公路工程索赔意向书怎么写

最新修订 | 2024-02-19
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:4年
专家导读 致:监理项目部。兹有我施工单位施工的*工程,于年月日,当地村民进入施工现场阻止我施工单位作业。随后业主单位现场调解仍无效,在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失。请按照合同约定内容对上述发生的工期及费用给予合理补偿。1、索赔的提出2、索赔的处理3、索赔的支付。
公路工程索赔意向书怎么写

现在随着经济的发展,拥有汽车的人越来越多,人们对于出行方式的便利程度要求也随之提高,同时也就要求公路的修筑范围越来越广。而在建筑公路工程的时候,往往是需要一些公司对工程承包然后进行施工,但是在因为一些特定原因给承包商造成了不必要的损失时,可以进行公路工程索赔。那么,公路工程索赔意向书怎么写呢?下面我们一起来看。

一、公路工程索赔意向书怎么写?

公路工程索赔意向书是由公司的项目部作出的,标题需要注明出据意向书的日期,包括年、月,意向书的标题需要简洁明了地表明索赔原因,然后公路工程索赔意向书通常是交至工程的协调指挥部、监理部。在写公路工程索赔意向书的时候,最开始是应该写出根据要求,工程项目部按时并且按照要求进行了一定的前期准备,在工程的准备工作上并没有出现疏漏,并立即组织人员、机械设备进场,开展驻地建设及施工前期准备工作,表明项目部的主观客观皆无过错。其次则需要在阐明了己方不存在过错的基础上说明客观非己方过错造成己方无法按计划进行施工的原因,需要具体说明。同时可以具体说明在由于那些非己方原因造成无法开工期间给项目部带来的损失。详细说明期间该标段发生的费用费用及损失,可以包括:施工人员窝工;机械设备窝工;企业管理费、现场经费及资金利息的多余支付以及开工期间可赢利润;工期延误。最后可以写总结,以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照协议书XX条XX项的规定,请业主、监理对我部上述发生的费用给予补偿。然后落款此致~项目部

二、公路工程索赔及管理程序是怎样的?

(一)工程索赔原则

根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书,意向书中应包含索赔桩号、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失,无须附有详细的计算资料和证明。这样,使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认,必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对。索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据,收集的证据要确凿,理由要充分;所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。

(二)索赔的具体操作步骤

当索赔事件发生后,及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书,意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。

(三)索赔项目种类及起止日期计算方法:

延期发出图纸引起的索赔:当接到中标通知书后28天之内,施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并且向施工单位进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料,作为施工单位进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料,作为施工单位应依照合同提出索赔申请,接中标通知书后的第29天为索赔起算日,收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段,该类项目一般只进行工期索赔,相应施工机械进场,达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费.恶劣的气候条件导致的索赔:分为工程损失索赔及工期索赔;业主一般对在建项目进行投保,故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用,在建项目未投保时,应根据合同条款及时进行索赔;该类索赔计算方法:在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日,恶劣气候条件终止日为索赔结束日。骤降大到暴雨,使便道、a匝道桥承台基坑、部分涵洞及砂垫层受灾,我部立即向保险公司申请损失费用。

工程变更导致的索赔:分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等;计算方法:施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日,变更工程完成日为索赔结束日。以承包商之能力不可预见引起的索赔:由于在工程投标时图纸不全,有些项目承包商无法作正确计算,如地质情况,软基处理等,该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。计算方法:在承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日,终止日为索赔结束日。由外部环境而引起的索赔:属业主原因,由于外部环境影响而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔。监理工程师指令导致的索赔:以收到监理工程师书面指令时为起算日,按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。其他原因导致的施工单位的索赔,视具体情况确定起算和结束日期。

综上所述,公路工程索赔意向书是承包工程公司无过错,但是因为一些其他方不特定的原因或过错疏忽导致公路工程无法开展正常施工,在误工期间给公司造成的不必要损失,工程负责公司可以向有过错的一方进行索赔。

