电信光缆工程承包合同应该怎么写？

[律师回复] 授权代理商是有授权范围的，这点毋庸置疑。另外授权代理有些是不能转授权的，也就是说，如果总公司没有给卖家的供货商（授权代理商）转授权代理的资格，那么授权代理商物品转由卖家代理销售是违反授权的。

[律师回复] 废旧电缆买卖是合法的．但前提是来路清白。比如采购方需要更新某处电缆，换下的旧电缆返还给电缆销售商，抵消一部分电缆款．这是正常的商业活动。但如果是来路不明的电缆，买卖来路不明的货物在哪里都不合法。买家和卖家之间可以签定合同，这样就不会有问题了．警察不管正常的商业活动。另：如果是盗窃的脏物，那么收购的人要不要负法律责任，得看他是不是知道这是脏物，而脏物是肯定要没收的，而卖家则可以套用盗窃罪量刑。如果担心出问题，那就跟工程队签定买卖合同，出了问题跟收购的人无关．

[律师回复] 废旧电缆买卖是合法的．但前提是来路清白。比如采购方需要更新某处电缆，换下的旧电缆返还给电缆销售商，抵消一部分电缆款．这是正常的商业活动。但如果是来路不明的电缆，买卖来路不明的货物在哪里都不合法。买家和卖家之间可以签定合同，这样就不会有问题了．警察不管正常的商业活动。另：如果是盗窃的脏物，那么收购的人要不要负法律责任，得看他是不是知道这是脏物，而脏物是肯定要没收的，而卖家则可以套用盗窃罪量刑。如果担心出问题，那就跟工程队签定买卖合同，出了问题跟收购的人无关．

[律师回复] 电信光缆工程承包合同内容应包括：项目名称，项目内容，施工准备，材料管理，光缆敷设，单项目报竣，验收，施工质量与管理，工程造价与工程结算，违约责任，纠纷解决办法，附则。
一、建设内容：
1、工程编号
2、工程名称
3、本合同共包含项单项工程。
三、款项支付：工程竣工验收后，施工结算金额以内部审计部门审定金额为付款依据，一次结清。
四、建设工期。
五、工前准备 。

[律师回复] 废旧电缆买卖是合法的．但前提是来路清白。比如采购方需要更新某处电缆，换下的旧电缆返还给电缆销售商，抵消一部分电缆款．这是正常的商业活动。但如果是来路不明的电缆，买卖来路不明的货物在哪里都不合法。买家和卖家之间可以签定合同，这样就不会有问题了．警察不管正常的商业活动。另：如果是盗窃的脏物，那么收购的人要不要负法律责任，得看他是不是知道这是脏物，而脏物是肯定要没收的，而卖家则可以套用盗窃罪量刑。如果担心出问题，那就跟工程队签定买卖合同，出了问题跟收购的人无关．

[律师回复] 你好，严格来讲叫破坏电力设备罪，根据《刑法》本罪所侵犯的客体属于公共安全。犯罪对象是正在使用中的电力设备。所谓电力设备，是指用于发电、供电、输电、变电的各种设备，包括火力发电厂的热力设备，如锅炉、汽轮机、燃气机等;水力发电厂的水轮机和水力建筑物，如水坝、闸门、水渠、隧道、调压井、蓄电池、压力水管等;供电系统的供电设备，如发电机包括励磁系统、调相机、变波机、变压器、高压线路、础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的抓梯和脚钉，导线跨越航道的保护设施，巡(保)线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及附属设施;（2）电力电缆线路，架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施;（3）电力线路上的变压器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。　根据本法第118条规定，犯本罪，尚未造成严重后果，处三年以上十年以下有期徒刑。减轻处罚的方法很多，要积极争取，自首、立功、积极退赃、追赃、缴纳罚款、认罪态度较好、积极检举揭发犯罪同伙等都可以减轻处罚。如还有其它问题或需要法律帮助可电话

[律师回复] 在光伏行业内，造价不是按照平方来计算的。不过也可以参考估算，一平米可以安装80-120瓦光伏系统，我们折中为你估算，1300平米的地方大约可以相应安装130KW(千瓦），工程造价约120万左右。以上是关于光伏发电工程承包合同的解答。

