钢结构隐蔽工程验收有哪些内容？

[律师回复] 隐蔽工程检查，“工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同进行自检前48小时以书面形式通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

[律师回复] 钢筋工程隐蔽验收内容：
钢筋工程验收要点：1) 按施工图核查纵向受力钢筋，检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。2) 检查混凝土保护层厚度，构造钢筋和埋件等是否符合要求。3)检查钢筋接头：如绑扎搭接，要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率)，焊接接头或机械连接，要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。4）做好钢筋隐蔽工程记录。

[律师回复]
一、 验收人员：工程部分管人员、监理公司人员、施工单位施工员和质量检查员。
二、 验收时间：隐蔽工程应提前一天报验。
三、 验收内容：土建工程、桥梁工程、涵洞工程中的所有隐蔽工程。
四、 验收程序和规定：
1、 隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。
2、 隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收，有必要时要有下一程序施工班组参加。
3、 基底、基槽、桩基础工程要有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。
4、 隐蔽工程验收合格后，由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后，施工单位方可进行下一程序施工。
5、 隐蔽工程验收不合格的，经整改后必须重新验收，合格后方可签署隐蔽工程验收记录，允许下一程序的施工。
6、砌体拉接钢筋工程由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。
7、 隐蔽工程验收不合格的，限期必须整改，如未及时整改将对施工单位按“相关奖罚细则”予以警告或处罚。
五、 隐蔽工程验收程序
隐蔽工程在下一道工序开工前必须进行验收，按照《隐蔽工程验收控制程序》办理。

[律师回复] 首先确定工程需隐蔽的部位，按照要求已施工完闭并经自检合格。用专用隐蔽表格写出需隐蔽部位的施工时间、位置、有无变更、材料使用、施工方法等，要求简明，整洁，有针对性文件。然后用专用报验表格报监理部门由监理单位组织验收，主要部位如基础、主体等还要组织有关部门共同进行验收。验收通过后主要人员在文件上签字就表明该隐蔽部位合格，可进行下一道工序施工。

[律师回复] 由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，为了避免资源的浪费和当事人双方的损失，所以需要隐蔽工程验收制度来保证工程的质量和工程顺利完成，承包人在隐蔽工程隐蔽以前，应当通知发包人检查，发包人检查合格的，方可进行隐蔽工程。实践中，当工程具备覆盖、掩盖条件的，承包人应当先进行自检，自检合格后，在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后，应当在要求的时间内到达隐蔽现场，对隐蔽工程的条件进行检查，检查合格的，发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字，承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的，有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求，发包人检查合格后，发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的，在实践中可视为发包人已经批准，承包人可以进行隐蔽工程施工。
发包人在接到通知后，没有按期对隐蔽工程条件进行检查的，承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。
如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的，事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查，承包人应当按照要求进行剥露，并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的，承包人应当返工，重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担，承包人还应承担工期延误的违约责任。
参考资料：
《合同法》第二百七十八条　隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

[律师回复] 您好，只要后续被覆盖就可以算

[律师回复] 我国《建筑法》、《合同法》和《城市房地产管理法》等皆明确规定：建设工程经竣工验收合格后才能交付使用，未经验收合格不得交付使用。这是国家法律的强制性规定，必须遵守，不得违反。
而商品房经竣工验收合格可以上房，是以开发商在建设工程取得消防、环保、规划等专项验收合格后，再组织勘察、设计、施工、监理以及建设工程质量监督机构等单位共同对工程进行竣工验收，并办理了竣工验收备案，取得建设行政主管部门的《住宅项目交付使用通知书》为标准。只有完成了建设工程竣工验收备案手续并取得了建设行政主管部门的《住宅项目交付使用通知书》，开发商才可以通知业主办理上房手续。所述，开发商应该是没有取得建设工程竣工验收备案手续，没有取得建设行政主管部门的《住宅项目交付使用通知书》，是不具备通知上房条件的。如果开发商提供不出上述商品住宅经竣工验收合格可以上房的相关证明文件材料，你完全可以拒绝办理上房手续，并可以根据《商品房买卖合同》的约定，选择要求开发商承担逾期交房的违约责任、要求退房等方式维护你自己的权利。

