二手房买卖需网签备案吗,二手房网签有什么好处?

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 二手设备买卖合同<br/>(买方)：__________________________<br/>(卖方)：__________________________<br/>根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下二手设备买卖合同：<br/>第一条合同标的要求<br/>1.甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列 系统设备，<br/>二手机械设备购销合同范本。<br/>2.产地：详见附件。<br/>3.质量标准：<br/>(1)按原厂质量标准，即以说明书为准。<br/>(2) 其他：____________<br/>4.技术标准：<br/>乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。<br/>5.其他要求：________________________<br/>第二条合同价款及支付方式<br/>1.本合同所列各项目的总价款为人民币： ￥ __________________<br/>2.支付方式：<br/>(1)双方约定按以下第 ______种方式支付：<br/>① 甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。<br/>② <br/>第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______% 。<br/>第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______% 。<br/>第三期付款：________________________<br/>③ 其他：______________________________<br/>(2) 付款信息<br/>乙方单位名称：________________________<br/>开户银行：______________________________<br/>帐号： ______________________________<br/>乙方负责开具相关fa票。<br/>第三条交货时间、地点和包装<br/>1.交货时间：按以下第______种方式确定交货时间<br/>(1)自合同签订之日起 ______日内。<br/>(2)于______年______月______日内。<br/>(3)其他方式： ? 以甲方指定人员签收确认日期为准<br/>2.交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。<br/>甲方指定地点：_____________<br/>接货人：__________________电话 ：__________________<br/>3.乙方负责包装货物，包装标准：<br/>原厂包装标准并适于运输需要;<br/>其他：________________________<br/>由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。<br/>4.设备的运输费、包装费由乙方负责。<br/>第四条设备的安装与验收<br/>1.甲方在全部设备签收后______个 工作日内验收完毕。甲方在验收中，如果发现产品不合规定，应在 ______天内向乙方提出书面异议;乙方在接到书面异议后，应在______个 工作日内负责处理。<br/>2.甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果 5 个工作日内因甲方原因没有验收，则视为该批设备验收合格。<br/>3.甲方在开箱清点时，如发现外包装完好无损，但箱内设备发现短缺，损坏或不符合合同规定，乙方应及时补足，由此引起的费用由乙方承担。<br/>4.验收标准：按原厂质量标准，即以说明书为准。<br/>5.乙方负责进行设备的安装、调试。<br/>6.其他：________________________<br/>第五条保修服务与培训<br/>1.乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备，符合本合同、要求适合合同目的的设备，<br/>2.乙方对销售给甲方的设备在送货之日起______个月内，负责提供设备的发货、安装、调试和维护等方面的支持和服务工作，并提供从验收通过之日起______的设备免费上门保修服务，到场的时间在 ______小时内(从接听用户报障电话______起)。在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换。<br/>3.保修期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。<br/>4.乙方向甲方提供的技术支持热线：__________________<br/>5.培训条款：__________________<br/>6.其他：________________________<br/>第六条二手设备买卖合同的违约责任<br/>1.合同生效后，乙方保证在______日内按合同交货地点交货。逾期一天，乙方按未提品总价值的______% 交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的 20% 。违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。<br/>2.乙方所叫产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或更换的，按不能交货处理。<br/>3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。<br/>4.如因乙方安装不善或不能提供合同规定的维护和保养服务而造成的一切损失或设备质量事故，由乙方承担责任。<br/>5.如甲方未按合同规定时间准时支付货款，应自款项的最后支付日的七天后的次日起，没日向乙方偿付逾期付款部分总值的______% 的利息作为违约金，违约金最高不超过合同金额的 20% 。<br/>6.按本合同应支付的违约金、赔偿金，保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，一次性付清，否则按逾期付款处理。<br/>第七条不可抗力<br/>1.合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限;这一期限相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。<br/>2.受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式(传真或电报等)通知对方，并在十天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。<br/>3.当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快以书面形式(传真或电报等)通知另一方，如不可抗力事故影响连续 20 天以上，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成协议。<br/>第八条争议的解决履行合同过程中发生争议，双方应本着友好协商的态度解决，协商不能解决的，可向甲方所在地人民。<br/>第九条其他<br/>1.本合同所涉及的各款项均以______方式结算，本合同所涉及付款日期均以______日期为准。<br/>2.对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。<br/>3.本合同所有的日期，除已有明确规定外，凡直接送达的，以收件人签收日期为准;邮件送达的，以邮局邮戳日期为准。<br/>4.本合同自双方授权代表签字之日起生效，除服务条款外有效期至合同执行完毕。<br/>5.本合同共有附件 1 份及相关资料，为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。<br/>6.本二手设备买卖合同一式四份，甲方二份，乙方二份。<br/>甲方(签章)： 乙方(签章)：<br/>地址： 地址：<br/>法定代表人： 法定代表人：____________<br/>委托代表人：___________ 委托代表人：____________<br/>签约日期：_____________ 签约日期：______________<br/>电话：__________________ 电话：__________________<br/>传真：__________________ 传真：__________________<br/>开户银行：______________ 开户银行：______________