[律师回复] 废旧电缆买卖是合法的．但前提是来路清白。比如采购方需要更新某处电缆，换下的旧电缆返还给电缆销售商，抵消一部分电缆款．这是正常的商业活动。但如果是来路不明的电缆，买卖来路不明的货物在哪里都不合法。买家和卖家之间可以签定合同，这样就不会有问题了．警察不管正常的商业活动。另：如果是盗窃的脏物，那么收购的人要不要负法律责任，得看他是不是知道这是脏物，而脏物是肯定要没收的，而卖家则可以套用盗窃罪量刑。如果担心出问题，那就跟工程队签定买卖合同，出了问题跟收购的人无关．

[律师回复] 不管要承担赔偿责任，赔偿要看具体价值。还要接受行政处罚。 《治安管理处罚法》 第三十三条 有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留： （一）盗窃、损毁油气管道设施、电力电信设施、广播电视设施、水利防汛工程设施或者水文监测、测量、气象测报、环境监测、地质监测、地震监测等公共设施的； （二）移动、损毁国家边境的界碑、界桩以及其他边境标志、边境设施或者领土、领海标志设施的； （三）非法进行影响国（边）界线走向的活动或者修建有碍国（边）境管理的设施的。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 不动产租赁税率为11，小规模纳税人增值税征收率为3。
增值税税率：
(一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物，除本条
第二项、
第四项、
第五项另有规定外，税率为17。
(二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为11：
1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐
2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品
3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物
4.饲料、化肥、农药、农机、农膜
5.规定的其他货物。
(三)纳税人销售服务、无形资产，除本条
第一项、第二项、第五项另有规定外，税率为6。
(四)纳税人出口货物，税率为零但是，另有规定的除外。
(五)境内单位和个人跨境销售规定范围内的服务、无形资产，税率为零。
税率的调整，由决定。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 废旧电缆买卖是合法的．但前提是来路清白。比如采购方需要更新某处电缆，换下的旧电缆返还给电缆销售商，抵消一部分电缆款．这是正常的商业活动。但如果是来路不明的电缆，买卖来路不明的货物在哪里都不合法。买家和卖家之间可以签定合同，这样就不会有问题了．警察不管正常的商业活动。另：如果是盗窃的脏物，那么收购的人要不要负法律责任，得看他是不是知道这是脏物，而脏物是肯定要没收的，而卖家则可以套用盗窃罪缉乏光何叱蛊癸坍含开量刑。如果担心出问题，那就跟工程队签定买卖合同，出了问题跟收购的人无关．

[律师回复] 废旧电缆买卖是合法的．但前提是来路清白。比如采购方需要更新某处电缆，换下的旧电缆返还给电缆销售商，抵消一部分电缆款．这是正常的商业活动。但如果是来路不明的电缆，买卖来路不明的货物在哪里都不合法。买家和卖家之间可以签定合同，这样就不会有问题了．警察不管正常的商业活动。另：如果是盗窃的脏物，那么收购的人要不要负法律责任，得看他是不是知道这是脏物，而脏物是肯定要没收的，而卖家则可以套用盗窃罪量刑。如果担心出问题，那就跟工程队签定买卖合同，出了问题跟收购的人无关．

[律师回复] 你好，严格来讲叫破坏电力设备罪，根据《刑法》本罪所侵犯的客体属于公共安全。犯罪对象是正在使用中的电力设备。所谓电力设备，是指用于发电、供电、输电、变电的各种设备，包括火力发电厂的热力设备，如锅炉、汽轮机、燃气机等;水力发电厂的水轮机和水力建筑物，如水坝、闸门、水渠、隧道、调压井、蓄电池、压力水管等;供电系统的供电设备，如发电机包括励磁系统、调相机、变波机、变压器、高压线路、础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的抓梯和脚钉，导线跨越航道的保护设施，巡(保)线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及附属设施;（2）电力电缆线路，架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施;（3）电力线路上的变压器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。　根据本法第118条规定，犯本罪，尚未造成严重后果，处三年以上十年以下有期徒刑。减轻处罚的方法很多，要积极争取，自首、立功、积极退赃、追赃、缴纳罚款、认罪态度较好、积极检举揭发犯罪同伙等都可以减轻处罚。如还有其它问题或需要法律帮助可电话

