什么情况下，单位可以主张工期顺延
最新修订 | 2024-02-21
2.6w浏览
8点赞
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
- 律师解析
-
存在以下情形，单位可以主张工期顺延：
1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件;
2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行;
3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。
- 法律依据
-
《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
8
劳动争议案件·推荐文章
-
什么情况下单位可以主张工期顺延呢1、建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。2、建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行。3、建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、一周内，非施工单位原停工累计超过8小时。6、发生不可抗力事件。
-
员工给单位造成损失的单位能主张赔偿吗?在离婚时候，夫妻双方可以协议分割房产，在双方无法对夫妻共同财产中的房屋价值及归属无法达成协议时，人民法院按以下情形分别处理：1、双方均主张房屋所有权并且同意竞价取得的，应当准许；2、由评估机构按市场价格对房屋作出评估，取得房屋所有权的一方应当给予另一方相应的补偿；3、双方均不主张房屋所有权的，根据申请拍卖房屋，就所得价款进行分割。
-
什么情况下承包人能主张工期顺延承包人可以顺延工程工期的情形有：在建设工程施工合同履行过程中，如果出现以下情形，承包人可以顺延工程工期： 1、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程工期。 2、发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程工期。 3、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工程工期。
-
哪些情况视为劳动合同的顺延在面对自己的合法权益被侵害的时候，我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害，那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益，希望能够对您遇到关于哪些情况视为劳动合同的顺延的问题带来帮助。
劳动合同
-
哪些情况下单位需要顺延劳动合同期限法定顺延情况：如果劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内，那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。除开法定顺延的情形，劳动合同到期最好重新签订。
劳动合同
-
哪些情况视为劳动合同的顺延1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;2、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;3、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;等等。
劳动合同
劳动争议案件·常见问题
问题没解答? 125615人选择咨询律师
什么情况下，单位可以主张工期顺延
一键咨询
哪些情况下单位需要顺延劳动合同期限
法定顺延情况：如果劳动者还在医疗期、孕期、产期和哺乳期内，那么劳动合同的期限应当自动延续到医疗期、孕期、产期和哺乳期期满为止。除开法定顺延的情形，劳动合同到期最好重新签订。
10w+浏览
劳动纠纷
哪些情况视为劳动合同的顺延
1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;2、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;3、患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;等等。
10w+浏览
劳动纠纷你好，我离职后，发现单位半年没有给我交住房公积金，怎么办
[律师回复] 您好，根据相关法律规定，员工自入职起，公司就应向劳动者缴纳社保及公积金。
3.2w浏览
快速解决“房产纠纷”问题
哪些情况视为劳动合同的顺延
在面对自己的合法权益被侵害的时候，我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害，那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益，希望能够对您遇到关于哪些情况视为劳动合同的顺延的问题带来帮助。
10w+浏览
劳动纠纷
我想咨询一下，我情况是我前面的情侣因为银行贷款到期向我借款4万元，现在她和我分手了，把我电话微信全部拉黑名单了，我要怎样才能找回这笔钱？
[律师回复] 你好，如果确实是借款的话，可以到法院去起诉，要求偿还
4.2w浏览
什么情况视为劳动合同的顺延
当前的社会中，在就业、出行、购物等各种情形时，都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题，所以我们应该多学习了解一些法律知识，这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什么情况视为劳动合同的顺延进行了解答，希望能解答您的问题。
10w+浏览
劳动纠纷
哪些情况视为劳动合同的顺延
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与哪些情况视为劳动合同的顺延相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
劳动纠纷刚结婚不久，因各种矛盾想离婚，离婚原因是在婚后女方给她找了个对象，是在我不知道得情况下，这怎么处理
[律师回复] 您好，方便具体说下吗
3.4w浏览
快速解决“婚姻家庭”问题
你好 我咨询一下 两辆车同时在主路汇入辅路 后车剐蹭前车谁的责任 就是两辆车1号和2号在同一条主路上 2号车在1号车的后面 1号车向右侧并的时候2号车在后面并进来把1号车剐蹭了
[律师回复] 可以具体讲讲您的事情经过吗
4.8w浏览