[律师回复] 吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收
1、吊顶内管道、设备的安装及水管试压。
2、木龙骨防火、防腐处理。
3、预埋件或拉结筋。
4、吊杆安装。
5、龙骨安装。
6、填充材料的设置。
以上是吊顶工程隐蔽验收项目的解答。

[律师回复] 隐蔽工程验收是指在房屋或构筑物施工过程中，对将被下一工序所封闭的分部、分项工程进行检查验收。一般包括给排水工程、电器管线工程、防水工程等。由于隐蔽工程在隐蔽后，如果发生质量问题，还得重新覆盖和掩盖，会造成返工等非常大的损失，所以必须做好隐蔽工程的验收工作。那么，装修隐蔽工程验收标准都有哪些呢？
▼NO.1 ‖ 电路质量验收标准
1、强弱电分别布管穿线，线管内无接头、扭结，接头在接线盒内，如需分线，必须用分线盒。导线连接坚固，接线不受拉力，包扎紧密，不露线芯。
2、目测无裸线、线路规整、横平竖直、PVC管间接头处用胶连接紧密、固定稳固、标准，每隔1200mm加固定卡1个，水平、垂直交叉处应采用过桥弯。吊顶内布线走管应顺顶、顺墙固定或排扎在吊挂杆上。
3、尽量少用弯头、使用冷弯技术；尽量少用黄蜡管，能用PVC管处坚决不用黄蜡管；尽量沿墙面、顶面布线，线管入底盒必须使用锁扣固定，线头用绝缘胶布包扎并绕圈入盒。
4、线路敷设严禁出现扭绞、死弯、绝缘层损坏、护套线断裂等缺陷，严禁直接埋入抹灰层大等碱性材料内敷设（特殊部位除外，需用胶带缠绕）。如损伤严重，必须重新更换线路。
5、电路、冷热水管、气管不允许同槽敷设，必须分槽敷设，且须保持一定间距。
6、电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
1.5 平方毫米铜芯线可承受2900W的负荷，
2.5 平方毫米铜芯线可承受4900W左右的负荷，4 平方毫米铜芯线可承受7000W的负荷，6 平方毫米铜芯线可承受9000W的负荷。
7、柜机空调专用6平方毫米，挂机空调、厨房、卫生间插座使用4平方毫米，普通插座
2.5 平方毫米，照明主线
2.5 平方毫米，灯控制线
1.5 平方毫米；
8、回路设置：各空调分别为1个回路，照明1个回路、插座1个回路、厨房及卫生间分别为1个回路，如卫生间内要单独安装电热水器、按摩浴缸、蒸汽浴房等大功率物件除外，此时各需单独设置回路。
9、同一回路电线应穿入同一套管内，电线总截面积（包括绝缘外皮）不应超过管内截面积的40%，直径16 mmPVC管内可穿
1.5 平方毫米线6根，
2.5平方毫米线4根，4 平方毫米线3根，直径20mmPVC管内可穿
1.5平方毫米线9根，
2.5 平方毫米线7根，4 平方毫米线5根。
10、厨房、卫生间地面不允许进行电路开槽敷设，应在墙体和顶面敷设。
1
1、安装电源插座时， 应符合“左零右相、接地在上”的规定，三线插座接地线，地线截面积必须与零线、相线的截面积保持一致。
1
2、灯具开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确，上沿标高一致，面板端正，紧贴墙面无缝隙，表面洁净。
1
3、电源线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不小于300mm（包括插座与燃气表的距离），交叉距离不应小于100mm。
1
4、一般情况下，地插座下口离地高度为完成后地面300mm。开关下口离地1300mm，空调插座下口离地1800mm，厨房插座下口离地1000mm，卫生间插座下口离地1300mm，卫生间应使用防水插座。
▼NO2 ‖ 水路质量验收标准