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
咨询助手提示您
全文2.7千字,阅读时间约10分钟
直接问律师最快9秒应答
继续阅读
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3052位律师在线平均3分钟响应99%好评
公路工程索赔意向书怎么写
一键咨询
  • 宿迁用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    143****2602用户3分钟前提交了咨询
    173****5515用户4分钟前提交了咨询
    146****4258用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    136****7705用户2分钟前提交了咨询
    167****1762用户2分钟前提交了咨询
    141****6210用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    147****2874用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    144****6682用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
  • 镇江用户4分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    148****0226用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    138****6073用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    137****5062用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    141****7815用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    151****5815用户1分钟前提交了咨询
    141****5641用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    138****0287用户4分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
立即问律师 99%用户选择

大家也在问

为你推荐
工程索赔意向通知书怎么写
致:监理部。我项目部于年月日进点并组织人员设备进场,开展营地建设及前期准备工作。由于以下原因造成无法按计划进行施工期间我部完成了地形复测、设计图绘制工作,发生工期延误;管理人员费用;企业管理费。发生的损失,按照合同第十九条承包商权利,请业主监理对上述发生费用给予合理补偿。此致!工程建设管理部。
10w+浏览
建设工程纠纷
工程索赔申请书如何写
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 工程费用索赔申请书
工程名称:
致:xxx(监理单位)
根据施工合同条款第 条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
索赔金额的计算:
附:证明材料
承包单位(章)__________
承包单位(章)__________
项目经理_____________
日 期_____________
工程索赔申请书的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。
1、标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:《关于××的索赔申请书》。
2、也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式,如:《索赔函》。
编号是为了联系与备查用,写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。
写受理索赔者的全称。
1、缘起:提出引起争议的合同及其争议的原因。
2、索赔理由:具体指出合同项下的违约事实及根据。
3、索赔要求和意见:根据合同及有关国家的商法、惯例,向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。
为解决争议,以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。
要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。
提出索赔的依据主要有以下几方面:
1、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。
2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。
3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片。
4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。
5、国家有关法律法令政策性文件。
6、发包人或者工程师签认的签证。
7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等。
8、各种验收报告和技术鉴定。
9、工程有关的和录象。
10、备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认。
1
1、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。
1
2、其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
合作意向书怎么写?
要写明甲乙双方的姓名,基本信息,内容主要包括项目的基本情况,甲乙双方分别负责的工作,协议的有效期,争议处理违约处理问题,最后要有甲乙双方的签章,写明合同签订地点及时间。
