建设工程纠纷 法律问答
1282
万
解答量
1481
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
费用与工期索赔在哪些情形下可进行[律师回复] 建设工程领域的费用与工期索赔在多种情形下都可进行。 若因发包人原因导致索赔，一种情况是发包人未按合同约定提供施工条件，比如没及时交付施工场地、提供施工图纸，让承包人无法正常施工。此时，承包人可就额外增加的人员窝工费、设备闲置费等费用索赔，工期也相应顺延。另一种是发包人未按时支付工程进度款，承包人有权索赔利息损失，还可能暂停施工，工期同样顺延。 遇到不可抗力因素，像地震、洪水等自然灾害，以及战争、罢工等社会事件，导致工程受损、停工，承包人能就修复费用等合理支出索赔费用，工期也会相应顺延。不过，不可抗力造成的人员伤亡和财产损失的承担，要依据合同约定和法律规定来确定。 发包人提出工程变更要求，如增减工程量、改变工程质量标准，会让承包人成本增加、工期延长，承包人有权就变更部分的费用和工期提出索赔。 施工过程中，若遇到合同约定之外不可预见的物质条件，像地下障碍物、水文地质条件与勘察资料不符等，承包人处理这些情况增加了费用和时间，也可进行费用与工期索赔。 大家在遇到这些情况时，可收集好证据，依据合同和法律规定主张自己的权益。本地法律顾问...
5解答 4.1w浏览 -
何种状况会造成工程款延迟发放[律师回复] 1、导致工程款延迟发放的情况多种多样，下面来详细说说主要的几类。 从建设方这边讲，资金不足是很常见的一个因素。建设方也许自身财务状况不太好，比如说融资有困难，资金周转也不顺畅，因此没办法按照合同约定的时间支付工程款。也有可能建设方是故意拖欠，为了能多用一段时间资金或者出于其他目的，就故意不按时支付款项。还有建设方内部审批的流程太复杂了，使得付款流程很慢，进而影响了工程款的发放。 2、工程自身的问题也会造成工程款延迟。要是工程质量不符合标准，建设方可能会以此为理由暂时扣留工程款，要求施工方进行整改，等质量达到要求之后再支付。工程变更也是个干扰因素，施工时出现设计变更、工程量增加等状况，双方可能在变更部分的费用以及支付时间等方面没达成共识，所以就延误了工程款的发放。 3、外部环境也会带来影响。像自然灾害、政策法规改变这类不可抗力事件，可能会影响建设方的资金规划和工程进度，从而造成工程款延迟支付。市场波动也会产生作用，例如建筑材料价格大幅上涨，建设方可能因为成本提高出现资金紧张，进而延迟支付工程款。本地法律顾问...
5解答 3w浏览
-
跟人合伙做工程钱拿不回起诉谁[律师回复] 合伙做工程要不回钱，起诉谁得看具体情况。 要是发包方拖欠工程款，导致合伙人钱收不回来，那就得起诉发包方。按照民法典和建设工程相关法规，发包方有义务按合同约定支付工程款。这时，作为实际施工人的合伙人，能要求发包方在欠付的工程价款范围内担责。合伙人需要收集工程合同、验收证明、结算文件等证据，然后去法院起诉发包方支付工程款。 要是问题出在合伙人内部，比如有合伙人私自占用工程款，还拒绝分配，这种情况就起诉违约的那个合伙人。合伙协议是受法律保护的，每个合伙人按约定享有权益、承担义务。其他合伙人可以依据协议和证据，向法院起诉违约合伙人承担违约责任，让其返还该分配的工程款。 另外，如果存在转包、违法分包等情况，就得根据具体法律关系，把转包人、违法分包人等列为共同被告，这样才能保障自身的合法权益。平台精选咨询...
5解答 4.6w浏览
-
采用供应链金融支付工程款行不行[律师回复] 用供应链金融支付工程款是行得通的，但得综合考虑多方面因素。 从法律上来说，《民法典》等相关法律并没有禁止用供应链金融来支付工程款。在商业操作里，这其实是一种创新的支付和融资模式。具体操作是，核心企业也就是建设单位，凭借自身的信用优势，引入金融机构给供应商即施工企业提供融资服务。等付款期限到了，建设单位再把钱还给金融机构，这样就完成了工程款的支付。 这种支付方式有不少优势。对建设单位而言，能缓解资金压力，优化资金流动，还能延长付款时间；对施工企业来说，可以提前拿到融资款，加快资金回笼，保障项目顺利进行。 然而，它也存在一定风险。在法律方面，合同条款得明确各方的权利和义务，像付款时间、融资成本由谁承担、违约责任这些内容都要写清楚，不然出现纠纷时就搞不清责任了。要是有金融机构参与，还得符合金融监管要求和合规规定。另外，供应链金融很依赖核心企业的信用和支付能力，如果核心企业信用出问题或者经营不善，金融机构可能拒绝提供融资，进而影响工程款支付和项目进度。 总之，只要操作规范、能控制好风险，用供应链金融支付工程款是个不错的办法。律图专业咨询...
5解答 3.5w浏览
-
私人企业工程款被拖欠要如何解决[律师回复] 私人企业遇到工程款拖欠问题，有多种解决途径： 可以先尝试协商解决。企业直接和欠款方沟通，明确提出支付工程款的要求，商量好支付时间和方式。这种方法成本不高，效率也不错，还能维持双方合作关系。 要是协商没用，可找第三方调解机构来调解。调解机构会根据事实和法律，让双方达成和解协议。调解比较灵活，也不强制，能较快解决纠纷。 企业还得及时发催款函，并且保存好相关凭证。催款函能作为主张权利的证据，还能让诉讼时效中断。 前面这些办法都行不通，就采取法律手段。向有管辖权的法院起诉，走司法程序追讨工程款。起诉前要准备好充分证据，像合同、工程验收证明、结算文件等。诉讼过程中，可以申请财产保全，避免欠款方转移财产。要是胜诉后对方不履行判决，可申请强制执行，法院会采取查询、冻结、扣划等措施保障企业权益。 另外，企业也可以咨询专业律师，获取有针对性的法律建议，或者向相关行业主管部门反映情况，借助行政力量促使工程款支付。本地专业咨询...
5解答 4.7w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
工伤索赔赔偿项目有几种情况工伤索赔赔偿项目分三种情况。一是一般伤害未致残，有医疗费（凭单据结算）、停工留薪期工资（待遇不变）、护理费（依护理依赖定）、住院伙食补助费等（按当地标准）。二是造成伤残，除上述项目，还有一次性伤残补助金（依伤残等级）、伤残津贴（部分等级职工享有）、部分等级解除劳动关系时的一次性补助。三是因工死亡，含丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
企业未买保险而职工死亡赔偿多少企业未为职工购买保险，职工死亡后企业需承担赔偿责任。赔偿项目包括丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金等，丧葬补助金为6个月统筹地区上年度职工月平均工资，一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍，供养亲属抚恤金按职工本人工资一定比例发给亲属。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
下班被砍伤由谁赔偿下班被砍伤的赔偿主体依具体情况而定。若因工作原因，如履行职责与人产生矛盾遭报复，可能构成工伤，缴纳工伤保险的，由保险基金和用人单位按规定赔偿；未缴纳的，用人单位担责。若与工作无关，砍人者为侵权人，承担民事赔偿，包括医疗费等。若构成犯罪，受害者可通过刑事附带民事诉讼或单独民事诉讼索赔。1.1k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
135****4834
135****5749
131****2642