[律师回复] 你好，严格来讲叫破坏电力设备罪，根据《刑法》本罪所侵犯的客体属于公共安全。犯罪对象是正在使用中的电力设备。所谓电力设备，是指用于发电、供电、输电、变电的各种设备，包括火力发电厂的热力设备，如锅炉、汽轮机、燃气机等;水力发电厂的水轮机和水力建筑物，如水坝、闸门、水渠、隧道、调压井、蓄电池、压力水管等;供电系统的供电设备，如发电机包括励磁系统、调相机、变波机、变压器、高压线路、础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的抓梯和脚钉，导线跨越航道的保护设施，巡(保)线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及附属设施;（2）电力电缆线路，架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施;（3）电力线路上的变压器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。　根据本法第118条规定，犯本罪，尚未造成严重后果，处三年以上十年以下有期徒刑。减轻处罚的方法很多，要积极争取，自首、立功、积极退赃、追赃、缴纳罚款、认罪态度较好、积极检举揭发犯罪同伙等都可以减轻处罚。如还有其它问题或需要法律帮助可电话

[律师回复] 甲方：
乙方姓名：性别：出生时间：年月日身份证号码：文化程度：家庭住址：联系电话：
因甲方现有劳动力不能满足现有需要，需招用劳务用工进行补充，根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，甲乙双方本着平等自原、协商一致的原则达成以下劳务用工协议：
一、劳务用工期限：
本协议期限自2016年4月13日起至工期完工止。
二、工作内容：
1、乙方同意根据甲方生产需要，担任装载机驾驶工作。
2、乙方必须按照甲方关于本岗位生产任务和责任制的要求，完成规定的数量或工作任务。
三、劳动报酬、结算方法：
1、乙方在甲方工作期间，主要实行全勤工资，工资标准为每月6000.00元（大写：陆仟元人民币），加班为每小时50元。甲方同时支付乙方路费1000.00元，工期完后一次性支付工资，在中途可预支生活费。
七、劳动纪律：
乙方在协议期内要严格遵守国家各项法律、法规，遵守甲方的各种制度和纪律，服从甲方的领导、管理及工作安排。乙方应积极保养机械。乙方在工作中，应坚守工作岗位，严格履行岗位职责，牢固树立安全第一的思想，严格执行作业标准，努力学习，完成生产任务，办事必须请假，不迟到，不早退，爱护机械。如果因乙方自身原因造成的安全事故，甲方不承担任何责任。
八、协议的解除和变更：
1、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本协议：
⑴不符合招用条件的。⑵在工作中玩忽职守、违章作业，不听却劝阻的。⑶不服从甲方工作分配，无理取闹，打架斗殴或受到刑事处分的。⑷违反国家政策、法令或拒不履行协议的。⑸不能完成生产（工作）任务的。
2、甲方因外部条件或任务不足，可自动解除本协议。
3、劳务用工协议书订立时所依据的法律、法规修改后致使原协议无法执行的可变更本协议。
4、甲、乙双方协商一致可变更或解除本协议。
5、有下列情形之一的，乙方可以随时书面通知甲方解除本协议：
⑴甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的。⑵甲方未按照本协议约定支付劳动报酬的。⑶在试用期内的。
6、甲乙双方若要解除本协议，需提前30日告知对方，否则需承担由此造成的经济损失。
九、本协议未尽事宜，按《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定执行。
十、本协议一式三份，一经双方签订后，即具有法律效力，双方必须严格遵守，任何一方违反协议造成经济损失，由违返方负赔偿责任。
甲方代表：乙方：
年月日

[律师回复] 不管要承担赔偿责任，赔偿要看具体价值。还要接受行政处罚。 《治安管理处罚法》 有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留： （一）盗窃、损毁油气管道设施、电力电信设施、广播电视设施、水利防汛工程设施或者水文监测、测量、气象测报、环境监测、地质监测、地震监测等公共设施的； （二）移动、损毁国家边境的界碑、界桩以及其他边境标志、边境设施或者领土、领海标志设施的； （三）非法进行影响国（边）界线走向的活动或者修建有碍国（边）境管理的设施的。