[律师回复] 对于二手房买卖合同包含什么必备的内容这个问题，解答如下, 依据我国《合同法》及业务实践，下列内容在一份二手房买卖合同中是必不可少的：<br/>一、当事人的名称或姓名、住所<br/>这里主要是搞清当事人的具体情况、地址、联系办法等，以免出现欺诈情况;双方应向对方做详细清楚的介绍或调查;应写明是否共有财产、是否夫妻共同财产或家庭共同财产。<br/>二、标的<br/>本合同的标的，就是双方欲进行买卖的二手房，这是本合同的关键，一定要明确约定。这里应写明房屋位置、性质、面积、结构、格局、装修、设施设备等情况;同时还要写明房屋产权归属(要与第一条衔接);原售房单位是否允许转卖;是否存在房屋抵押或其他权利瑕疵;是否有私搭乱建部分;房屋的物业管理费用及其他交费状况;房屋相关文书资料的移交过程。<br/>三、价款<br/>这里也是很主要的内容，主要写明总价款;付款方式;付款条件;如何申请按揭贷款;定金;尾款等。<br/>四、履行期限、地点、方式<br/>这里主要写明交房时间;条件;办理相关手续的过程;配合与协调问题;双方应如何寻求中介公司、律师、评估机构等服务;各种税费、其他费用如何分摊;遇有价格上涨、下跌时如何处理。<br/>五、违约责任<br/>这里主要说明哪些系违约情形;如何承担违约责任;违约金、定金、赔偿金的计算与给付;在什么情况下可以免责;担保的形式;对违约金或定金的选择适用问题。<br/>六、解决争议的方式<br/>这里主要约定解决争议是采用仲裁方式还是诉讼方式，需要注意的是，如果双方同意采用仲裁的形式解决纠纷，应按照我国《仲裁法》的规定写清明确的条款。<br/>七、合同生效条款<br/>双方在此约定合同生效时间;生效或失效条件;当事人不能为自己的利益不正当地阻挠条件成就或不成就;生效或失效期限;致使合同无效的情形;几种无效的免责条款;当事人要求变更或撤消合同的条件;合同无效或被撤消后，财产如何进行返还。<br/>八、合同中止、终止或解除条款<br/>按照《合同法》第六十八条、第九十一条、第九十四条之规定，合同当事人可以中止、终止或解除房屋买卖合同。有必要在此明确约定合同中止、终止或解除的条件;上述情形中应履行的通知、协助、保密等义务;解除权的行使期限;补救措施;合同中止、终止或解除后，财产如何进行返还。<br/>九、合同的变更与转让<br/>在此约定合同的变更与转让的条件或不能进行变更、转让的禁止条款。<br/>十、附件<br/>在此说明本合同有哪些附件;附件的效力等。