10w+浏览
合同事务
工程索赔申请书怎么样写
[律师回复] 您好,针对您的工程索赔申请书怎么样写问题解答如下, 工程费用索赔申请书
工程名称:
致:xxx(监理单位)
根据施工合同条款第 条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
索赔金额的计算:
附:证明材料
承包单位(章)__________
承包单位(章)__________
项目经理_____________
日 期_____________
工程索赔申请书的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。
1、标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:《关于××的索赔申请书》。
2、也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式,如:《索赔函》。
编号是为了联系与备查用,写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。
写受理索赔者的全称。
1、缘起:提出引起争议的合同及其争议的原因。
2、索赔理由:具体指出合同项下的违约事实及根据。
3、索赔要求和意见:根据合同及有关国家的商法、惯例,向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。
为解决争议,以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。
要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。
提出索赔的依据主要有以下几方面:
1、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。
2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。
3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片。
4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。
5、国家有关法律法令政策性文件。
6、发包人或者工程师签认的签证。
7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等。
8、各种验收报告和技术鉴定。
9、工程有关的和录象。
10、备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认。
1
1、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。
1
2、其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。
工程索赔申请书该怎样写
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 工程费用索赔申请书
工程名称:
致:xxx(监理单位)
根据施工合同条款第 条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
索赔金额的计算:
附:证明材料
承包单位(章)__________
承包单位(章)__________
项目经理_____________
日 期_____________
工程索赔申请书的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。
1、标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:《关于××的索赔申请书》。
2、也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式,如:《索赔函》。
编号是为了联系与备查用,写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。
写受理索赔者的全称。
1、缘起:提出引起争议的合同及其争议的原因。
2、索赔理由:具体指出合同项下的违约事实及根据。
3、索赔要求和意见:根据合同及有关国家的商法、惯例,向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。
为解决争议,以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。
要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。
提出索赔的依据主要有以下几方面:
1、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。
2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。
3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片。
4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。
5、国家有关法律法令政策性文件。
6、发包人或者工程师签认的签证。
7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等。
8、各种验收报告和技术鉴定。
9、工程有关的和录象。
10、备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认。
1
1、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。
1
2、其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。
工程索赔的通知书该怎样写
[律师回复] 您好,关于工程索赔的通知书该怎样写这个问题,我的解答如下, 工程索赔通知书
1、索赔通知书的作用包括:
