建设工程纠纷 法律问答
1275
万
解答量
1474
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
遇到被告独吞合伙工程款要怎么办[律师回复] 要是碰到被告把合伙的工程款都占为己有，咱们可以这么处理。 1、收集证据是头等大事。像合伙协议，这东西能说清合伙人各自的权利、义务还有利润咋分，是确定合伙关系和大家权益的关键证明。工程合同也不能少，它能证实工程确实存在，还写明了工程款项的相关约定。另外，出入账记录、转账凭证这些财务方面的资料也很重要，从资金的流动情况，就能看出被告是不是独吞了工程款。 2、试着跟被告商量商量。跟对方好好沟通，让他把独吞的工程款还回来。在商量的过程中，记得把聊天记录、通话录音啥的保存好，说不定以后用得上。 要是商量没用，那就走法律途径。写好起诉状，到有管辖权的法院去起诉。在起诉的请求里，要清楚地要求被告归还独吞的工程款，还要让他承担一定的利息和损失赔偿。法院受理之后，会根据双方提交的证据来审判。要是咱们证据充足，法院就会判决被告还钱。要是被告不按照判决执行，咱们可以在规定的时间内申请法院强制执行，到时候法院有权力去查被告的银行存款、把账户冻结、把钱划走，也能把被告的财产查封、扣押，甚至拍卖来还钱。本地优选咨询...
5解答 4.5w浏览 -
工程款优先权是否比抵押权优先[律师回复] 在工程领域，工程款优先权和抵押权的优先顺序是个重要的法律问题。通常来说，工程款优先权比抵押权更优先。 按照《中华人民共和国民法典》，要是发包人没按约定支付工程价款，承包人能提醒发包人在合适的时间内付款。要是发包人过了时间还没付，除了那种因建设工程性质不能折价、拍卖的情况之外，承包人既可以和发包人商量把工程折价，也能让法院依法拍卖工程。拍卖或折价后所得的钱，承包人的建设工程价款能优先获得偿付。 最高人民法院的司法解释也说得很清楚，承包人按民法典享有的建设工程价款优先受偿权，比抵押权和其他债权的优先级都要高。这么规定是为了保障建设工程里承包人、建筑工人等的合法权益。因为建设工程价款里面有好多人工工资之类的费用，这关系到很多劳动者的基本生活。 但需注意的是，行使工程款优先权是有时间限制的。承包人必须在法律规定的时间之内主张这个权利，要是超过了期限，就可能没办法优先拿到该得的钱了。 给承包人的实用建议是：一定要留意付款时间，一旦发包人逾期付款，及时催告并保留好相关证据，同时要严格在法定期限内去主张工程款优先权，避免自己的利益受损。本地专业咨询...
5解答 4.7w浏览
-
工程预结算书是否能作为结算的依据[律师回复] 1、判定工程预结算书能否作为结算依据，得根据不同情形来分析。 工程预结算书其实是工程预算书和工程结算书的统称。工程预算书，简单讲就是在工程开始前，把这个工程项目要花的所有建设费用都算好列出来的文件。而工程结算书，是施工企业把承包的工程活全部按合同要求干完了，经过验收质量没问题之后，交给发包单位，用来结算最终工程款的文件，一般在工程完工之后才编制。 2、要是合同里明确写了工程预结算书能当作结算依据，那按照大家都认可的意思自治这个原则，这预结算书就有结算的效力。就算合同里没说清楚结算方式，但工程完工后，双方都在预结算书上签字确认了，这就相当于双方对工程该给多少钱达成一致了，这种情况下预结算书也能作为结算依据。 3、不过呢，如果预结算书存在一些问题，像有重大误解、明显不公平这种能撤销的情况，或者有一方能拿出证据，证明预结算书里写的内容和实际干的工程情况差得很远，那这预结算书可能就不能直接用来结算了。这时候，双方可以坐下来商量，或者找专业的人来鉴定，以此确定最终的工程价款。 随着建筑行业不断发展，工程结算的情况会越来越复杂多样。未来在处理工程预结算书作为结算依据的问题上，可能会有更多新的情况和挑战出现。所以，在实际操作中，一定要结合合同约定、双方确认情况以及实际工程情况等多方面因素综合判断。律图平台咨询...