[律师回复] 【法律意见】　<br/>开发商必须将购房合同备案登记。 如果开发商不购房合同备案登记，有可能是因为没有预售证或者其他手续不全，导致无法备案。如果是这种情况，可以申请退房，并要求开发商赔偿损失。 如果开发商五证齐全，但是却迟迟不购房合同备案登记的话，可以向房管局投诉处理。<br/>　　登记备案制度主要是为了通过对商品房预售合同的管理，对房地产开发商预售商品房行为的合法性进行审查，以保护购房者的合法权益，进而防止预售期间“一房多卖”现象的发生。<br/>　　对城区商品房预售合同进行登记备案管理，就是给预售的每套房屋合同编上不同的号码，明确规定不能私下更改合同，在预售中一套房子一般只能卖给一个人，可以有效地防止商品房预售中出现的重复销售、重复抵押现象。除了可以规避“一房多卖”的风险，购房合同登记备案也是购房者申请贷款的一个必要条件。

[律师回复] 对于遭遇一房二卖该怎样处理一房二卖效力这个问题，解答如下, 一房二卖法律效力<br/>关于“一房二卖”，应视情况而分别处理：<br/>1、在房屋尚未交付的情况下，已经办理房产过户登记手续的购房人拥有房屋所有权。根据《物权法》<br/>第九条规定：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力。由此可知房屋的过户登记属于物权的变更，所以办理了房屋过户登记手续的买受人就拥有了该房屋的所有权，成为房屋产权人。<br/>2、两个购房人均未办理房屋过户登记手续，且房屋尚未交付，房屋所有权应归已经办理不动产预告登记手续的购房人所有。根据我国《物权法》<br/>第二十条<br/>第一款规定：当事人签订买卖房屋或者其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。<br/>3、如果卖房人所签的两份合同均未办理登记手续，那么先行转移占有房屋的购房人拥有房屋所有权。因为依据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》<br/>第十一条规定：对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用。由此可见先行合法占有房屋具有公示与公信作用。其中的一份合同得到了实际履行，体现了卖房人的意愿，这种履行是合法履行，我们应当遵守合同的实际履行原则，维护已完成的交易。<br/>4、两份合同均未办理过户登记和预告登记手续，且标的房屋尚未交付，那么预先支付房屋价款的购房人应该拥有房屋所有权。因为预先支付房屋对价就意味着履行了房屋买卖合同，因此履行了合同义务的购房人，应该拥有争议房屋的所有权。这样既可以维护正常的市场秩序，促进合同的善意履行，同时也能维护当事人的合法权益。<br/>5、一份合同在先已经办理商品房过户登记手续，一份合同在后交付了标的物房屋。那么已经办理商品房过户登记手续的购房人应该拥有房屋所有权。依据物权公示性及对抗性原理，对于已登记的房屋所有权应被认定为合同已经得到实际履行，不管房屋是否交付，将都无法对抗已经办理房屋登记手续的合同的效力。<br/>6、还有一种情况是，一份合同在先，且房产已实际交付使用，但未办理商品房过户登记手续，另一份合同在后，未实际交付房屋，但办理了商品房过户登记手续。依然应该确认已经办理商品房过户登记手续的购房人拥有房屋所有权。已经登记的不动产物权，具有对抗相对人的请求权，以及对抗<br/>第三人的支配权的性质，即未办理登记的前买受人无法依据所谓的“物权请求权”主张后买受人返还房屋并承担“侵权”责任，只能依据其享有的债权请求出卖人承担违约责任。<br/>7、如果上述所列的几种情况均未发生，则签约在先的买受人拥有房屋所有权。根据公平、诚实信用的民事行为基本原则，两份合同均处于未实际履行的状态，应当以签订在先的合同优先得到履行，而合同未得到履行的一方购房人可以从卖房人处得到违约赔偿来补救合同未实际履行所产生的后果。

[律师回复] 您好，关于买卖双方准备签约材料这个问题，我的解答如下, <br/>1、出售方：身份证、房产证、户口本，配偶同意出售证明，原契税票等材料;<br/>2、买受方：身份证，户口本、结婚证、银行卡;<br/>3、签署定金合同时，需要准备定金，定金一般不超过总房款的20%。<br/>四、买卖双方到场签约买方或买方委托人到场，卖方需要所有产权人及配偶到场，如果不能到场，需要提供“配偶同意出售证明”。买方如果不能到场，可以办理委托，委托需要提供委托书(公证委托书)，以及委托人身份证。