因甲方停工造成的误工费如何索赔
最新修订 | 2024-09-13
1.8k浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
首先，乙方必须明确了解甲方是否持有明确规定需要停工的相关文案，且需明确记录暂停施工起始日期。
其次，假设施工期限过长导致人员无法获得薪资赔偿，在这种情况下，乙方的施工技术专员应当选择退出场地。
另外，对于根据建设单位要求留下的保安和管理人员，其薪资待遇将得以计算。
然而，对于可自主移动的设备，车辆等，则不享有停滞补贴，因为这些设备可自由移至其他施工现场。
最后，关于塔吊以及脚手架的补偿标准，按照租赁费用进行估算。
- 法律依据
-
《工伤保险条例》第33条规定：
职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。
0
工资福利案件·推荐文章
-
因甲方停工造成误工费怎样索赔?1、首先，甲方是否有明确的文件，要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。
-
因发包人造成工程停工怎么索赔?因发包人原因造成工程停工的，发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。赔偿问题双方可以协商，如果协商不成的，承包人可以向法院起诉。一、发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。
-
甲方原因停工索赔,法律的规定是什么?由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书，其内容应当包括：甲方中途停工损失补偿办法，补偿原则，停工的具体日期，停工的原因，工地看护费用计算，临时设施费的补偿，剩余材料（半成品）费用，计算周转材料停止补偿，施工机械停职补。
-
甲方停工导致的误工费可以索赔吗？甲方停工导致的误工费可以索赔。甲方是否有明确的文件，应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。收集好证据，办理好监理及甲方现场代表的签证，编制索赔计算书报建设单位。施工人员如何索赔今天小编带大家了解一下。
工伤赔偿标准
-
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔?建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。
建筑工程法规
-
因甲方停工造成误工费怎样索赔？1、首先，甲方是否有明确的文件，要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。
工伤赔偿标准
问题没解答? 125647人选择咨询律师
因甲方停工造成的误工费如何索赔
一键咨询
因甲方停工造成误工费怎样索赔？
1、首先，甲方是否有明确的文件，要施工方停工是否写明从什么时候起停工。2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。
10w+浏览
工伤赔偿什么是敲诈勒索罪未随
[律师回复] 敲诈勒索尚未完成的情况下，是指该行为人已经开始着手进行犯罪活动，但是因为一些他无法预测和控制的事情发生导致最终无法成功实现其目标。在这种情况下，如果行为人使用了某种形式的威胁或要挟手段，然而对方并未因此感到恐惧，或者即使感到了恐惧，也并未将所要求的财物交付给行为人，那么这都可以被视为敲诈勒索罪的未遂形态。
4.5w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
甲方停工导致的误工费可以索赔吗？
甲方停工导致的误工费可以索赔。甲方是否有明确的文件，应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。收集好证据，办理好监理及甲方现场代表的签证，编制索赔计算书报建设单位。施工人员如何索赔今天小编带大家了解一下。
10w+浏览
工伤赔偿
无法提供被告方居住信息，因为被告没有办理居住证，但有一套小产权房屋，可以在原告经常居住法院诉讼吗？但原告居住证于2023年3月到期就无法续办理。这种情况还能在经常居住地起诉吗？
[律师回复] 那这个就比较困难了，日常是到对方所在地的物业，居委会等开具证明
4.6w浏览
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔?
建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。
10w+浏览
建设工程纠纷未成年15岁驾驶共享电动车拖着同学，机动车在机动车道行驶，旁边非机动车停有车，然后另一辆共享电动车靠这辆共享电动车来，这辆共享电动车又靠机动车来，把机动车碰到
[律师回复] 先报交警处理，先把责任划分了。
3.3w浏览
快速解决“交通事故”问题
你好，我爸61岁，因工作能力出色经过老板介绍到另一个厂上班，在四号下午两点半左右发现倒在工作区域，送到医院抢救差不多四点多，初步判断心跳呼吸骤停半小时，经过抢救，靠昂贵仪器支撑着心跳，呼吸。我们亲人五号到医院，厂里支付了4万块医药费和吃住，已经欠了医院20多万，今天是第十天，前面一直拐着弯说了我爸已经脑死亡，治疗效果不明显了，就是靠着仪器吊着一口气，我们找厂里协商，厂里老板一直不出面，只让人给我们送饭，甚至老板拉黑电话，就说让我们拿出证明是什么原因导致晕倒这些，才出面协商，但是医生就给大概，笼统的，没什么证明，我们都在想办法，去了劳动局，说年龄超过了，没办法走工伤，甚至市场监督局，举报也没用，
[律师回复] 你好，情况可以具体说一下
3.9w浏览
你好，我甲方和乙方签订租赁合同 因我生意不好，倒闭了，我违约了，但是合同是赔他损失费，关键是乙方私自伪造合同，在陪他损失费上面加了一个字，造成数额变化，这样，他应该承担责任吗
[律师回复] 你只需要承担原本合同约定的责任
4.2w浏览
您好，我父亲离世，厂里赔了一些钱，然后我们家就分了一些给我奶奶。然后，因为家里的矛盾我们家不想抚养我奶奶，是可以的嘛？我奶奶有三个女儿，三个儿子，但是我爸爸和另一个伯伯不在了。现在她们都意思是想把奶奶丢给我家。
[律师回复] 你们现在有什么争议说一下
3.4w浏览
承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔
我们的衣食住行，因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害，我们的生活是离不开法律的，因此应该提高对法律知识的了解和认识，避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔,工期顺延如何认定的问题，希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
建设工程纠纷
因交通事故耽误工作是否可以索要误工费？
交通事故耽误工作的话可以索要误工费，其实，处理交通事故本身就会耽误工作的，因为当事人也必须要在处理的差不多的情况下才能到用人单位去上班。可是，就算耽误了工作也不能跟肇事者随意索要不符合实际情况的误工费标准，索赔必须要有证据支持。
10w+浏览
交通事故
