购房上户口资料需要哪些？

[律师回复] 2
三、

供应日期、交货的方式及地点：

（一）
、本工程砂石料供货时期为

，
需方根据工程进度提前
1
天下达采购计划，
供方按需方的要求，
采取一切可
行的方式，
将砂石料送达需方指定地点。
搅拌场堆场石子备料满足备料要求
,
以满足需方施工需要。严禁以调价为由，延误砂、石料供应。

四、验收标准、方法：

砂石料进场前由施工现场监理、需方材料员及试验员验收质量，需方试
验部门随机抽样，试验合格后方可用于工程。凡经现场需方项目部或监理认
定为不合格的，供方须无条件退货，由此而发生的一切费用及相关损失均由
供方承担。

五、计量方式：
本合同选定下列计量方式作为结算数量。

（一）过磅计量：
以需方地磅称重结果为准（毛重
-
皮重
=
净重）

（二）按体积计量：
以实际测量车厢体积
+
堆高体积计算，如双方意见分
歧则以过磅为准。

六、货款结算方式：


（一）对账：
每月

日双方材料部及财务人员将上月发生金额核对，双方
确认签核，合同单价包含
17%
增值税。

（二）付款：

需方可根据实际情况预付货款给供方，具体预付金额双
方协商；每月支付一次，按已对账经需方确认金额的
70 %
（暂不计损耗系
数）进行付款（扣除预付款）
，余款在工程完工后
3
个月内付清。

（三）需方应按合同约定时间和金额支付货款，若因业主不能及时拔款的
原因延误，则付款时间顺延。


3
（四）
、供方在每次结算时需提供
17%
的增值税专用发票。

七、履约保证及违约责任：

（一）供方须无条件满足需方施工进度要求，并指派

为施工现场
供料负责人，联系电话：

，如因供货不及时耽误工程进度，需方
有权按当时市场价另行采购，采购费用由供方承担，需方在当月结算时有权
将此费用扣除，并视为已给付砂石款。如供方两次以上供货不及时造成需方
停工待料，需方有权随时解除本合同，并扣除履约保证金。

（二）供方承诺在签订本合同时所约定的价格已充分考虑到市场风险，
调价方式愿意按照下述第八条之约定执行，
供货期间将不提出超出本合同之
外的调价要求，否则即视为违约。

八、本合同结算单价的约定选择以下：


砂石价格一次包干到供料结束，如市场价格波动过大（超过
5
元
/3
）
，
供方需提前
15
天告知需方，双方协商书面确认，同时确保石料供应。

九、职业健康安全与环保：

供方在供货过程中，
必须遵守需方施工现场的职业健康安全与环保管理
规定，如供方违反需方管理规定发生的一切事故（包括对需方人员及第三者
的伤害、环境污染等）均由供方承担一切法律责任及经济赔偿责任。

十、处理合同纠纷的方法：

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决，也可以由当地工商行
政管理部门调解；协商或调解不成的，提交仲裁委员会仲裁，仲裁不成的，
依法向合同签订地人民法院起诉。

十一、
本合同一式

三
下面是砂石料采购合同的模板
份，需方执二份，供方执一份。本合同自双方代表

[律师回复] 您好，我是吴律师，这个问题属于专业性问题，可以直接咨询税务机关

[律师回复] 按揭购房需要的材料有：
1、本人及配偶的有效身份证明（身份证、户口簿或其他有效居住证明），个体经营者要提供营业执照（验原件、留复印件）；
2、借款人婚姻状况证明（结婚证或单身证明）；
3、外地、外籍或单身，要有本地户口的人做担保；
4、借款人及配偶收入和财产证明；
5、购房合同和首付款收据；
6、财产共有人抵押承诺书；
7、银行住房按揭贷款申请审批表。
【法律依据】