1、管道安装应横平竖直，紧贴墙体、顶面走，铺设牢固、无晃动，每隔800 mm加固定卡1个或吊杆1个。
2、暗管安装时开槽处要先做防水后固定水管，但不能在防水地面进行开槽埋管。明管安装时，管径在25mm以下的给水安装，管道必须在转弯、水表、闸阀处100mm加固定卡。
3、水管终端出口应遵循“左热右冷”;冷热水管平行时，应遵循上热下冷的基本原则，并且平行间距不小于20mm。
4、冷热水管表面应无损伤，如有损伤需要更换水管。
5、冷水管采用25mm管径，热水管采用20mm管径。
6、排水管道应畅通、无倒坡、无堵塞、无渗漏，地漏应略低于地面，走水畅通。
7、地漏排水管与主排水管为平行安装时，应事先将地漏排水管接入主排水管的上口位，以免走水反方向遗漏。
8、水管水平、垂直交叉处应采用过桥弯，所有管道接口均需双面涂抹专用封闭胶。
9、沉式卫生间施工时，每一排水支管入水口后部应增设S弯管后再与主排水管道连接，以便沉水密闭浊气，做防臭处理。
10、下水管横管要保证3‰-8‰的坡度，洗手盆、浴缸等下水管必须使用直径50mm的管材。
1
1、水管安装完毕后将冷热水管用高压管连通进行打压试验，标准为：PP-R管0.8-1MPa，保持压力2小时无泄漏，气压不下降或降幅保持在0.05 MPa以内为合格。
▼NO.3 ‖ 防水验收标准
1、用防水涂料先将墙角四周和管口进行涂刷一遍，然后再进行大面积涂刷三遍，要先刷墙面后刷地面，涂刷接口地压墙，涂刷要均匀，每遍涂刷时都必须在前一遍干燥后进行。
2、应平整，不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷，基层含水率应符合防水材料的施工要求。
3、防水层表面平整，不起泡、不流淌，与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密，过渡圆滑，不得有渗漏现象。
4、防水层应从地面延伸到墙面，高出地面300mm，淋浴处地面的防水层高度不得低于1800mm。
5、地面不平整，需做保护层时，水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求，操作时严禁破坏防水层，根据设计要求做好地面泛水坡度、排水要畅通，不得有积水倒坡现象。
6、防水工程完工后，必须做不低于24小时蓄水试验，楼下无滴漏、渗水现象，方可进行下一步施工。
▼NO.4 ‖ 地板木龙骨验收标准
1、检查木龙骨的规格是否符合设计要求（一般最好不要小于2厘米×3厘米）。
2、检查木龙骨的间距是否符合木地板安装的要求（每条地板最少要架在两条龙骨上）。
3、检查木龙骨是否存在松动现象（可以上去踩一踩）。
4、检查木龙骨上平面是否平整（用2米靠尺就可以）。
5、检查木龙骨与地面的间隙是否用木楔而不是用木块塞垫。
6、检查固定木龙骨所使用铁钉的长度是否能够满足长期使用的要求，而且不会出现松脱现象。
7、检查高档安装是否符合设计中的要求。
8、检查木龙骨与墙体的交界处是否留有伸缩间隙（以免发生受潮变形）。
提示：有人认为，实木地板容易出现变形，使用寿命比较低，但是，符合上面验收的，使用寿命就会大大增强。
▼NO.5 ‖ 墙面天花刮腻子的验收标准
1、检查腻子表面是否干透（腻子不干，如果刷涂料，就容易出现开裂现象）。
2、检查腻子表面是否存在裂纹（出现裂纹一定要及时处理）。
3、检查腻子表面是否平整。
4、检查腻子表面是否光滑。
5、检查墙面与墙面，墙面与天花之间是否交接顺直。
6、检查墙面与木制品之间是否存在界限不清的现象（如果腻子被工人挂在木制品上，会影响木制品的外观质量）。