(1)它是被保险人明确表达索赔要求的书面凭证。保险事故发生后,被保险人为使损害尽快得以补偿,必须明确向保险人提出赔偿要求
(2)它直接引起赔偿程序的产生。保险人是根据被保险人的索赔通知而安排理赔各环节的工作的,如果被保险人不提出赔偿要求,保险人便不会进行有关的理赔工作。
(3)它是被保险人的保障权受法律承认并保护的一种应尽义务。根据保险法律与保险合同的规定,保险事故发生后,被保险人在规定时间内不向保险人提出赔偿要求,即视为自动放弃权益。
2、索赔通知书的体式与结构内容:
(1)标题。
(2)介绍保险合同的主要内容。
(3)说明保险标的遭受保险事故的经过。
(4)列明标的遭受的损失情况。
(5)表达赔偿请求。
(6)附列有关的证明材料。
1、《合同法》第283条规定:发包方未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术材料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工损失。
2、《合同法》第284条规定:因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
问题紧急?在线问律师 >
3052 位律师在线,高效解决问题
项目合作意向书怎么写
要写明甲乙双方的姓名,基本信息,内容主要包括项目的基本情况,甲乙双方分别负责的工作,协议的有效期,争议处理违约处理问题,最后要有甲乙双方的签章,写明合同签订地点及时间。
10w+浏览
工程索赔申请书应该如何写
[律师回复] 您好,关于工程索赔申请书应该如何写这个问题,我的解答如下, 工程费用索赔申请书
工程名称:
致:xxx(监理单位)
根据施工合同条款第 条的规定,由于________________________________的原因,我方要求索赔金额(大写)_____________________________,请予以批准。
索赔的详细理由及经过:
索赔金额的计算:
附:证明材料
承包单位(章)__________
承包单位(章)__________
项目经理_____________
日 期_____________
工程索赔申请书的结构一般由标题、编号、受书者、正文、附件、签署等六部分组成。
1、标题的形式比较灵活,既可以根据实际情况写成包括索赔事由文种的完全标题样式,如:《关于××的索赔申请书》。
2、也可以简明扼要地写成不包括索赔事由而只写文种的简单标题形式,如:《索赔函》。
编号是为了联系与备查用,写在右上角。一般由年号、代字、顺序号组成。
写受理索赔者的全称。
1、缘起:提出引起争议的合同及其争议的原因。
2、索赔理由:具体指出合同项下的违约事实及根据。
3、索赔要求和意见:根据合同及有关国家的商法、惯例,向违约方提出要求赔偿的意见或其他权利。
为解决争议,以有关的说明材料、证明材料、来往的函电作为附件。
要写明索赔者所在地和全称及致函的日期。
提出索赔的依据主要有以下几方面:
1、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。
2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。
3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片。
4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。
5、国家有关法律法令政策性文件。
6、发包人或者工程师签认的签证。
7、工程核算资料,财务报告,财务凭证等。
8、各种验收报告和技术鉴定。
9、工程有关的和录象。
10、备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认。
1
1、投标前发包人提供的现场资料和参考资料。
1
2、其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。
快速解决“其他”问题
当前3052位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
合作意向协议书怎么写
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与合作意向协议书怎么写相关的法律知识,希望能对您有帮助。
10w+浏览
合同事务
你好,我们村今天六月份要修路,想拟定一份修路工程合同,请问这种合同协议书要怎么写,谢谢
[律师回复] 以下是一份修路工程合同协议书的范本,仅供参考,要根据具体情况修改哈。
甲方:
乙方:
甲方拟修建一条生产路,由乙方负责修建。为明确双方权利义务关系,经平等协商,双方自愿签订本合同。:
一、 修路要求
1. 工期要求:从_____年____月_____日开工,_____年____月_____
日完工,工期为______天。
2. 尺寸要求:路面宽4米,厚度20公分,总长度2700米。
3. 质量要求:石灰土基层应做到生石灰充分消解过筛,石灰与土的
用量控制标准,路拌深度应达到表面平整密实、无坑洼。
4. 工程量以路中线实测实量延长米为准。
二、 甲方责任
1. 监督检查全过程、技术规格与质量。
2. 提供一个土场。
3. 对违规和影响质量的行为,采取果断的处理手段。
三、乙方责任
1. 负责备料,并组织施工设备
2. 自己提供料场、自己负责接通电源、水源
3. 路肩垫土砼实由乙方负责
4. 负责操作规程,把握质量标准
5. 负责安全施工(如有大小事故乙方自己负责)
6. 接受甲方监督检查和处置决定
7. 修路期间负责道路看护
四、付款方式
工程总款项________元,第一次付款方式在施工后_____天内,第二次付款在________,第三次付款在道路建成并经甲方验收后_______天内给付。
1/2页
以上协议双方共同协定,签字生效,一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人(签字):
授权委托人(签字)
______年_____月_____日
快速解决“建设工程纠纷”问题
当前3052位律师在线
立即咨询
朋友在亲戚的介绍下承包了一个施工合同,但是为了保证质量要签合同,所以想知道如何写工程总承包意向合同书
[律师回复] 你好,工程总承包合同书