[律师回复] 变压器安装工程承包合同
建设方:
施工方:
工程名称:
议定日期: 年 月 日
签定地点:
变压器安装施工合同

建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲方同意将工程交由乙方承包，为明确双方权利义务，经双方协商一致，现签订本合同，共同遵守。
第一条 工程概况

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程内容:
第二条 工程承包范围及承包方式
一、 承包范围:

二、 承包方式:
第三条 工期
本工程期限自合同签定、预付款支付、甲方土建完成，场地交给乙方施工后至 个工作日止。由于甲方的原因或不可抗力所延误的工期，经甲乙双方签证认可后，可对工期进行调整。
第四条 工程合同价款:
本工程合同价款为可变价。工程预算总造价为: 元;大写金额: 。工程发生设计变更，因此而增加的工程量按本合同第十一条规定的计价办法确定增加工程量的结算价款。
第五条 材料、设备供应

一、由乙方提供的材料、设备均须具备出厂合格证明并满足工程施工的要求，经甲方项目负责人或监理公司检查签证后方可进场。已进场的物资，若发现有不合格者，乙方应迅速将其运出场外。

二、具有合格证的材料，如一方对材料有异议，提出对材料进行检验，另一方应积极配合，如检验属合格产品，其检验费用全部由持有异议一方负责，否则由采购方承担。

三、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、构配件等，均不得用于本工程。

四、施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料或设备不能使用，甲方需按材料或设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方相应的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条 工程质量和检查验收

一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方项目负责人和监理工程师的监督检查，工程质量应达到国家规定的质量标准。
二、甲方确定的项目负责人和监理工程师，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知乙方。
三、乙方确定的施工现场负责人、技术人员和管理人员，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知甲方和监理公司。

四、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，通知甲方和监理公司检查验收，甲方和监理公司在接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。甲方和监理公司未按时到场检查验收，乙方经自检合格，并由乙方现场施工负责人、质检人员及技术管理人员在施工记录上签字后，即可继续施工，甲方和监理公司应予承认并办理检验合格手续。如事后甲方要求复检，复检合格者，其费用由甲方负责;不合格者，其费用及由此而造成的工期延误和其他损失均由乙方负责。

五、乙方应积极配合甲方做好各分项工程中间验收，并办理中间验收签证，该签证作为竣工验收的依据之一。

六、工程验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。

七、工程各阶段验收时，如发现有不符合质量要求，需返工的，应分清责任。属乙方责任的，由乙方负责修好后再进行检验，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

八、双方对工程质量有争议时，应提请质量监督部门裁决，裁决费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。
第七条 施工依据及设计变更

一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自修改。

二、施工图的重大修改变更，必须经甲方批准及设计单位同意，并于修改前2天办理设计变更通知单。设计变更通知单经甲方签证后，乙方才可实施。设计变更通知单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同补充文件。

三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。

四、在工程施工中发生下列情况之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认。

(一)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与事实严重不符。

(二)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符。

(三)设计图纸和说明文件中未明确的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
第八条 工程保修
自工程验收合格之日起 个月内，乙方对其所承包工程承担保修责任。
第九条 甲乙双方职责
一、 甲方

(一)组织乙方和设计单位参加的施工技术交底，并作好三方签署的交底记录，于签订后3日内送有关单位。
(二)审核施工组织设计(施工方案)和进度计划，根据施工进度及时向乙方支付工程进度款。

(三)对工程进度、工程质量、安全施工、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查。

(四)负责设计图纸问题处理，设计变更的签证，工程中间验收、隐蔽工程验收签证。

(五)组织工程竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好结算工作。

(六)组织工程验收前的施工技术资料审查工作。

(七)协助乙方排除工程施工期间外界对工程施工产生的干扰。

(八)工程停建缓建时，负责组织乙方及有关单位协商解决有关事宜。

(九)工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而造成的责任由甲方负责。

(十)负责提供符合国家规定施工条件的作业环境，否则因此造成的工期延误及由此造成责任由甲方承担。

二、乙方

(一)负责向各施工班组负责人、施工管理人员、技术人员、施工人员进行全面的技术交底，并做好记录。

(二)编制施工组织设计(或施工方案)，施工进度计划，材料、成品、半成品等进场计划、隐蔽工程验收单、开工报告、竣工报告等，并及时送甲方。

(三)在开工前办理工程施工报建手续，负责工程材料、成品、半成品安装前的检查工作。
(四)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完成工程。

