建设工程纠纷 法律问答
1282
万
解答量
1481
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
费用与工期索赔在哪些情形下可进行[律师回复] 建设工程领域的费用与工期索赔在多种情形下都可进行。 若因发包人原因导致索赔，一种情况是发包人未按合同约定提供施工条件，比如没及时交付施工场地、提供施工图纸，让承包人无法正常施工。此时，承包人可就额外增加的人员窝工费、设备闲置费等费用索赔，工期也相应顺延。另一种是发包人未按时支付工程进度款，承包人有权索赔利息损失，还可能暂停施工，工期同样顺延。 遇到不可抗力因素，像地震、洪水等自然灾害，以及战争、罢工等社会事件，导致工程受损、停工，承包人能就修复费用等合理支出索赔费用，工期也会相应顺延。不过，不可抗力造成的人员伤亡和财产损失的承担，要依据合同约定和法律规定来确定。 发包人提出工程变更要求，如增减工程量、改变工程质量标准，会让承包人成本增加、工期延长，承包人有权就变更部分的费用和工期提出索赔。 施工过程中，若遇到合同约定之外不可预见的物质条件，像地下障碍物、水文地质条件与勘察资料不符等，承包人处理这些情况增加了费用和时间，也可进行费用与工期索赔。 大家在遇到这些情况时，可收集好证据，依据合同和法律规定主张自己的权益。本地法律顾问...
5解答 4.1w浏览 -
何种状况会造成工程款延迟发放[律师回复] 1、导致工程款延迟发放的情况多种多样，下面来详细说说主要的几类。 从建设方这边讲，资金不足是很常见的一个因素。建设方也许自身财务状况不太好，比如说融资有困难，资金周转也不顺畅，因此没办法按照合同约定的时间支付工程款。也有可能建设方是故意拖欠，为了能多用一段时间资金或者出于其他目的，就故意不按时支付款项。还有建设方内部审批的流程太复杂了，使得付款流程很慢，进而影响了工程款的发放。 2、工程自身的问题也会造成工程款延迟。要是工程质量不符合标准，建设方可能会以此为理由暂时扣留工程款，要求施工方进行整改，等质量达到要求之后再支付。工程变更也是个干扰因素，施工时出现设计变更、工程量增加等状况，双方可能在变更部分的费用以及支付时间等方面没达成共识，所以就延误了工程款的发放。 3、外部环境也会带来影响。像自然灾害、政策法规改变这类不可抗力事件，可能会影响建设方的资金规划和工程进度，从而造成工程款延迟支付。市场波动也会产生作用，例如建筑材料价格大幅上涨，建设方可能因为成本提高出现资金紧张，进而延迟支付工程款。本地法律顾问...
5解答 3w浏览
-
私人企业工程款被拖欠要如何解决[律师回复] 私人企业遇到工程款拖欠问题，有多种解决途径： 可以先尝试协商解决。企业直接和欠款方沟通，明确提出支付工程款的要求，商量好支付时间和方式。这种方法成本不高，效率也不错，还能维持双方合作关系。 要是协商没用，可找第三方调解机构来调解。调解机构会根据事实和法律，让双方达成和解协议。调解比较灵活，也不强制，能较快解决纠纷。 企业还得及时发催款函，并且保存好相关凭证。催款函能作为主张权利的证据，还能让诉讼时效中断。 前面这些办法都行不通，就采取法律手段。向有管辖权的法院起诉，走司法程序追讨工程款。起诉前要准备好充分证据，像合同、工程验收证明、结算文件等。诉讼过程中，可以申请财产保全，避免欠款方转移财产。要是胜诉后对方不履行判决，可申请强制执行，法院会采取查询、冻结、扣划等措施保障企业权益。 另外，企业也可以咨询专业律师，获取有针对性的法律建议，或者向相关行业主管部门反映情况，借助行政力量促使工程款支付。本地专业咨询...
5解答 4.7w浏览
-
工程款过几年就不能向法院提起诉讼[律师回复] 1、在工程款纠纷里，向法院起诉是受诉讼时效约束的。通常而言，诉讼时效是三年，是从权利人晓得或者应该晓得权利被损害以及知道义务人是谁那天开始算的。 2、举个例子，要是工程已经完成结算，结算单里明确了付款时间，但对方没按照这个时间付款，那从付款时间到期那天起，就开始计算三年的诉讼时效。 3、诉讼时效也有中止和中断的情况。中止指的是在诉讼时效快结束的最后六个月里，因为像不可抗力这类法定的阻碍，没办法行使请求权，诉讼时效就会暂停。等导致时效中止的原因没了之后，再过六个月，诉讼时效就到期了。而中断是说权利人向义务人提出履行要求、义务人答应履行义务、权利人去法院起诉或者申请仲裁等，一旦出现这些情况，从中断的时候起，诉讼时效就重新开始计算。 4、所以说，不是工程款过了几年就肯定不能去法院起诉。就算超过了三年的诉讼时效，当事人还是能起诉。但要是对方用诉讼时效已过作为理由来抗辩，而且法院查清楚没有诉讼时效中止、中断等情况，那原告可能就没办法胜诉了。平台专业咨询...
5解答 3.8w浏览
-
拖欠门窗工程款起诉怎么做[律师回复] 被拖欠门窗工程款，可通过起诉维权，具体步骤如下。 第一步收集证据，这非常关键。要找能证明双方有工程合同关系、自己完成施工以及对方欠款金额的证据，像书面工程合同、工程进度单、验收报告、结算单，还有确认欠款的聊天记录或函件等。 第二步准备诉讼文书，也就是写民事起诉状。要写清原被告基本信息、诉讼请求，比如让对方支付的工程款、利息和其他费用，还要详细说明施工情况和对方拖欠工程款的事实。 第三步确定管辖法院，建设工程施工合同纠纷一般按不动产纠纷确定管辖，由工程所在地法院管。 第四步提交起诉材料，向有管辖权的法院交起诉状、证据材料，按被告人数提供副本，同时交诉讼费。 第五步等法院受理，法院会审查材料，符合条件就立案，给原被告送法律文书并安排开庭时间。 最后一步参加庭审，庭审中按法律程序举证、质证、辩论，维护自身权益。要是对一审判决不服，在规定时间内还能上诉。平台精选咨询...
5解答 4.4w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
如何成立股份有限公司成立股份有限公司可按以下步骤进行：一是确保发起人符合法定人数，2人以上200人以下，半数以上在中国境内有住所；二是制定公司章程，载明重要事项，募集设立的需经创立大会通过；三是认购股份，发起设立要认足并出资，募集设立发起人认购不少于股份总数35%；四是申请名称预先核准，通过后保留6个月；五是进行设立登记，审核通过获执照，公司成立。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
投资额超过注册资本,可以不调整注册资本吗投资额超过注册资本时，是可以不调整注册资本的。企业可将超出部分计入资本公积，这是合法合规的处理方式。是否调整注册资本由企业根据自身情况决定，不调整也不会对企业运营造成法律障碍，企业可灵活选择处理方式。1.2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
公司股东出资义务没有履行怎么办若公司股东未履行出资义务，公司或其他股东可要求其向公司依法全面履行出资义务，还可追究其违约责任。公司可根据公司章程或股东会决议对其利润分配请求权等股东权利作出合理限制，经催告仍不履行的，公司可通过股东会决议解除该股东资格。1.4k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
150****2757
188****3859
131****1633