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
一、工程地址:
二、工程名称:
三、承包工程范围: 房屋建筑的基础; 主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、化粪池、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,室内外给排水同时作好防渗处理、围墙、场地、道路、水电等所有建筑安装工程。
四、甲方责任
1、工地现场确保“三通一平。
2、提供施工单位人员办公场所。
3、应处理好周边的社会关系,保证施工单位正常施工。如有闹事者,甲方出面协调解决,如有发生误工,甲方与乙方相互协商解决。
4、甲方的职责
(1)负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接;开工前交施工设计图纸_____ 套及相应的施工技术资料给乙方。
1/12页
(2)根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。
(3)协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报。
(4)负责组织项目管理期间和终结时的考核审计;兑现项目承包人经济收益(包括薪金)或实施经济赔偿处罚。
(5)协助乙方选聘项目管理人员,组建项目经理部,配置其他生产要素。
5、甲方的权限
(1)有权对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调;不定期对工程进度、质量、工程检(试)验资料、工程资金的使用等.进行监督、检查。
(2)乙方违法、不执行国家标准不按规范进行管理施工、违反甲方有关规定的情况下,甲方有权进行纠正,责令停工整改、予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。
(3)审核乙方编制的施工组织设计、工程进度计划及完成工程量报表。
五、乙方责任
1、包工包料总承包该单位所有建筑安装工程。
2、严格按照国家建筑法、国家现行规范、施工蓝图规定和要求进行施工,
2/12页
保证工程质量合格。
3、乙方同意将___________万元信用金汇入甲方专用帐户。
4、施工工期:总日历工期:_______天,以开、竣工报告为准,业主工期若延期,工期顺延;工期与业主合同有关规定不一致的,按业主合同和有关通知执行;超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场,则视为违约。
5、乙方的职责:
(1)代表企业实施项目管理,遵守国家法律法规,执行强制性标准,执行企业相关管理制度,积极维护企业合法权益;对所施工的项目自开工准备至竣工验收,实施全过程、全面管理;
(2)根据国家规范组织编制项目管理实施计划;
(3)组织实施施工现场的生产要素的配置和管理;
(4)组织制定和实施项目经理部各项管理制度;
(5)在企业授权范围内负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门、企业管理层的工作联系和协调,负责劳务分包、协作单位的管理;
(6)解决施工现场和项目经理部出现的问题,发现和处理突发事件;
(7)负责竣工验收和竣工结算,提供和准备相关技术经济资料;
(8)协助企业进行项目的检查、鉴定和评优、评奖申报;
(9)负责员工的各项管理和教育、企业文化和精神文明建设;
3/12页
(10)接受上级和地方建设行政主管部门的检查监督,认真落实整改意见,提高管理水平;接受本企业的检查监督和考核审计;
(11)处理项目经理部善后工作和工程质量保修服务,完成清收工程款等债权债务的清理和移交;
(12)按照甲方的要求报送完成各种指标的情况;
(13)按公司规定及时足额交纳职工的各种保险等费用;职工发生工伤事故,由乙方全额承担。
(14)负责项目运转所需资金的筹措及其他风险控制;
(15)因质量、工期、安全、文明施工及各种违章造成的费用、罚款、违约金和经济损失等均由乙方承担。如发生仲裁或诉讼,甲方对外承担费用后,甲方有权向乙方追偿包括诉讼费、律师费在内的一切费用。
6、乙方的权限
(1)代表甲方实施项目管理,全面履约施工合同,遵守国家法律法规,执行强制性标准、规范和甲方相关管理制度;
(2)根据甲方的授权,组建项目经理部,主持项目经理部全面工作;.甲方项目部印章只能用于与本工程有关的材料采购合同的签订、工程文件收发、函件制作活动中,不得用于本工程材料、工程款、民工工资等资金的结算、借支和与本工程无关的活动,不得用于变更业主合同规定,乙方也不得以项目的
4/12页
任何名义擅自对他人作出承诺;否则;视为乙方违约,并承担由此造成的一切责任和经济损失。
(3)确定项目经理部组织架构,班子成员报甲方审查批准后,报送业主、监理单位及有关管理部门备案。未经甲方同意,班子人员不得随意更换,否则视为乙方违约;
(4)有权选择聘用管理人员和生产工人,乙方聘请的施工人员应当具备相应的资质或资格,并复印其身份证件、证书存档备查;否则,视为乙方违约。少数关键岗位的管理人员按规定程序可外聘;确定管理人员职责、权限,并组织考核奖惩;
(5)有权在甲方确定的合格分承包方名单中选择劳务队伍,但必须报发包方备案;乙方无权转包或分包本合同工程,否则甲方有权终止本合同,甲方有权要求乙方承担承包总价5%的违约金。
(6)甲方授权的范围内自行组织物资采购;
(7)按照公司资金管理办法,决定其项目资金的使用;
(8)按照以收定支、效率优先的原则决定项目经理部人员薪酬分配;
(9)根据企业授权,协调处理与项目有关的内外部事项,重点跟踪后续工程项目和参与其他项目的经营活动。
朋友准备写合作协议书,不知道是怎么写的,所以请问一下公路工程合作协议书是怎么写的呢
[律师回复] 甲方:
  乙方;
  甲、乙双方本着精诚合作、平等互利的原则,经友好协商,就相关租赁合作事宜,成如下,双方共 同遵守:
  第一条:合作范围
  甲方向乙方租用 (详见附件)以作甲方所属项目 会务现场布置之用。
  乙方同时配合甲方上述租用物之现场制作工程。
  第二条:合作期限
  合作期限自2007年月?日至   年    月   日,共   天第三条:收费标准、结算方式
1、收费标准:以上物品租用连制作等工程服务内容费用总额为人民币??元(开票加收8%)
  