(五)提供验收技术资料，参加工程验收，办理工程结算。

(六)确保施工技术资料填写合格和真实，负责继续完善验收中发现不合格的施工记录并及时移交甲方。

(七)严格遵守各项安全工作规程，做好施工安全措施，确保安全施工。施工中造成的安全和质量事故，责任由乙方承担。

(八)加强现场施工管理工作，做到文明施工，不损害当地群众利益，杜绝违法乱纪的行为。各分项工程完成后，及时清理好场地。

(九)在保修期内接到甲方申诉，应迅速组织有关人员赴现场调查，对属于乙方责任的问题，负责无偿修理。
第十条 工程竣工及资料移交

一、乙方在工程施工完毕并通过自检后，用书面形式向甲方提交竣工报告，竣工报告必须经监理公司审核，甲方确认。竣工日期以经甲方确认的，由监理公司签发的工程移交证书上指明的竣工日期为准。

二、乙方向甲方提交竣工报告的同时必须移交施工技术资料，否则其竣工报告将被拒绝，该工程被视为未竣工。
三、乙方必须按达标投产的有关要求移交施工技术资料(一式二份):
(一) 竣工验收签证书、工程施工组织设计、施工图会审记录、施工技术交底记录、开工报告、竣工报告、设计修改通知单、中间验收检查记录及签证、代用材料清单及签证、工程质量(安全)事故处理记录、设备移交清册。

(二)合格证、施工记录及试验报告。
(三)按实际施工内容修改后，加盖竣工图章的完整的竣工图纸。
四、工程竣工验收合格，甲方按本合同确认该工程后，乙方负责在3个工作日内将工程相关文件移交供电部门，协助甲方办理送电手续。
第十一条 工程合同价款的支付与结算

一、工程合同价款
工程合同价款按下列标准计算:
(一)执行定额或标准为
电气部分执行:
土建部分执行:
工程设计费执行:
(二)设备材料价采用施工期内《工程造价信息》的发布价，没有发布价的，按双方在前审定的预算书的价格作为结算价格。

(三)本合同增加的工程量的价款须经建设方和施工方共同确认。

(四)甲方提出赶工，工程竣工后，乙方可按上述定额标准收取工程赶工措施费。
二 、工程合同价款的支付与结算
合同签定后甲方按工程总造价的 取整支付工程设备采购定金给乙方，工程竣工经验收合格后乙方根据实际发生的工程量和本工程合同价款出具工程结算书。经双方确认后，甲方按确认后的结算价一次付清工程余款。乙方在收到甲方工程余款后的三个工作日内将竣工资料移交甲方和供电部门，并配合供电部门完成本工程验收工作。

承包金额调整原则
施工过程中经业主/监理单位批准的设计变更、现场签证允许进行调价，调价方法如下:工程造价变更的计算按现场签证及合同计价、取费、下浮等标准进行。
合同中已有适用于变更及签证工程的单价，按合同已有的单价计算、变更承包金额。合同中只有类似于变更情况的单价，可以作为基础确定变更单价，变更承包金额。合同中没有类似和适用的单价，由承包人提出适当的变更单价，报监理单位及业主批准后调整承包金额。在按以上标准进行单价调整后,将按合同约定的取费标准计算总价,并以此总价乘以调价系数确定最终变更的承包金额。
合同价
调价系数=-------- ，变更承包金额=变更总价 × 调价系数
投标总报价
施工过程中乙方应在收到设计变更48小时内，向现场监理书面提出现场签证申请(包括工期签证)，否则，视为无现场签证项目，双方只需按设计变更图纸计算增减工程量，工期不变。
现场签证申请必须在48小时内由现场监理、甲方、乙方等三方进行现场签证的工程量测量记录、照片等工作，其中甲方须二人参加;签字完成后方能组织施工，否则，现场签证申请无效。
设计变更不涉及现场签证(包括工期)或属于减帐工程，乙方应立即组织施工，但乙方仍然应在28天内提出造价变更的申请，否则视为同意甲方计算的造价变更。
现场签证(包括工期)仅为现场发生实际工程量的确认，不代表价格或工程造价变更的确认，不代表总工期或关键节点工期的变更。
工程造价的变更乙方应在收到设计变更28天内提出申请，监理、甲方应在28天内审批完成，设计变更工程款的支付在同期完成。
总工期或关键节点工期的变更应按工程造价变更程序处理。

