装修工程用建委备案吗

[律师回复]
1、施工合同的效力问题；
　　
2、合同无效是否应进行结算；
　　
3、备案合同和“补充协议”即黑白合同不一致，在结算时应采纳哪一份合同作为结算的依据问题；
　　
4、对于建设部推荐施工合同版本通用条款中涉及的发包方逾期不结算是否视为认可送审价的问题；
　　
5、工程款结算采取何种标准的问题；
　　
6、诉讼中，造价司法鉴定(司法审价)的范围；
　　
7、关于工程质量、工期、农民工利益等问题。
上述是工程装修合同纠纷的规定

[律师回复] 根据有关规定,住宅专项维修资金必须用于住宅共用部位、共用设施设备在保修期满后的维修、更新和改造。有些共用部位的保修期是5年,有些设施设备是1到3年,但具体保修期限要以业主和开发商签订的合同为准,只有过了保修期需要维修改造的才能使用。住宅小区共用部位一般包括住宅的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及户外的墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等。共用设施设备主要包括电梯、给排水系统、供气管道、供电线路、空调系统、消防设施、绿地、、树木、道路、路灯、沟渠、池、井、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋等。n

[律师回复] 城市规划区内各类建设项目（包括住宅、工业、仓储、办公楼、学校、医院、市政交通基础设施等）的新建、改建、扩建、翻建，均需依法办理《建设工程规划许可证》。具体范围包括： 1、新建、改建、扩建建筑工程。 2、各类市政工程、管线工程、道路工程等。 3、文物保护单位和优秀近代建筑的大修工程以及改变原有外貌、结构、平面的装修工程。 4、沿城市道路或者在广场设置的城市雕塑等美化工程。 5、户外广告设施。 6、各类临时性建筑物、构筑物。而根据《建筑装饰装修管理规定》，若对原有房屋装饰装修时，凡涉及拆改主体结构和明显加大荷载的，应当按照下列办法办理： （ 1）房屋所有权人、使用人必须向房屋所在地的房地产行政主管部门提出申请，并由房屋安全鉴定单位对装饰装修方案的使用安全进行审定。房地产行政主管部门应当自受理房屋装饰装修申请之日起20日内决定是否予以批准。　　 （ 2）房屋装饰装修申请人持批准书向建设行政主管部门办理报建手续，并领取施工许可证。　　 （ 3）建设单位按照工程建设质量安全监督管理的有关规定，到工程所在地的质量安全监督部门办理建筑装饰装修工程质量安全监督手续。　　 （ 4）对于未办理报建和质量安全监督手续的装饰装修工程，有关主管部门不得为建设单位办理招标投标手续和发放施工许可证；设计、施工单位不得承接该装饰装修工程的设计和施工。　　

[律师回复] 你好，请问你的违规搭建是否导致了一些相关的损失，具体情况是什么？联系我详谈，我能维护你的合法权益。

[律师回复] 木门定制合同范本
木门定作合同
＿ ＿ ＿ ＿（简称甲方），向＿ ＿ ＿木器加工厂（简称乙方），定作下列木器家具，经双方协商订立本合同，共同信守。
　　１．木料：甲方供应，乙方完成定作的家具后，如有余料应退还给甲方。
　　２．规格标准：按图纸式样规格制作。
图号
家具名称
单位（个）
数量
单价
总价
油漆颜色
交货日期
以上共计加工费人民币（大写）
　　３．技术标准：按统一规定的企业标准执行。
　　４．交货地点和付款办法：在乙方厂内交货，由甲方自提；在交货日期前，乙方可陆续交货，甲方可陆续验收付款。
　　５．任何一方不履行本合同致使对方受到损失时，应由违约者负赔偿责任。
　　本合同一式四份，双方各执两份。
　　甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
　　经手人：＿＿＿＿＿ 经手人：＿＿＿＿＿＿
　　＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签订

[律师回复] 工程装修合同样本参考如下
委托方(甲方)：
　　承接方(乙方)：
　　工程项目：
　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。
　　第一条：工程概况
　　
1.工程地址：___________________________________
　　
2.居室规格：房型______层(式)______室______厅______厨______卫
　　
1、______室，计______平方米;
　　
2、______厅，计______平方米;
　　
3、______厨房，计______平方米;
　　
4、______卫生间，计______平方米;
　　
5、______阳台，计______平方米;
　　
6、________过道，计______平方米;
　　
7、其他(注明部位)____________，计________平方米。
　　总计：施工面积____________平方米。
　　
3.施工内容：详见本合同附件
(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
　　
4.委托方式：____________________________________________
　　
5.工程开工日期：______年______月______日
　　
6.工程竣工日期：______年______月______日
　　工程总天数：________天
　　第二条：工程价款
　　工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件
(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
　　
1、材料款__________元;
2、人　工　费__________元;
　　
3、设计费__________元;
4、施工清运费__________元;
　　
5、搬卸费__________元;
6、管　理　费__________元;
　　
7、税金(
3.41%)___________元;
　　
8、其他费用(注明内容)______________元。
　　第三条：质量要求
　　
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件
(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
　　
2.工程验收标准，双方同意参照上海市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。
　　
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
　　
4. 质量检查监督部门：上海市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
　　
5. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