[律师回复] 钢筋分项工程质量控制标准做法1钢筋推荐品牌为了杜绝假冒伪劣钢筋及小厂生产的杂牌钢筋，集团公司规定了钢筋的推荐品牌，并每年根据各项目开发的需要，经部分项目考察及推荐，集团工程管理部审核批准，决定增加部分钢筋及水泥品牌。同时，对存在“瘦身”现象或合格率严重偏低的品牌，及时给予取消。非推荐品牌钢筋一律不得进场。2钢筋电渣压力焊电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中竖向或斜向（倾斜度不大于100）钢筋的连接。电渣压力焊接头外观检查结果，应符合下列要求：⑴、四周焊包凸出钢筋表面的高度：当钢筋直径≤25mm时，不得小于4mm；当钢筋直径≥28mm时，不得小于6mm；⑵、钢筋与电极接触处，应无烧伤缺陷；⑶、接头处的弯折角度不得大于2°；⑷、接头处的轴线偏移不得大于1mm。不同直径钢筋焊接时，钢筋直径相差不得超过7mm，两钢筋轴线应在同一直线上，轴线偏移不得大于1mm。接头强度要求按较小钢筋直径计算。3钢筋电弧焊（一）钢筋电弧焊包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊5种接头型式。帮条焊、搭接焊时，均宜采用双面焊；当不能进行双面焊时，方可采用单面焊，帮条或搭接长度应符合左下表的规定。帮条焊接头或搭接焊接头的焊缝厚度S不应小于主筋直径的0.3倍；焊缝宽度不应小于主筋直径的0.8倍。帮条焊或搭接焊时，钢筋的装配和焊接应符合下列要求：⑴、帮条焊时，两主筋端面的间隙应为2～5mm；⑵、搭接焊时，焊接端钢筋宜预弯，并应使两钢筋的轴线在同一直线上；⑶、帮条焊时，帮条与主筋之间应用四点定位焊固定；搭接焊时，应用两点固定；定位焊缝与帮条端部或搭接端部的距离宜大于或等于20mm；⑷、焊接时，应在帮条焊或搭接焊形成焊缝中引弧；在端头收弧前应填满弧坑，并应使主焊缝与定位焊缝的始端和终端熔合。帮条焊及搭接焊示意图详见下页。电弧焊接头外观检查结果，应符合下列要求：⑴、焊缝表面应平整，不得有凹陷或焊瘤；⑵、焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹；⑶、焊缝余高应为2～4mm。⑷、咬边深度、气孔、夹渣等缺陷允许值及接头尺寸的允许偏差，应符合右下表的规定；5钢筋闪光对焊钢筋闪光对焊可采用连续闪光对焊、预热闪光对焊或闪光-预热闪光焊工艺方法。可根据不同条件选用。两根不同直径的钢筋进行闪光对焊时，钢筋径差不得超过4mm。两根钢筋的轴线应在同一直线上，轴线偏移的允许值应按较小直径计算；对接头强度的要求，应按较小直径钢筋计算。闪光对焊接头的质量检验，应分批进行外观检查和力学性能检验，并应符合下列规定；⑴、在同一台班内，由同一个焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算；累计仍不足300个接头时，应按一批计算；⑵、力学性能检验时，应从每批接头中随机切取6个接头，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验；⑶、异径接头可只做拉伸试验。闪光对焊接头外观质量检查结果，应符合下列规定：⑴、对焊接头表面应呈圆滑、带毛刺状，不得有肉眼可见的裂纹；⑵、与电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤；⑶、接头处的弯折角度不得大于2°；⑷、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于1mm