第十二条 违约责任

一、若乙方在无甲方认可的情况下延期，不按合同工期规定完成工程，每逾期一天按工程预算金额的 支付工程延期款给甲方。违约金最高不超过工程合同价款或预算价款的20%，若违约金累计达到工程合同价款或预算价款的20%，甲方有权终止本合同，并要求乙方赔偿甲方损失。

二、若甲方不能按本合同规定付款，每逾期一天按工程预算金额的 支付支付滞纳金给乙方。逾期5个工作日，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误及责任由甲方承担;逾期超过25个工作日，乙方有权终止本合同，并有权拆除回收近似甲方所工程款额和造成乙方损失款额核计价值的设备，材料，因设备、材料拆除导致的损失及责任，乙方概不负责。

三、甲乙双方任何一方不履行本合同规定其它义务时，另一方都有权依照《中华人民共和国合同法》或其它法律、法规的规定，要求对方承担违约责任。
第十三条 其他

一、甲乙双方在开工前必须签订有关施工的安全协议、技术交底协议等与本合同履行有关的协议或其它合同。

二、由于不可抗力所造成的损失，乙方应在不可抗力事件发生后48小时内书面通知甲方，若甲方发生不可抗力事件，同样适用本条款的规定。

三、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

四、本合同未尽事宜，双方应协商解决，如因合同发生争议，可到建设行政管理部门进行调解，调解不成的，可向广东省佛山市南海区人民法院起诉。

五、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具同等法律效力，经双方代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表: 代表:

承办人: 承办人:

联系电话: 联系电话:

签约日期:
照明工 程 施 工 合 同
编 号:

工程名称:

工程地点:

建设单位:

施工单位:陕西天和照明设备工程有限公司
签订日期: 年 月 日
安装工程施工合同
发包方: (以下简称甲方)
承包方: 陕西天和照明设备工程有限公司 (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张家堡广场照明工程，特订立本合同。
1. 合同内容
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程范围:
施工工期
2.1开始工作日期: 年 月 日
2.2结束工作日期: 年 月 日
2.3总日历工作天数为 : 天
2. 承包方式
本工程为包工包料(不包含灯具采购)的承包方式。
3. 合同价款及付款方式
4.1合同总价款(暂定)人民币: 元，大写:
4.
1.1合同总价款包括照明工程施工费和照明工程二次设计费。
4.
1.2合同价款中照明工程二次设计费按工程总造价的4%计取。
4.2付款方式

4.
2.1施工进场两天内支付暂定工程款的30%，工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%，竣工验收后支付至总工程款的95%。质保期满后一个月内一次性支付5%的质保金。
4.3合同价款计算:依据施工单位二次设计的施工图、设计变更、签证，执行《全国统一安装工程预算定额陕西省价目表2001》、《陕西省房屋修缮工程安装工程费用定额2001》及配套文件工程类别依据三类工程取费，不计取养老保险统筹和安全、文明施工定额补贴费(计取赶工费，费用额甲乙双方协商)。本合同包括的主材价格按甲方认价计取。
4.
2.7合同价款的增减:工程量以竣工图为基准。
5.双方责任

5.1甲方责任:
5.
1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供张家堡广场原来地下管网图、照明工程电气施工图(招标文件中提供的图纸)电子版。
5.
1.2向乙方提供必要的场地及施工用水、用电(费用由乙方承担)。

5.
1.3按合同约定向乙方支付合同价款。

5.
1.4由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件(包括图纸、变更、与工程进度有关的文件)2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。

5.
1.5甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。
5.
1.6甲方按计划采购灯具，保证灯具到场时间不影响整个工程工期。

