在线
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，就乙方承包甲方_________亮化施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。
一、工程概况
工程地点：____________________________________
二、承包方式
本工程乙方采取工程总承包形式进行承包。
三、项目承包价款
_____________________________________________
四、付款方式
工程完工后，一次性付清。
五、工程要求及保修期
自签订合同之日起，乙方即着手安排生产及施工，工程竣工为_________年_________月_________日前完工并交付。项目质保期为_________，质保期内，乙方负责免费对产品的维护、维修。
六、工程质量与验收
1、工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。
2、甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。
3、项目竣工后的亮化效果达到项目所设计方案的要求及标准。
七、甲方权利和义务
1、对施工质量行使检验权、监督权。
2、对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。
3、甲方为乙方的工程施工提供帮助或便利，包括交通、供电、城管等协调各方关系。
4、按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。
八、乙方权利与义务
1、乙方对现场所有人员进行安全教育，保持现场工伤井然有序。
2、工程施工验收合格后，按约定进行项目质保。
3、在保修期内，履行保修范围，项目的承包人即乙方应及时派人予以保修。
九、工期延误
因以下原因造成工期延误，经双方工程负责人确认，工期相应顺延：
(1)设计变化和工程量增加
(2)一周内非乙方的原因，停电，造成停工累计超过8小时
(3)不可抗力
(4)约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况。
十、现场施工安全
乙方在施工过程中出现一切安全问题责任自负。
十一、违约责任
1、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的向乙方支付逾期违约金。
2、乙方未能按约定竣工日期完工，应扣除合同总价款的工期违约金。
十二、本合同未尽事宜可签订书面合同。
十三、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十四、本合同需双方签字、盖章之日起生效。
十五、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。
十六、其它。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
律师说法·合同事务
热门问答·合同事务
有合同事务问题找本地律师
建设工程纠纷
建设工程纠纷
建设工程纠纷
建设工程纠纷
首先，涉及到刑事诉讼领域的取保候审流程包括以下几个步骤：
1.提交申请。当面临羁押风险的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属有权利提出取保候审申请。
2.执行决策。收到申请后，公安机关、人民检察院以及人民法院应在规定时间内（为期7日）给出审批意见。
3.执行取保候审。取保候审的具体执行工作由公安机关负责。
其次，对于符合特定条件的犯罪嫌疑人、被告人，人民法院、人民检察院及公安机关均可批准其进行取保候审：
1.可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的；
2.可能被判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审措施不会引发社会危害性的；
3.患有严重疾病、生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的女性，若采取取保候审措施也不会引发社会危害性的；
4.羁押期限已满，案件仍未审理完毕，需继续采取取保候审措施的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
建设工程纠纷在被依法判处刑事拘留之后，通常情况下将会历经如下的法律程序：
首先是侦查环节，公安机关需针对相关嫌疑人展开深入调查并搜集充分的证据；
其次，若公安机关认定有必要实施逮捕措施，应当自拘留之时起三日内向人民检察院提出正式申请，请求批准逮捕；接下来进入人民检察院的审查阶段，检察院有七日的时间来对申请进行详尽的审查并最终做出决定，决定是否批准逮捕；一旦获得了批准逮捕的许可证，即可以进行进一步的侦查工作，最长期限不得超过两个月；完成侦查任务后，公安机关需要将案件的所有资料移交给人民检察院进行审查起诉；检察院在收到案件资料后，将对案件进行全面审查，并根据实际情况决定是否提起公诉或者不予起诉；如果检察院决定提起公诉，那么法院将按照法定程序进行公开审理；
最后，法院将根据审理结果作出判决，被告人享有上诉的权利。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
在涉及伪造案件的审理过程中，我们应该了解并遵循关于被保释候审的一般程序，其中主要步骤包括：
首先，犯罪嫌疑人或其亲属可能会寻求律师来提供他们所需的法律援助；接下来，律师将对案情进行全面和深入的分析，以便判断该事项是否满足被保释候审所必备的各项条件；
再者，律师会以书面形式向侦查机构提出被保释候审的申请，同时通常还需要附上保证书、递交保证金或者提供担保人等相关细节资料；
然后，侦查机构将会对上述申请材料进行仔细审查，只有当所有要求均已满足时，才能正式批准被保释候审。
此外，在被保释候审期间，嫌疑人必须严格遵守现行的法律规定，按时报到，并且不得擅自离开其居住所在地。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
通常情况下，赌博案件从拘留至判刑的整个流程可以大致归纳为以下几个步骤：
首先，在获得上级部门批准的拘留令之后对涉案人员进行相应的讯问工作；
其次，待基本犯罪事实已经清晰明确之时，相关部门会依据法律规定向上一级检察院提出批准逮捕的申请；
第三步是在批准逮捕之后，公安机关需要进一步开展深入细致的调查取证工作，以获取更全面详实的证据材料；
然后，经过侦查程序的终结，公安机关将向检察院提交起诉意见书，建议依法追究被告人的刑事责任；接下来，检察院可能会根据案情整理出一份详细的材料，并在此基础上向法院提出正式的公诉请求；
最后，法院将会选择适当的日期和时间来进行公开审理，并最终做出判决。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百五十六条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
1.通常情况下，自提交取保候审申请之日起至获得批准并执行之日止，大约需要三个工作日的时间。
2.人民法院、人民检察院以及公安机关在接收到取保候审申请之后，必须在三日内对其进行认真审查并作出相应决定。
3.被依法羁押之中的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、旁系近亲属，都享有向司法机关提出取保候审申请的权利。而对于已经被逮捕的犯罪嫌疑人，其委托的辩护律师同样具有为其申请取保候审的资格。
然而，申请取保候审时应采取书面形式，以确保程序的规范性与严谨性。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。
138****7333