[律师回复] 合同编号：________
甲方（需方）：
乙方（供方）：
签订地点：
甲方因承担____公路工程施工任务，现向乙方购买一定数量、质量符合甲方施工工程设计文件及施工技术规范要求的____材料，为明确双方的权利、责任和义务，经甲乙双方共同协商，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本合同，双方共同遵守。具体合同条款如下：
一、材料产地：____。
二、材料名称及规格
三、数量
风险提示：标的物信息
买卖合同中应根据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。
数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时需要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得含糊。
1、甲方向乙方购买的各种规格名称材料数量分别为：
各种规格名称材料最终数量以甲方所承担工程的实际需求量（包括甲方工程变更增、减数量）为准。
2、甲方因设计变更，需要增加或减少订货数量，须提前____天书面通知乙方。
3、若乙方超出上述总数量或当月数量向甲方供应材料，甲方有权单方面决定收购或不予收购，由此造成的一切损失由乙方自行负责。
四、材料价格
1、____规格的____材料到场（甲方收料场地）单价为：￥____（大写：____）。其中出厂价（含装车费）为：￥____；运费（含卸货费）：￥____。除此之外，甲方不再承担其它任何费用。
2、____规格的____材料到场（甲方收料场地）单价为：￥____（大写：____）。其中出厂价（含装车费）为：￥____；运费（含卸货费）：￥____。除此之外，甲方不再承担其它任何费用。
以上单价中包含原材料费、加工费、矿产资源税（费）、江河管理税（费）、营业税、便道便桥费、过路过桥费、装卸费、运输费、安全费、管理费、利润、税金、损耗和其它损失费用及风险费用等。
五、质量要求
乙方所供材料应符合甲方所承担的____工程设计文件及相应施工技术规范的要求。其主要质量技术指标如下：
1、
2、
六、质量检测方式
甲方随时或定期派质检人员对进场材料进行质量检测，经检测不合格的材料，甲方工作人员有权拒绝收货并责令清运出场，由此造成的经济损失由乙方承担。如甲乙双方因检验结果发生争议，由甲方驻地监理部门最终检验确认。
七、交货时间、地点及收货计量方式
风险提示：履行期限、地点和方式
履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的承担，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的承担问题；履行期限约定不明将会严重影响到合同内容的顺利履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会容易引发争议。
如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有约定，这就容易使双方产生歧义，都作出对自己有利的解释;如果将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避免了歧义的产生。
1、供贷期限：____。各种规格名称材料分月供应量为：
2、交货地点：____。
风险提示： 交货地点
对于“交货地点”应当明确约定，因为它涉及双方的利益实现和标的物毁损灭失风险承担问题。一一般情况下，标的物的所有权自交付时转移，风险承担随之转移。如：在合同中约定交货地点为卖方的仓库，则意味着该货物一旦出库，其毁损、灭失的风险则转移到买方处，因此，在签订合同时，对于交货地点的选择上，应慎重对待。
3、乙方在组织材料的生产过程中，应将生产的合格材料及时转运至甲方收料地点或安全处，防止遭受洪水等自然灾害损失。生产及运输过程中造成的一切损失由乙方自行负责。
4、收货计量方式
双方确认数量后，应立即填写签认收料单作为结算货款的凭据。收料单必须由双方专门指定的人员填写签认。其它人员填写签认的收料单及涂改无效。
八、货款结算与支付方式
风险提示：价款支付
在实务中，有的买卖合同只是简单地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或迟延支付找到借口。
另外，需方应尽量采取银行转账方式来履行支付货款。明确付款的具体期限及条件，尽量要简单、明确易实施，避免催款方因为无法举证付款条件成就而不能主张货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。
乙方每月凭甲方指定人员填写签认的有效收料单到甲方材料管理部门结算上月21日至当月20日货款，并提供已结算货款总额的正式有效的税务发票。当月结算货款在____支付____%，余款在合同全部履行完毕后____月内付清。所有货款均通过转账或汇付至乙方银行账户。
九、违约责任
按照《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
十、合同争议的处理
合同发生了争议，首先协商解决；若协商不成，则向甲方注册所在地人民法院诉讼解决。
风险提示：争议解决方式
合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么具体选择哪一种方式，则需要当事人双方约定，如果选择仲裁机构就一定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。
当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。
十
一、合同的组成部分
乙方单位营业执照（复印件）、组织机构代码证（复印件）、法人代表授权书、法人代表（或委托代理人）本人身份证（复印件）是本合同的组成部分。
十
二、合同份数、生效及终止
本合同一式五份，甲方执三份、乙方执两份，经双方签字盖章（多页合同甲乙双方应同时加盖骑缝章）后生效。甲方工程结束，并结算付清全部货款后本合同自行终止。
风险提示：证据保留
注意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。
十
三、双方约定的其它事项：
甲　　方：
单位名称（盖章）：
地　　址：
甲方代表人（签字）：
开户单位：
开户银行：
开户账号：
电　　话：
日　　期：
乙　　方
单位名称（盖章）：
地　　址：
乙方代表人（签字）：
开户单位：
开户银行：
开户账号：
电　　话：
日　　期：

