建设工程纠纷 法律问答
1275
万
解答量
1474
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
费用与工期索赔在哪些情形下可进行[律师回复] 建设工程领域的费用与工期索赔在多种情形下都可进行。 若因发包人原因导致索赔，一种情况是发包人未按合同约定提供施工条件，比如没及时交付施工场地、提供施工图纸，让承包人无法正常施工。此时，承包人可就额外增加的人员窝工费、设备闲置费等费用索赔，工期也相应顺延。另一种是发包人未按时支付工程进度款，承包人有权索赔利息损失，还可能暂停施工，工期同样顺延。 遇到不可抗力因素，像地震、洪水等自然灾害，以及战争、罢工等社会事件，导致工程受损、停工，承包人能就修复费用等合理支出索赔费用，工期也会相应顺延。不过，不可抗力造成的人员伤亡和财产损失的承担，要依据合同约定和法律规定来确定。 发包人提出工程变更要求，如增减工程量、改变工程质量标准，会让承包人成本增加、工期延长，承包人有权就变更部分的费用和工期提出索赔。 施工过程中，若遇到合同约定之外不可预见的物质条件，像地下障碍物、水文地质条件与勘察资料不符等，承包人处理这些情况增加了费用和时间，也可进行费用与工期索赔。 大家在遇到这些情况时，可收集好证据，依据合同和法律规定主张自己的权益。本地法律顾问...
5解答 4.1w浏览 -
何种状况会造成工程款延迟发放[律师回复] 1、导致工程款延迟发放的情况多种多样，下面来详细说说主要的几类。 从建设方这边讲，资金不足是很常见的一个因素。建设方也许自身财务状况不太好，比如说融资有困难，资金周转也不顺畅，因此没办法按照合同约定的时间支付工程款。也有可能建设方是故意拖欠，为了能多用一段时间资金或者出于其他目的，就故意不按时支付款项。还有建设方内部审批的流程太复杂了，使得付款流程很慢，进而影响了工程款的发放。 2、工程自身的问题也会造成工程款延迟。要是工程质量不符合标准，建设方可能会以此为理由暂时扣留工程款，要求施工方进行整改，等质量达到要求之后再支付。工程变更也是个干扰因素，施工时出现设计变更、工程量增加等状况，双方可能在变更部分的费用以及支付时间等方面没达成共识，所以就延误了工程款的发放。 3、外部环境也会带来影响。像自然灾害、政策法规改变这类不可抗力事件，可能会影响建设方的资金规划和工程进度，从而造成工程款延迟支付。市场波动也会产生作用，例如建筑材料价格大幅上涨，建设方可能因为成本提高出现资金紧张，进而延迟支付工程款。本地法律顾问...
5解答 3w浏览
-
工程没竣工验收合格能否主张工程款[律师回复] 工程没竣工验收合格，承包人能不能要到工程款，得看具体情况。 要是工程验收不合格，修复后还是不合格，那承包人找法院要工程款，法院不会支持。毕竟工程质量不达标，发包人签合同的目的没实现，确实不该掏钱。 不过，如果工程还没验收，发包人就自己用了，之后又以使用部分质量不达标为由挑刺，法院同样不支持这种说法。但承包人得在工程合理使用寿命内，对地基基础和主体结构质量负责。这种情况相当于发包人认可了工程质量，承包人能去要工程款。 另外，工程验收不合格，可修复后合格了，发包人就得按约定支付工程款，只是修复费用得承包人出。 所以，工程没验收合格，通常不能直接要工程款。但要是有发包人擅自使用工程，或者修复后验收合格这些情况，承包人就能依法去要工程款。要是在这方面有疑问，可以进一步咨询专业法律人士。本地优选咨询...
5解答 5w浏览
-
跟人合伙做工程钱拿不回起诉谁[律师回复] 合伙做工程要不回钱，起诉谁得看具体情况。 要是发包方拖欠工程款，导致合伙人钱收不回来，那就得起诉发包方。按照民法典和建设工程相关法规，发包方有义务按合同约定支付工程款。这时，作为实际施工人的合伙人，能要求发包方在欠付的工程价款范围内担责。合伙人需要收集工程合同、验收证明、结算文件等证据，然后去法院起诉发包方支付工程款。 要是问题出在合伙人内部，比如有合伙人私自占用工程款，还拒绝分配，这种情况就起诉违约的那个合伙人。合伙协议是受法律保护的，每个合伙人按约定享有权益、承担义务。其他合伙人可以依据协议和证据，向法院起诉违约合伙人承担违约责任，让其返还该分配的工程款。 另外，如果存在转包、违法分包等情况，就得根据具体法律关系，把转包人、违法分包人等列为共同被告，这样才能保障自身的合法权益。平台精选咨询...
5解答 4.6w浏览
-
采用供应链金融支付工程款行不行[律师回复] 用供应链金融支付工程款是行得通的，但得综合考虑多方面因素。 从法律上来说，《民法典》等相关法律并没有禁止用供应链金融来支付工程款。在商业操作里，这其实是一种创新的支付和融资模式。具体操作是，核心企业也就是建设单位，凭借自身的信用优势，引入金融机构给供应商即施工企业提供融资服务。等付款期限到了，建设单位再把钱还给金融机构，这样就完成了工程款的支付。 这种支付方式有不少优势。对建设单位而言，能缓解资金压力，优化资金流动，还能延长付款时间；对施工企业来说，可以提前拿到融资款，加快资金回笼，保障项目顺利进行。 然而，它也存在一定风险。在法律方面，合同条款得明确各方的权利和义务，像付款时间、融资成本由谁承担、违约责任这些内容都要写清楚，不然出现纠纷时就搞不清责任了。要是有金融机构参与，还得符合金融监管要求和合规规定。另外，供应链金融很依赖核心企业的信用和支付能力，如果核心企业信用出问题或者经营不善，金融机构可能拒绝提供融资，进而影响工程款支付和项目进度。 总之，只要操作规范、能控制好风险，用供应链金融支付工程款是个不错的办法。律图专业咨询...
5解答 3.5w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
外包公司不退钱该怎么办若外包公司不退钱，可先与外包公司友好协商退款事宜，明确提出退款要求并了解对方拒绝退款的原因。若协商无果，可收集合同、付款凭证等相关证据，向消费者协会投诉或依据合同约定申请仲裁，也可向法院提起诉讼来维护自身合法权益。1.3k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
公司的管理机构是怎样的依据《公司法》，公司管理机构一般有股东会（股东大会）、董事会、监事会和经理层。股东会是权力机构，由全体股东组成，决定公司重大事项；董事会是执行机构，对股东会负责，制定公司基本管理制度；监事会是监督机构，检查公司财务等；经理层由董事会聘任或解聘，主持日常经营。不同公司管理机构设置或有差异，但总体遵循此架构保障规范运作。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
公司没钱执行，能不能起诉其股东股东在未足额出资、抽逃出资或损害债权人利益等情况下可被起诉。未足额出资时，公司财产不足偿债，债权人可要求股东在未出资范围担责；抽逃出资的，需在抽逃出资本息范围内担责。但若股东无违法违规行为，仅因公司没钱执行就起诉通常不被支持，因公司有独立法人资格，要先审查股东有无违法才能决定是否起诉。1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
185****2217
155****5018
131****6858