[律师回复] 工伤伤#残鉴定是根据GB/T16180一2014《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》进行鉴定的。如十级标准：14)身体各部位骨折愈合后无功能障碍；
申报劳动能力鉴定所需的常规材料及要求
（1）填写《劳动能力鉴定申请表》，表上贴上本人的近期一寸免冠照片，若有单位负责则压照片盖上单位公章；个人申请需提供单位名称、单位详细地址、单位联系人姓名及电话，并且当场通知单位联系人。
（2）工伤认定决定书原件及复印件。
（3）携带被鉴定人本人身份证原件复印件。
（4）提供完整连续的病历材料其中，住院的需要提供住院病志原件（持患者本人身份证到医院病案室复印病志，同时加盖医院病案管理专用章之后即病志原件），原件被鉴定中心保留，再用可以再去病案室再提。未住院的需提供急诊或门诊的病志原件并复印件、诊断书及辅助检查报告单原件并复印件，审核原件保留复印件。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 发包人到通知后，没有按期对隐蔽工程条件进行检查的，承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查，承包人就无法进行隐蔽施工，因此承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的，承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期，并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的，事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查，承包人应当按照要求进行剥露，并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的，承包人应当返工，重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担，承包人还应承担工期延误的违约责任。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 根据《婚姻法》第十八条规定：有下列情形之一的，为夫妻一方的财产，双方另有约定的除外：
1、一方的婚前财产。
2、一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用。
3、遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产。当事人结婚前，父母为双方购置房屋出资的，该出资应当认定为对自己子女的个人赠与，但父母明确表示赠与双方的除外。
4、一方专用的生活用品。
5、其他应当归一方的财产。
其他应当归一方财产的，应包括：
(1)夫妻一方从事职业、工作和业余学习、兴趣、爱好等专用的财产
(2)军人的伤亡保险金、伤残补助金、医药生活补助费
(3)一方具有人身性质的补助金、人身保险费、医疗费、伤残费、保健费等
(4)一方在社会贡献中所得的荣誉奖品、奖章等双方约定为个人所有的财产。