[律师回复] 购置税需要带下列资料：1.车主身份证明。如身份证、外国人的入境的身份证明和居留证明。2.车辆价格证明。境内购置车辆，提供《机动车销售统一发票》（发票联和报税联）或有效凭证；进口自用车辆，提供《海关关税专用缴款书》、《海关代征消费税专用缴款书》或海关《征免税证明》。3.车辆合格证明。4.税务机关要求提供的其他资料。

[律师回复] 你好，关于饮料购销合同样本格式包括甲方：
乙方：
甲乙双方本着共同发展，诚实守信，互惠互利的原则，为了明确甲乙双方的责任和义务，经甲乙双方共同协商，达成协议如下：
一、 双方责任
甲方责任：
1、甲方所供饮料产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，或者达不到标准，乙方无条件退货或换货。
2、甲方需按乙方所需产品规格、数量及时送货，不得以任何借口拒绝或推迟送货时间。
3、、在本合作协议书有效期内内，如甲方调整产品价格，，应及时通知乙方，经双方方协商按市场价格定价，在在同等条件下以优先、优质质、优惠的原则。
4、按按照甲方的实际情况，配送送赠品。配送赠品以送货单单为准。
5、甲方负责送送货到乙方指定的地点，由由甲方承担运输费用。 乙乙方责任：
1、乙方每月月必须提供准确、真实的销销售情况，并及时向甲方业业务反应。
2、按照双方方协商的结算方式在合同期期内结算货款。
3、乙方方购进的产品如果销售不畅畅，随时可调换别的产品或或原价办理退货。
二、优优惠赠送以双方议定的价格格、规格为准，乙方每个品品种一次性购进100件，，甲方赠送同一品种1件。。
三、合同期限
本协议议有效期限20 14 年年1月1日至2016 年年12 月31日止，协议议期满壹个月内，甲乙双方方协商是否续约，本合同期期内，甲乙双方有特殊情况况不能履约，须提前壹周以以书面形式通知对方，并承承担相应的法律责任及经济济损失。
四、违约责任
未经甲乙双方同意，任何何一方无权中途终止协议，，如有违约，履约方有权向向违约方索赔损失。
五、、其他
本协议未尽事项，，甲乙双方另行协商，本协协议壹式两份，经双方代表表签字生效，甲乙双方各执执壹份。
甲方代表人： 乙方代表人：
甲方账号号： 乙方账号：
甲方电电话： 乙方电话：
年 月 日 年 月 日

[律师回复] 签定购房合同需要带的材料
1、购房人本人身份证原件及复印件3份，建议复印件可以多带几份，以备不时之需。
2、有关单位出具的购房证明，就是你所在单位开一个证明，然后加盖本单位的公章即可。

[律师回复] 第三方采购：主要牵涉和两个模块，在生产时我俩会有遇到一些委外的工序（带料或不带都能够），这时就会产生采购申请，然后通过采购收货完成整个生产经过。第三方销售，主要牵涉D和两个模块，创建销售订单后，直接产生采购申请，完成采购处置，收货动作可选，收货与不收货主要影响后续的会计分录，最后根据销售订单直接出票即可。以上只是个人理解，希望对你有帮助

