程理想律师：以数据与细节破承揽合同纠纷迷局

律师简介

专业背景：程理想律师毕业于江南大学，拥有工科背景和深厚的法律专业知识。自2022年执业以来，他在破产清算、企业法律顾问、合同纠纷等多个领域积累了丰富的经验。

服务理念：秉持“预防为先、化解为要”的服务理念，程律师深入企业经营管理各环节，为企业和个人提供全面的法律支持。他注重为客户防范法律风险，从根本上解决法律问题。

执业成果：程律师已为5000+当事人解答过民、商、刑事法律问题，处理过几百起案件纠纷，赢得了客户的高度认可。

案例纪实

案件详情：2023年，程理想律师代理原告李X与被告徐州XX公司、阚XX承揽合同纠纷一案。2022年1月1日，李X与XX公司签订装饰装修合同，约定工期90天，工程造价45800元。李X于1月1日支付26000元，1月16日支付17800元。然而，装修进度停滞在墙面处理阶段，经催告后，XX公司于6月2日发出《停工单通知单》，称因李X未支付工程增项变更款而停工并解除合同。

技术攻关：在案件审理中，程律师依据合同约定和证据进行严谨分析。合同约定工程变更需双方协商一致并签订书面协议。XX公司未提交证据证明增项部分已协商一致，应承担举证不能的责任。李X要求支付未完成部分装修费用19873元，低于XX公司《停工单通知单》中的35800元，符合法律规定。对于违约金，法院依法调整为以19873元为基数，自2022年4月3日至9月17日期间的137天，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算，为422.8元。最终，法院判决解除合同，被告阚XX支付装修款19873元、违约金422.8元，并承担部分诉讼费用。

通过对数据的精准把握和对合同条款的细致解读，程理想律师成功为当事人维护了合法权益，展现了其在法律实务中的专业能力和严谨态度。