写
房屋认购协议的主要内容是:交付全部土地使用权出让金,取得土地使用权证书,号码为什么,出卖人已经办理持有建设工程规划许可证和施工许可证,号码分别是什么。合同标的等,具体的可以双方根据实际情况约定。
8浏览 2025-01-17
房屋认购协议有效期多久
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 房屋认购合同有效期是永久的,不会过期,合同双方有约定的除外。认购书与商品房买卖合同之间是预约与本约的关系。认购书是平等主体之间为设立买卖商品房民事权利义务关系而签订的协议,根据我国合同法第二条规定,“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议”,认购书应为的合同。认购书是买卖双方就签订商品房买卖合同相关事宜进行的约定,不是对商品房买卖结果进行直接确认,所以也不应属于商品房买卖合同。 商品房认购合同是约定商品房买卖合同基本事项,以约束双方继续就合同订立进行磋商谈判的合同。合同载体包括认购书、订购书、优先购买协议等文书。 认购合同与商品房买卖合同属于预约与本约之关系,二者合同内容、合同目的、权利义务、违约形态、违约责任形式等存在较大区别,但认购书具备一定条件可以认定为买卖合同,当事人义务将产生质的变化,由双方履行磋商义务变更为出卖人交付房屋、买受人支付价款。 法律依据: 《中华人民共和国合同法》第二条 【合同定义】本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用其他法律的规定。
452浏览
房屋认购协议效力如何认定
2浏览 2025-05-16
购买农村房屋协议书怎么写
购买农村房屋的协议书可以写明:1.买卖双方和农村房屋的基本信息;2.价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;3.交付使用条件及日期;4.装饰、设备标准承诺;5.解决争议的方法;6.违约责任。
18浏览 2024-10-05
房屋认购合同是不是认购协议,怎么签合同
[律师回复] 一、认购协议是不是购房合同《认购合同》(或者认购书、订购书、认购协议等)是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认,一般来说属于预约合同的范畴。但是,根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条规定:商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同。因此,符合一定条件的认购合同亦可认定为商品房买卖合同。 二、如何签订购房合同 1、购房合同的各项内容要尽可能全面、详细、各项规定之间要避免相互冲突,尤其是不能与国家的政策法规相冲突;文字表述要清晰、准确;签订合同的买卖双方身份、责任要明确,如合同中的甲方(卖方)不能是代理商或律师楼,而应是项目立项批准文件的投资建设单位,也不能以上级主管单位或下属机构的名义签订合同,签字人应是法人代表本人,或公司章程上授权的主要负责人。 2、合同上的项目名称,一定要与项目位置联系在一起,以免日后有出入。标明项目位置时,一定要具体、明确,如××市××区××街××号××花园××号楼××层××房。房屋的户型、面积一定要标示清楚,建筑面积、使用面积及公用面积分摊原则等要明确说明,如以建筑面积计价还要标明使用率。 3、其他如付款方式、产权保证等都应详细、具体的加以说明。同时合同中一定要确定物业管理单位的产生办法或具体的物业管理单位以及物业的收费标准,并对房屋整体结构、各部位配套设施及其部件的保修期给予明确规定。现在大多数开发商都会要求购房者先签订认购协议,对于认购协议是不是购房合同这一问题,购房者一定要有明确的认识。如果认购书中规定了商品房买卖合同的内容,就可以认定为购房合同。另外,我们为大家介绍了“如何签订购房合同”,购房者在签订购房合同时可以参考一下相关内容,或者请律师审查一下合同,避免发生购房合同纠纷。
473浏览
房屋认购协议违约怎么办
房产认购协议违约的处理取决于具体情况。买方违约可能失定金或付违约金,卖方违约买方有权要双倍定金、赔偿损失或违约金。处理纠纷要重视证据搜集保存,协商不成可向法院起诉。法院裁决会考虑违约方过错、损失、履约状况等确定赔偿责任和方式。
22浏览 2024-11-17
签了房屋认购协议能退吗
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。法律规定,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
46浏览 2024-09-14
房屋认购协议书签定要注意什么
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 1、房屋认购协议书的内容 简单说来,即是开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务,而并非最终达到签约。 《房屋认购协议书》中一般确认认购人打算购买的商品房的位置、朝向、楼层、房价及签订《商品房买卖合同》的时间。认购人在购房前作为签订《商品房买卖合同》的保证,向开发商支付一定数额的定金。 《房屋认购协议书》与《商品房买卖合同》不同。在最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》颁布前,《房屋认购协议书》的性质属于意向书,一方不履行承担的是缔约过失责任,而承担缔约过失责任的方式是定金。但是,在该《解释》颁布后,其中第2条承认了预约合同的效力,为此,《房屋认购协议书》属于预约,一方不履行承担的是违约责任,另一方可以主张违约赔偿。这在一定程度上,加强了对于购房人合法权益的保护。 2、房屋认购协议书的签定 规避受牵制条款 如果购房人自己想签订认购的话,则要避免认购书中的受牵制条款。前些年的认购书中往往有这样的条款:购房人在规定期限内未签订合同的,开发商所收定金不予退还。但不签合同的原因有很多种,其中主要原因往往是在具体条款上达不成协议。这种情况不能完全将过错就归结于购房人。但因为该条款的存在,开发商往往以此威胁购房人。如果由于各种原因必须签订认购书的话,应当避免该条款的出现。建议购房人要求签订市建委制定的认购书示范文本,该文本充分保护了购房人的利益。该文本第六条规定:“认购人在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款,但双方未达成一致意见,自第四条第二款约定的期限届满之次日起超过___日的,本认购书自动解除;双方也可以协商解除本认购书。出卖人应当在本认购书解除之日起___日内将已收取的定金退还认购人。”按照该条款,如因合同条款原因未达成协议的,认购书自动解除,开发商应当返还定金。 应按时与开发商协商合同 认购书中一般约定签订购房合同的时间,购房人应按时前往,否则会造成对自己不利的后果。如示范文本第五条就规定:“认购人未在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同相关条款的,出卖人有权解除本认购书。出卖人解除本认购书的,认购人已支付的定金不予退还,出卖人有权将该商品房另行出卖给第三方。”所以,购房人一定要注意该时间的规定。 如果购房人因各种原因不能按时与开发商商谈购房合同,一定要取得开发商的同意。经常会出现认购人不能按时签约的情况,购房人一定要与开发商协商,取得其同意。同时,还应让开发商给予书面确认,认可延期谈判,并约定谈判的具体期限。
403浏览
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

律图安心问
服务承诺
专业服务
18W+认证律师,年普法人次15亿+,律图致力于为用户提供更专业的法律服务。
律师认证
该律师已经过平台身份认证及执业资格等严格审核,确保律师真实且专业,可放心委托!
退款保障
律图全程保障您的消费权益,律师未服务将自动退款至支付账户。
用户真实评价
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    133****1063
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    150****4878
  • 律师人很好,回答仔细,给了比较好的建议,以后有需要还会来律图咨询的!
    187****9362
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应