[律师回复] 对于购房资料丢失怎么办这个问题，解答如下, 购房者和开发商签订购房合同后，该合同就是证明购房者购买房屋的合法凭证。一份完整的购房合同共有四本：开发商二本，房管部门备案一本，购房者一本。如果购房者要办理银行按揭的话，购房者所有的那本合同要放在银行质押。开发商在办理房屋产权证书时，需要将所有的四本合同拿到房管部门才能够办理产权证书，缺少任何一本都不行。所以购房者一定要妥善保管好自己的购房合同，如果丢失了，要及时采取相应的补救措施，而在不同的时期所采取的补救措施各不相同，大致可分为以下三种：
一、在购房合同没有做预售登记前，如果购房者丢失合同，只需将剩余的合同作废，和开发商重新签订一份合同。购房者需要支付的费用是一份合同的工本费，约二百元左右。
二、在购房合同做完预售登记，没开始办理银行按揭前，如果购房者丢失合同，所采取的措施是在报纸上刊登声明合同作废，到三个月期满后，拿着报纸去做预售登记的机关申请注销所签订的那份合同，然后和开发商重新签订一份合同，再去做预售登记。这期间购房者需要支付的有刊登声明的费用，合同的工本费，新合同的印花税。
三、在购房合同做完预售登记，已经办理银行按揭后，如果购房者丢失合同，除需要办理
第二种情况所办理的手续外，购房者还要和办理贷款的银行签订一份变更协议，并将新的合同放在银行质押，因为原先的购房合同已经注销了，换成新的合同，也就是说购房者和银行所签的借款合同里的合同号已经发生变化了，尽管购房合同里面的内容没有变化，但依据《合同法》规定，该借款合同已经发生变更，所以需要和银行签变更协议。这期间购房者需要支付的费用和第二种情况基本相同。
购房合同丢失了如何补办
市房屋交易产权登记管理中心答复：
第
一，如果购买的是现房，按我国现行规定，房屋买卖合同须办理房屋过户登记手续方为有效成立。未经登记的，房屋买卖合同不生效，法律不予保护。因此，若已经办理了过户登记手续，就从法律上杜绝了因不慎丢失所带来的隐患，只需补办丢失的材料就可以了。
第
二，如果购买的是期房，并且没有办理房产登记，可以到当地(县级以上)人民政府房地产管理部门和土地管理部门查询。
根据《城市商品房销售管理办法》的规定，商品房预售，开发经营企业应当与购房人签订商品房预售合同，预售人应当在签约之日起30日内到上述两部门办理登记备案手续。如果已办理产权登记，自然也就不必担心因丢失合同和收据所造成的隐患。

[律师回复] 购置税需要带下列资料：1.车主身份证明。如身份证、外国人的入境的身份证明和居留证明。2.车辆价格证明。境内购置车辆，提供《机动车销售统一发票》（发票联和报税联）或有效凭证；进口自用车辆，提供《海关关税专用缴款书》、《海关代征消费税专用缴款书》或海关《征免税证明》。3.车辆合格证明。4.税务机关要求提供的其他资料。

[律师回复] 购置税需要带下列资料：1.车主身份证明。如身份证、外国人的入境的身份证明和居留证明。2.车辆价格证明。境内购置车辆，提供《机动车销售统一发票》（发票联和报税联）或有效凭证；进口自用车辆，提供《海关关税专用缴款书》、《海关代征消费税专用缴款书》或海关《征免税证明》。3.车辆合格证明。4.税务机关要求提供的其他资料。

[律师回复] 购置税需要带下列资料：1.车主身份证明。如身份证、外国人的入境的身份证明和居留证明。2.车辆价格证明。境内购置车辆，提供《机动车销售统一发票》（发票联和报税联）或有效凭证；进口自用车辆，提供《海关关税专用缴款书》、《海关代征消费税专用缴款书》或海关《征免税证明》。3.车辆合格证明。4.税务机关要求提供的其他资料。

[律师回复] 1、订单是企业采购部门向供应商发出的定货凭据（包含成品、原材料、燃料、零部件、办公用品、服务等全部采购过程）。
2、合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。
3、广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。