2、结算方式:甲方签订本合同当日以现金预付总价款的30%为定金,进场验收后付30%,余 款于活动结束当天以现金一次性付清予乙方第四条:甲乙双方的权利和义务
  
(一)甲方的权利和义务
  
1、负责提供活动场地,提供必要的活动协助。
  
2、双方签署合同之日起,甲方将其所属项目现场制作工程部分委托乙方代理。
  
3、负责维护活动的治安秩序及保障乙方工作人员的人身安全,财物保管。
  
4、甲方应按约定如期向乙方支付器材租用费用,愈期3天无故不支付,则按每天5%的标准向乙方支付滞纳金。
  
(二)乙方的权利和义务
  
1、乙方管理及工作人员在甲方场所活动期间,应遵守国家的法律法规,自觉遵守甲方的规章制度,配合甲方管理人员的安排。
  
2、乙方必须根据甲方要求按时、按质、按量地完成相关作业。
  
3、甲方有权根据乙方活动内容及质量提出合理建议,乙方需积极与甲方进行协商,并根据协商结果作相应调整。
  
4、应在协议约定时间内提供合同内容中的租用器材及相关作业,如因天气原因及不可抗力因素阻碍活动进行,经甲方同意后可中止活动,已安排提供服务的活动项目费用需照常支付费用
5、本次活动基本设施的验收日期为2007年月?日第五条:违约责任
1、乙方未能按合同规定时间如期合同内容中的租用器材及相关作业,则均属违约,应给予甲方经济赔偿,赔偿金额按合同法有关规定执行
2、若甲方未能够按期付款,则按合同法规定给乙方5%滞纳金
3、本协议委托内容确定以及费用总额、委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任 何一方违约,违约方须赔偿对方第六条:其它
1、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。均具有同等法律效力
2、本协议中未尽事宜,双方协商解决,并另行签定补充协议。
  
3、本协议自签定之日起生效。
  甲方(盖章):          乙方(盖章):
  法定代表人(签名):       法定代表人(签名):
  或指定授权人:          或指定授权人:
  帐 户:              开户行:
问题紧急?在线问律师 >
3052 位律师在线,高效解决问题
合作意向协议书怎么写
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与合作意向协议书怎么写相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
10w+浏览
合同事务
我们这里省道实在是太烂了,马上就要重新修建了,公路工程施工监理合同协议书怎么写的呢?
[律师回复] 文档介绍:公路工程施工监理协议书公路工程施工监理协议书第一篇:公路工程施工监理合同范本协议书公路工程施工监理合同范本协议书协议书由____(以下简称“业主”)为一方,与____(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函
2.公路工程施工监理合同通用条件
3.公路工程施工监理合同专用条件
4.《公路工程施工监理规范》(jtj077-95)
5.公路工程施工监理招、投标文件
6.双方签认的补充或修正文件
7.其它文件
8.附件:附件——监理服务的形式、范围与内容附件——业主提供的监理工作条件附件——监理服务的费用与支付其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自___年___月__日生效,至___年___月___日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本___份.双方各执___份。业主:_____(盖章)______监理单位:_____(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)单位地址:单位地址:邮编:邮编:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行;帐号:帐号:第二篇:公路工程施工监理合同协议书公路工程施工监理合同协议书协议书由____(
快速解决“建设工程纠纷”问题
当前3052位律师在线
立即咨询
工程索赔清单如何写
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下,
一、建筑工程索赔清单格式是怎样的?
工程量清单是建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费税金清单组成。在招投标阶段,招标工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础。工程量清单将要求投标人完成的工程项目及其相应工程实体数量全部列出,为投标人提供拟建工程的基本内容、实体数量和质量要求等信息。这使所有投标人所掌握的信息相同,受到的待遇是客观、公正和公平的。
二、建筑工程索赔费用有哪些组成?
(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。
(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。
(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
(4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。
(5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。
(6)利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率。
(7)总部管理费。主要指工程延误期间所增加的管理费。
(8)利润。由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包人可列入利润。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致,即在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率,作为该项索赔的利润。
总之,建筑工程索赔都应开具清单,做到让所有投标人保持知情权。知道索赔资金来源和去向,才能让大家信任公司,从而更好的投入工作。管理费、人工费、材料费等价格都应注明清楚,才能日后的矛盾,并且能带动大家更努力奋斗。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 建设工程纠纷 > 施工合同纠纷 > 公路工程索赔意向书怎么写
法律专业性强,自行处理有风险,建议咨询律师