[律师回复] 医疗技术事故是指医务人员因专业技术水平和经验不足造成诊疗、护理中失误，导致病人伤、残、死等严重后果。现实生活中有些人分不清医疗责任事故与医疗技术事故的区别，一味怪罪医务人员草管人命，极端不负责。实际上大多数事故是医疗技术事故，医疗责任事故所占的比例较少。
1.医学基础理论与专业知识不足所致的事故
处理各种伤病须仰赖于运用丰富的医学基础理论与专业知识。本书所收集的医疗事故中不少属于这方面的欠缺所造成。
(1)专业知识不足而致诊断错误大多数内外科常见疾病，如能认真地运用专业知识与常规检查方法，基本上可以作出正确诊断。反之，则可引起错误的诊断，例如：
一例阵发性头痛伴喷射性呕吐、嗜睡、昏倒患者。体检神志模糊，左侧巴彬斯基氏征阳性。根据这些症候，至少应考虑中枢神经器质性病变。但却错误地被诊断为反应性抑郁症。尸解证实为脑肿瘤。
一例畏寒、发热、痰中带血丝患者。检查血中白细胞总数及中性粒细胞均明显增高。按理应首先考虑呼吸道急性炎症，尤其是肺炎之可能。但却仅凭血中见查疟原虫而诊断为疟疾加以治疗。尸解证实为大叶性肝炎。其所以发生这种错误，乃是因为临床医师忽略了一条原则，即各种检查结果均须结合临床表现，辨别其真伪，决定其诊断价值。
一例经胃镜证实为胃癌的患者，某日突然上腹痛，局部有压产痛及肌卫，体温升高达39℃。据此，本例为癌症所致胃穿孔，并引起腹膜炎的表现已相当明显。但仍错误地按胆道感染处理。尸解证实为胃穿孔。
一例从高处摔下的患者。检查颧骨骨折，腹肌稍有抵抗，叩诊呈浊音，腹腔穿刺无血性液体。乃行颧骨骨折复位手术。术中心博骤停，立即开胸按压心脏，发现腹部膨隆。再开腹探查，见脾破裂2处，腹腔大量积血，死于出血性休克。本例虽然在术前腹腔穿刺无血性液体，但有腹肌抵抗及叩诊呈浊音。对于一个有从高处摔下的外伤史和腹部有阳性体征者，应该高度怀疑内脏伤，不应仅满足于腹腔一点穿刺，而应作多点穿刺，借以确定腹部阳性体征有无意义。因为内脏损伤是需要紧急处理的致使性问题，而颧骨骨折，则稍晚处理亦无妨。
(2)基础理论知识不足而致错误处理临床上处理伤病，须在基础理论的指导下进行。忽视这一点，必将导致严重的后果，例如：
一例头痛，两侧视神经乳头水肿患者。腰椎穿刺，脑脊液压力甚高呈喷射状涌出，放出脑脊液12。穿刺后6小时，神志不清，尿失禁，死亡。尸解证实为脑疝。本例在腰穿前，颅压增高的征象已甚明显。对这种患者如果必须做腰穿时，应十分小心，放出脑脊液时宜慢宜少，以免发生脑疝。
一例上腹痛、呕血患者。血红蛋白56(
5.6d)。入院12小时内输入晶体液，未输血及血浆。24小时后死于肺水肿及脑水肿。本例死亡，可能与晶体液输入过多过快及血浆胶体渗透压过低有关。
2.基本操作技术不熟练而致的严重后果
外科手术或各种器械检查中，如果操作不当，极易引起严重后果，而基本功不扎实则是重要的原因，例如：
一例肝包囊虫病患乾，手术切除包囊，分离冠状韧带时，损伤左肝静脉，引起出血过多死亡。
一例上臂骨骨折病人去除钢板螺丝钉，术后出现桡神经损伤症候。3天后行桡神经探查术，发现桡神经已完全离断。本例显然是在术中伤及桡神经而未察觉。
一例行筛窦刮除术患者，撕脱两侧筛板，引起颅内感染及海绵窦血栓性静脉炎而死亡。
一例食管癌患者，施行食管内镜检查取活组织，结果食管穿孔，列于纵隔气肿。
一例患者作乙状肠镜检查时，穿破肠管。
3.知识面太窄，误用药品造成严重后果
一例肾病患者用志氮芥治疗，因无药改用氮芥治疗，但却仍按氧氮芥剂量给药，结果因用量过大引起骨髓严重抑制死亡。
4.新技术掌握不熟练而致病人死亡
一例血液透析患者，透析中发生透析膜破裂漏血。操作者停机关闭负压泵，使未经消毒处理的透析液经破裂的透析膜进入血液一侧，片刻后又启动机器，以致已经混有透析液的血液进入全身循环，引起严重反应死亡。
5.临床经验不足而致的判断与处理错误
一例手指伤伴骨折病人，手术前未注射破伤风抗毒素，清创术后8天，右侧嚼肌有紧缩感。次日伤口轻度肿胀，颈后疼痛，疑为落枕，而行按摩治疗。术后10天，颈项出现抵抗，始疑为破伤风。破伤风的早期症候包括喉肌和嚼肌痉挛所致的一系列发音、吞咽、咀嚼等功能障碍，嚼肌紧张感亦早期症状之一。
一例左肱骨髁上骨折患者，复位后用后石膏托固定。术后数小时疼痛上止。次日晨左手活动受限和感觉障碍，此时始考虑为缺血性挛缩，虽经去除石膏托，终因缺血时间太长而残废。本例如能在病人上石膏托后出现疼痛时即予及时去除石膏托，当不致引起不良后果。