5.
1.7甲方在收到乙方提交的工程验收申请后48小时内组织相关人员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。
5.2乙方责任:
5.
2.1乙方应向甲方提供竣工图四套。
5.
2.2调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训，直至甲方人员能够达到技术上熟练操作。
5.
2.3按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定，按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清’。
5.
2.4隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格后方可隐蔽，自行隐蔽无效。
5.
2.5乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度，遵守甲方有关施工现场管理的有关规定，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全责任;对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破坏。
6。暂停施工
6.1当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复，分包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延。因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
6.2非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因(天气、人为因数)可进行暂时停工。
7.工程延误
对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延;
7.1甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施工不能正常进行;
7.2经甲方认可的设计变更和工程量增加;
7.3一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过8小时;
7.4因甲方采购的灯具不能按时到施工现场，或其它甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时工期顺延。
8.不可抗力

8.1张家堡照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
8.2非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。
9.变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用整甲按合同的结算办法方法计价，延误的工期相应顺延。
10.验收
10.1安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单，报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。
10.2隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。
10.3灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质量验收。
1
1.工程质保期
1
1.1本工程质保期为工程验收合格之日期一年。保修期内如工程发生故障，乙方必须在接到通知后的12小时内派人员维修，因产品质量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。
1
1.2保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发生故障，乙方应在接到通知后24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成本价维修更换。
1
2.违约责任
1
2.1本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。
1
2.2除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须承担违约责任。
1
2.3若乙方未能按本合同工期完工，每延误一天，支付合同总价的万分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，甲方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。
1
3.争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决:如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工程地人民法院提起诉讼。
1
4.其它
1
4.1由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认，甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内，乙方不负责。
1
4.2乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。
1
4.3本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
1
4.4本合同一式六份，甲乙双方各三份。
发包方(盖章): 承包方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
经办人: 经办人:
电 话: 电 话:
单位地址: 单位地址:
时 间: 时 间:
开户行及账号:

[律师回复] 你好，严格来讲叫破坏电力设备罪，根据《刑法》本罪所侵犯的客体属于公共安全。犯罪对象是正在使用中的电力设备。所谓电力设备，是指用于发电、供电、输电、变电的各种设备，包括火力发电厂的热力设备，如锅炉、汽轮机、燃气机等;水力发电厂的水轮机和水力建筑物，如水坝、闸门、水渠、隧道、调压井、蓄电池、压力水管等;供电系统的供电设备，如发电机包括励磁系统、调相机、变波机、变压器、高压线路、础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的抓梯和脚钉，导线跨越航道的保护设施，巡(保)线站，巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及附属设施;（2）电力电缆线路，架空、地下、水底电力电缆和电缆联结装置，电缆管道、电缆隧道、电缆沟、电缆桥、电缆井、盖板、人孔、标石、水线标志牌及附属设施;（3）电力线路上的变压器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装置、配电室、箱式变电站及附属设施。　根据本法第118条规定，犯本罪，尚未造成严重后果，处三年以上十年以下有期徒刑。减轻处罚的方法很多，要积极争取，自首、立功、积极退赃、追赃、缴纳罚款、认罪态度较好、积极检举揭发犯罪同伙等都可以减轻处罚。如还有其它问题或需要法律帮助可电话

[律师回复] 废旧电缆买卖是合法的．但前提是来路清白。比如采购方需要更新某处电缆，换下的旧电缆返还给电缆销售商，抵消一部分电缆款．这是正常的商业活动。但如果是来路不明的电缆，买卖来路不明的货物在哪里都不合法。买家和卖家之间可以签定合同，这样就不会有问题了．警察不管正常的商业活动。另：如果是盗窃的脏物，那么收购的人要不要负法律责任，得看他是不是知道这是脏物，而脏物是肯定要没收的，而卖家则可以套用盗窃罪量刑。如果担心出问题，那就跟工程队签定买卖合同，出了问题跟收购的人无关．

[律师回复] 不管要承担赔偿责任，赔偿要看具体价值。还要接受行政处罚。 《治安管理处罚法》 有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留： （一）盗窃、损毁油气管道设施、电力电信设施、广播电视设施、水利防汛工程设施或者水文监测、测量、气象测报、环境监测、地质监测、地震监测等公共设施的； （二）移动、损毁国家边境的界碑、界桩以及其他边境标志、边境设施或者领土、领海标志设施的； （三）非法进行影响国（边）界线走向的活动或者修建有碍国（边）境管理的设施的。