5解答 3.7w浏览
-
追讨工程款时法院管辖具体怎样[律师回复] 追讨工程款时，法院管辖分级别管辖和地域管辖。 级别管辖依据案件标的额、影响程度等确定管辖法院。一般第一审民事案件由基层法院管。不过，重大涉外案件、本辖区有重大影响的案件，以及最高法确定由中院管的案件，归中级法院管辖。高级法院管本辖区有重大影响的一审民事案件。最高法管全国有重大影响的案件，以及其认为该由自己审的案件。 地域管辖方面，建设工程施工合同纠纷按不动产纠纷确定管辖，由不动产所在地法院管。因为建设工程属不动产，适用专属管辖规定。所以追讨工程款通常要向工程所在地法院起诉。 另外，若当事人间有有效仲裁协议，就通过仲裁程序解决纠纷，不能向法院起诉。签建设工程施工合同时，当事人可约定管辖法院，但约定不能违反级别管辖和专属管辖规定。 建议追讨工程款前，先明确纠纷金额和影响，判断应向哪一级法院起诉。同时，确认建设工程所在地，向该地法院起诉。若有仲裁协议，就走仲裁程序。签合同时，合理约定管辖法院，保障自身权益。本地专业咨询...
5解答 3.9w浏览
-
费用与工期索赔在哪些情形下可进行[律师回复] 建设工程领域的费用与工期索赔在多种情形下都可进行。 若因发包人原因导致索赔，一种情况是发包人未按合同约定提供施工条件，比如没及时交付施工场地、提供施工图纸，让承包人无法正常施工。此时，承包人可就额外增加的人员窝工费、设备闲置费等费用索赔，工期也相应顺延。另一种是发包人未按时支付工程进度款，承包人有权索赔利息损失，还可能暂停施工，工期同样顺延。 遇到不可抗力因素，像地震、洪水等自然灾害，以及战争、罢工等社会事件，导致工程受损、停工，承包人能就修复费用等合理支出索赔费用，工期也会相应顺延。不过，不可抗力造成的人员伤亡和财产损失的承担，要依据合同约定和法律规定来确定。 发包人提出工程变更要求，如增减工程量、改变工程质量标准，会让承包人成本增加、工期延长，承包人有权就变更部分的费用和工期提出索赔。 施工过程中，若遇到合同约定之外不可预见的物质条件，像地下障碍物、水文地质条件与勘察资料不符等，承包人处理这些情况增加了费用和时间，也可进行费用与工期索赔。 大家在遇到这些情况时，可收集好证据，依据合同和法律规定主张自己的权益。本地法律顾问...
5解答 4.1w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
非法行医罪能判多长时间非法行医罪指未取得医生执业资格而行医且情节严重的行为。情节严重的，处三年以下有期徒刑等，可并处罚金或单处罚金。若导致就诊人残疾、功能障碍甚至死亡属后果严重，严重损害健康的处三到十年有期徒刑并处罚金，致人死亡的处十年以上有期徒刑并处罚金。量刑会综合考虑行医手段、时间、次数和后果等因素。1.7k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
非法行医未造成后果如何处理非法行医未造成后果，也会受到相应处理。根据《中华人民共和国执业医师法》等规定，会被县级以上人民政府卫生行政部门责令其停止执业活动，没收非法所得和药品、器械，并处以罚款。情节严重的，可能会面临更严厉的法律制裁。1.9k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
3年前非法行医现不干了会被追责吗3年前非法行医如今不干了仍可能被追责。非法行医属违法行为，若造成严重后果，即便停止行医，只要未过追诉时效就会被追究责任。依据《刑法》，非法行医罪法定最高刑为10年以上有期徒刑，追诉时效为15年，所以3年前的非法行医行为仍在追诉范围内。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
185****5527
155****9452