[律师回复] 甲方： 身份证号码
　　乙方： 身份证号码
　　为了加强人合资合，提高各方优势，共同发展，甲乙双方自愿合伙经营 。为明确各方的权利和义务，经协商签订本协议：
　　
一、合伙企业地点和项目：合伙企业坐落地点
　　项目为钢结构工程安装。
　　
二、各方出资：合伙企业各方出资比例为甲方占 %，乙方占%。各方出资将按期汇入开户账户中。
　　
三、合伙期限为 年。自 年 月 日起至 年 月 日止。
　　
四、合伙经营期间盈余分配和债务承担办法。合伙经营期间所积累的财产归合伙体共同所有。各合伙人按出资比例享受利润和承担亏损，每年年底进行结算分配和兑现。
　　
五、合伙负责人为 ，会计由 方担任，出纳由 方担任，合伙账目必须做到日清月结，账目清楚。经手开支的一方，其经手票据必须有其他合伙人和负责人的共同签字才能作为会计上账，负责人的开支要有其他合伙人的签字才能作为会计上账。
　　
六、合伙各方作为合伙体，必须根据共同投资，共同劳动，共享利润共担风险的原则，尽职尽责做好合伙经营事务。合伙人参与劳动，其月工资按 元计算由合伙体发放。
　　
七、入伙、退伙、出资的转让。
　　
（一）入伙。
　　
1. 新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意；
　　
2. 承认并签署本合伙协议；
　　
3. 除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。
　　(二）退伙。
　　
1. 自愿退伙。合伙经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退伙：
　　
①合伙协议约定的退伙事由出现；
　　
②经全体合伙人同意退伙；
　　
③发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。
　　
2. 当然退伙。合伙人有下列情形之一的，当然退伙：
　　
①死亡或者被依法宣告死亡；
　　
②被依法宣告为无民事行为能力人；
　　
③个人丧失偿债能力；
　　
④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。
　　以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
　　
3. 除名退伙。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：
　　
①未履行出资义务；
　　
②因故意或重大过失给合伙企业造成损失；
　　
③执行合伙企业事务时有不正当行为；
　　
④合伙协议约定的其他事由。
　　对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起30日内，向人民法院起诉。
　　合伙人退伙后，其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。
　　
（三） 出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下，合伙人有优先受让权。
　　
八、合伙人的权利和义务。
　　
（一）合伙人的权利：
　　
1. 合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由合伙人共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权；
　　
2. 合伙人享有合伙利益的分配权；
　　
3. 合伙人有退伙的权利。
　　
（二）合伙人的义务：
　　
1. 按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一；
　　
2. 分担合伙的经营损失的债务；
　　
3. 为合伙债务承担连带责任。
　　
九、禁止行为。
　　
（一）未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙企业名义进行业务活动；如有其业务，所获得的利益缴归合伙人所有，给合伙企业造成损失的按实际损失进行赔偿。
　　
（二） 禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务；
　　
（三）合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。
　　
十、合伙的终止和清算。
　　
（一） 合伙因下列情形解散：
　　
1. 合伙期限届满；
　　
2. 全体合伙人同意终止合伙关系；
　　
3. 合伙事务完成或不能完成；
　　
4. 被依法撤销；
　　
5. 出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因 。
　　
（二）合伙的清算：
　　
1. 合伙解散后应当进行清算，并通知债权人。
　　
2. 合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资。
　　十
一、其他。
　　
（一） 经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；
　　
（二）入伙合同是本协议的组成部分。
　　
（三）本合同一式二份，合伙人各执一份。
　　
（四）本合同经全体合伙人签字后生效。
　　甲 方：
　　乙 方：
　　年 月 日

[律师回复] 已经上网的判决书屏蔽不了

[律师回复] 1 总则
2 术语、符号
2.1 术语
2.2 符号
3 基本规定
4 原材料及成品进场
4.1 一般规定
4.2 钢材
4.3 焊接材料
4.4 连接用紧固标准件
4.5 焊接球
4.6 螺栓球
4.7 封板、锥头和套筒
4.8 金属压型板
4.9 涂装材料

[律师回复] 卖方或卖方委托第三方送货至买方指定地点，运费由 买方 方承担，由买方以现金方式按300元/吨以磅重结算支付给承运方司机。以上是关于钢构件购销合同的解答。

[律师回复] 3我国《反不正当竞争法》中法律责任规定不能适应网络环境的需要。我国《反不正当竞争法》规定的法律责任不完整且操作性差。没有考虑到网络经济中不正当竞争行为的特性。网络经济的开放西和主体的虚拟性，使得网络中不正当竞争行为主体具有与极大的隐蔽性，监管难度打，受害者维权成本高。此外，网络环境下我国《反不正当竞争法》规定的民事责任损害赔偿额的计算可操作性变差。

[律师回复] 甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。以上是关于钢结构工程合作协议的解答。