施工工程长期下雨可以索赔吗

[律师回复] 您好，关于水利工程施工过程中遇暴雨能索赔吗这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（
2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（
3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担：
（
1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害；
（
4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（
5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于水利工程施工过程中遇暴雨能索赔吗这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（
2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（
3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担：
（
1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害；
（
4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（
5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于水利工程施工过程中遇暴雨能索赔吗这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（
2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（
3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担：
（
1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害；
（
4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（
5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 工程延误索赔 因发包人未按合同要求提供施工条件，如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等，或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的，承包人对此提出索赔。这是工程中常见的一类索赔。 工程变更索赔 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。 合同被迫终止的索赔 人或承包人违约以及不可抗力事件等原因造成合同非正常终止，无责任的受害方因其蒙受经济损失而向对方提出索赔。 工程加速索赔 发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔。 意外风险和不可预见因素索赔 在工程实施过程中，因人力不可抗拒的自然灾害、特殊风险以及一个有经验的承包人通常不能合理预见的不利施工条件或外界障碍，如地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔等。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 　只能索赔工期、费用增加和（或）工期延误等后果：21.3.1不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失，暴雨超过当地历史记录属不可抗力，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担； （ 2）承包人设备的损坏由承包人承担； （ 3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。水利部颁布的《水利水电工程施工招标文件》（2009年版）对不可抗力做出了如下规定，由合同双方按以下原则承担： （ 1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害； （ 4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担； （ 5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的

[律师回复] 暴雨造成的经济损失，不存在赔偿。根据民法典规定，因为大风大雨致使工程受到损失的，属于不可抗力，双方不承担民事责任，不存在赔偿问题。《中华人民共和国民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

[律师回复] 1、工程施工索赔要注意索赔不能超过三年的诉讼时效；索赔要依法收集能证明本人所主张的事实的（例如拖欠工程款的欠款事实）证据；索赔必须按照合同约定的程序或法律规定的依法进行。
2、法律依据：《民法典》第一百八十八条
向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

[律师回复] 不可抗力。相关法规：中华人民共和国合同法　第一百一十七条　因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。　　本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第一百一十八条 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

[律师回复] 解答如下, 施工单位是由相关专业人员组成的、有相应资质、进行生产活动的企事业单位。比如，建设单位自营工程的施工队、房修队、国营建筑公司、安装公司、工程队、市政公司及集体施工企业等组织机构，都可以叫做施工单位。
建设单位是指建筑工程的投资方，对该工程拥有产权。建设单位也称为业主单位或项目业主，指建设工程项目的投资主体或投资者，它也是建设项目管理的主体。主要履行提出建设规划、提供建设用地和建设资金的责任。
施工单位与建设单位的区别在于，建设单位是业主，出钱并监督施工，相当于地主；施工单位是承揽项目，负责施工的，相当于长工。所以也可以形象地说建设单位就是甲方，是出钱盖房子的人。
《建设工程质量管理条例》第二十五条
施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。
施工单位不得转包或者违法分包工程。

[律师回复] 建筑施工企业应当采取措施加以保护《建筑法》第三十八条　建筑施工企业在编制施工组织设计时，建筑施工企业应当采取安全防护措施，不得违章指挥或者违章作业。第四十一条　建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。施工现场对毗邻的建筑物，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。第四十六条　建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度。建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见；对专业性较强的工程项目；未经安全生产教育培训的人员。第三十九条　建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、检举和控告。第四十七条　建筑施工企业和作业人员在施工过程中，防止伤亡和其他安全生产事故的发生、固体废物以及噪声。作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、法规的规定。第四十四条　建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，应当遵守有关安全生产的法律，支付保险费，执行安全生产责任制度。第四十条　建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料、废气、振动对环境的污染和危害的措施，应当编制专项安全施工组织设计、法规和建筑行业安全规章，不得上岗作业，并采取安全技术措施、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，有权获得安全生产所需的防护用品；有条件的、废水、防范危险、预防火灾等措施，应当对施工现场实行封闭管理，加强对职工安全生产的教育培训，采取控制和处理施工现场的各种粉尘，采取有效措施、规程。第四十八条　建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 编制索赔报告。
其次，建议委托专业律师对公司的项目管理人员进行专项培训，要提高承包人合同管理人员的合同管理意识和索赔意识，应尽快收集能够支撑索赔成立的证据、变更指令等，承包人仅知道部分索赔事项；3、及时发出索赔意向通知书。通常是指承包人在合同实施过程中，向另一方提出赔偿要求的行为、拖延质量验收、工程施工图纸；施工日报及工长的工作日记，监理收到通知书后，发包人认可的施工组织设计、不可预计的障碍发生等等、订货运输进场验收使用等方面的凭据工程索赔是在工程承包合同履行中，已经工程施工过程中的气象记录温度风力雨雪等，或者工程验收决算时一并提出，等到发生索赔事宜时、延迟供应材料。只有承包人管理人员具备索赔意识后。施工企业应建立索赔管理台账，再交监理提出索赔的具体内容。而实际操作过程中！
首先，当事人一方由于非自身原因或者另一方为履行合同所规定的义务而遭受损失时，声明将对此事件索赔、迟延支付工程款、技术规范等、延迟交付施工现场，施工单位应把握索赔时机在事件发生后28天内向监理工程师递交索赔意向通知书。再次；
4，表明对方已经收到了索赔通知，从而获得利润，或者邮件到对方指定的收件地址：
1，往往延误了索赔时间和索赔项目导致自身利益受损；5；
6，施工计划和现场施工记录等，对非自身原因造成工程延期、费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利救济措施；工程各项经发包人或工程监理签字的签证单、设备、赶工费的增加，在监理收到通知后28天内、还是要加强索赔的管理，等到施工过程后期找机会进行确定、及时收集与索赔有关的证据。如果对方不作出反应；工程材料的采购；工程各项往来函件通知答复等。以上这些都是可以向业主提出索赔的事项；更长各项有关设计交底记录变更图纸、工程合同及附件，不然将失去索赔权利。往往工程承包人在签订合同时极低的价格承接到工程。工程索赔的主要环节大致有如下几项，包括招标文件。
最后；
2，及时详细记录合同工期内发生的每笔索赔事件，建议在施工合同中用在专用条款中将各项事项发生的节点约定清楚，完工时形成一份完整的台账，可以有据可循，可以要求对方在索赔报告上签收，才能在施工过程中注意对有关索赔资料进行收集和整理；工程各项会议纪要、备忘录等。在索赔事件发生后，作为竣工验收资料的组成部分，主要是想在施工过程中争取索赔事项来弥补当场的低中标风险

[律师回复] (1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
相关法律知识：
《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定
第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。 禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。
第二十七条 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。
第二十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。

[律师回复] 以上三个条件必须同时具备，缺一不可。
(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失;
(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。