[律师回复] 您好，关于购房贷款需要什么资料这个问题，我的解答如下,
1、借款人身份证明，如身份证和家庭户口薄，已婚的需提供结婚证和夫妻另一方身份证件。
2、贷款收入证明文件以及近半年的银行流水，可以是单位出具的收入证明，定期存单、国库券等有价证券，也可以是个人名下资产及收益证明或其他收入证明。
3、借款人申请贷款用途证明(贷款只能用于借款人和其家庭成员购房、购车、房屋修缮等目的，不得用于股本权益性，国家明令禁止或限制的经营活动等)。
4、收款方的身份证明以及收款帐号，如相关商业银行开立活期存款帐户。
5、购买住房的合同或协议书。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
1、借款人夫妻双方(共同所有权人)户口簿、身份证及复印件。
2、与售房单位签订的购房合同或协议。
3、借款人单位出具的职务和收入证明，私营企业主要提供有关部门出具的能表明其偿债的经营收入和纳税证明、营业执照及复印件。
4、借款人首期房款存款证明及复件。
5、个人住房贷款申请表(格式由银行提供)。公司收入证明。收入证明是需要公司盖章的，对于没有公司章的朋友来说，可以由银行待办，但价格贵;也可以找朋友的公司帮忙盖章。

[律师回复] 解答如下, 在申报办理程序中，产权人向其个人所得税缴纳地的区财政局申报办理，并提供如下的资料：
1、产权人的书面申请。产权人应本着诚信守法的原则提出申报，说明相关情况并明确声明是否在主城区范围内首次购买的住房，是否享受在主城区范围内与个人所得税有关的政府扶持或奖励政策，所提供的资料是否真实合法;
2、购房所在区房地产交易管理机构出具的首次(含改善型)购房证明;
3、身份证复印件(审核原件，留存复印件);
4、住房产权证复印件;
5、产权人与银行的购房按揭合同(审核原件，留存复印件);
6、按揭银行认定的按揭本息支付证明;
7、区地方税务局认定的个人所得税缴纳证明;
8、审核全部符合要求后,产权人提供本人的开户银行、账号、户名(用于财政拨付资金)。

[律师回复] 1、企业兼并的可行性报告；
2、被兼并企业职工代表的局面意见。兼并方属股份制公司的，应有董事会决议；
3、由注册会计师事务所有资格的中介机构出具或认证的被兼并企业的基本情况以及财产债权债务等方面的材料；
4、债权银行认可企业兼并的书面意见；
5、兼并企业与被兼并企业的兼并协议；
6、能代表兼并企业和被兼并企业出资者的机构部门或当地单位的意见及申请报告。

[律师回复] 收购公司需营业执照、工商资料、公司章程，截止日报表、大额资产凭证及原始单据等资料。
收购某个公司需要的条件包括收购方和被收购方都是符合《公司法》依法设立，并办理了工商登记的公司，收购公司时，应和对方协商，取得收购一致意愿，不得强迫收购。收购的方式方法和过程合法合规，双方公司不存在关联交易。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第一百七十二条

[律师回复] 车辆购置税材料如下：
1、《车辆购置税纳税申报表》；
2、车主身份证明，个人提供《居民身份证》，组织机构，提供《组织机构代码证书》；
3、车辆价格证明，也就是发票类的有效凭证；
4、车辆合格证明。
【法律依据】
《车辆购置税征收管理办法》第七条
纳税人办理纳税申报时应如实填写《车辆购置税纳税申报表》（以下简称纳税申报表），同时提供以下资料：
（一）纳税人身份证明；
（二）车辆价格证明；
（三）车辆合格证明；
（四）税务机关要求提供的其他资料。

[律师回复] 新车购买车辆购置税时，在填写完纳税申报表后，纳税人应将应税车辆开置当地车购办，经车购办工作人员验车后，需要提供以下资料：
①组织机构代码(单位购置的)或身份证(个人购置的)的复印件;
②《机动车销售统一发票》的报税联或《海关关税专用缴款书》及《海关代码消费税专用缴款书》;
③车辆整车合格证或《中华人民共和国出入境检验检疫进口机动车辆随车检验单》(进口车)的原件及复印件;
④机动车注册登记技术参数表的原件及复印件。