[律师回复] 对于装饰装修合同属于建设工程合同吗这个问题，解答如下, 不同的有不同的管辖范围。不同的合同也会由不同的来进行管辖。那么装修装饰合同适用专属管辖吗
专属管辖是地域管辖的一种，是指法律规定某些案件必须由特定的管理，当事人不能以协议的方式加以变更，具有强制性和排他性。
民事诉讼法第三十三条规定了专属管辖适用的情形，下列案件，由本条规定的人民专属管辖：
(一)因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民管辖
(二)因港口作业中发生的诉讼，由港口所在地人民管辖
(三)因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民管辖。
由以上规定可以看出，法律并未明确规定装饰装修合同纠纷适用专属管辖，装饰装修合同并不属于专属管辖的范围。

[律师回复] 发包方： （以下简称“甲方”）
　　承包方： （以下简称“乙方”）
　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以资共同遵守。
　　第一条 工程概况
　　1.1 工程名称： .
　　1.2工程地点： .
　　1.3工程内容及做法（详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》）。
　　1.4工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
　　
（1）乙方包工、包料。
　　
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》）；
　　
（3）乙方包工、甲方包料（详见《甲方提供装饰装修材料明细表》）。
　　1.5 工程期限__ ___历天，开工日期______年 月 日，竣工日期_______年_____月_____日（施工期以材料进场日第二天起计算）。
　　1.6合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
　　第二条 施工图纸
　　双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：
　　
（1）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；
　　
（2）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。
　　第三条 甲方义务
　　3.1 开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。
　　3.2 负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用
　　3.3负责提供施工所需的水源、电源；
　　3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系；
　　3.5不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
　　3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作；
　　3.7参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。
　　3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
　　第四条 乙方义务
　　4.1 指派 为乙方驻工地监理，负责本合同履行；按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。
　　4.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
　　4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录；
　　4.4保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；
　　4.5保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
　　4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第五条 工程变更
　　工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期（见装饰装修工程增减项目单）。
　　第六条 材料的提供
　　6.1 由甲方提供的材料、设备（详见甲方提供装饰装修材料明细表），应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；乙方验收后应负责妥善保管。
　　6.2 由乙方提供的材料、设备（详见乙方提供装饰装修材料明细表），乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用；如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
　　第七条 工期延误
　　7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延；
　　
（1）工程量变化和设计变更；
　　
（2）不可抗力；
　　
（3）甲方同意工期顺延的其他情况。
　　7.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
　　7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
　　7.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　第八条 工程款支付方式
　　8.1合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：
　　第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的 %，即 元。
　　第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的 %，即 元。
　　第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的 %，即 元。
　　第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额（含工程款总额和增加项目金额）的 5%，即 元。
　　8.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
　　8.3 工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
　　8.4 本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起 12 月
　　第九条双方责任和工期延误处理
　　9.1以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：
　　
（1）不能提供水、电；
　　
（2）不能保证每天8小时以上工作时间（含加班）；
　　
（3）不能按期提供自购材料、设备；
　　
（4）不能按期支付工程款影响正常施工的；
　　
（5）因甲方原因变更设计、增加施工项目；
　　
（6）同意工期顺延的其他情况。
　　
（7）逾期验收或无故怠于验收；
　　
（8）因甲方责任造成工期延误的其他情况。
　　9.2对以下原因造成工期延误， 工期不顺延：
　　
（1）因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延；
　　
（2）因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　
（3）乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责；
　　
（4）乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿；
　　
（5）乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。
　　
（6）乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
　　9.3 合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
　　9.4 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
　　9.5 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
　　9.6 甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。
　　9.5 由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。
　　第十条 关于设计和施工及验收的约定
　　10.1乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。
　　10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工（安装）。
　　10.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
　　10.4隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。
　　10.5工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后 天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
　　10.6双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。
　　第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
　　第十二条合同争议的解决方式
　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由东莞市装饰协会调解；协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
　　第十三条 附则
　　13.1 本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
　　13.2 本合同签订后工程不得转包。
　　13.3 本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。
　　13.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
　　甲方：_________ ___（签字） 乙方：东莞×××装饰工程有限公司（盖章）
　　法定代理人： 法定代理人：_____________
　　委托代理人：_____________ 委托代理人：_____________
　　地址： 地址：××市××镇×××路×××
　　电话： 电话：×××××××

[律师回复] 按计价方式分类
合同按计价方式分类:
1.总价合同。
2.计量估价合同。通常是由发包人在招标文件中提供出较为详细的工程清单，由承包人填报单价，再以工程量清单和单价表为依据计算出总造价。目前施工图预算就是属于这种方式。
3.成本加酬金合同。
如果招标工程的标底价、招标报价和施工图预算的几家方法可分为:
一、工料单价估价法。单位工程分部分项工程的单价为直接成本单价，按现行计价定额的人工、材料、机械的消耗量及其预算价格确定。其他直接成本、间接成本、利润、税金等按现行计算方法计算。
二、综合单价估价法。单位工程分部分项工程量的单价是全部费用单价，既包括按计价定额和预算价格计算的直接成本，也包括间接成本、利润、税金等一切费用。

[律师回复] 这是一份建筑装饰装修工程施工合同的范本，你可以参考一下
　　发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
　　第1条 工程概况
　　
1.1 工程名称：
　　
1.2 工程地点：
　　
1.3 承包范围：
　　
1.4 承包方式：
　　
1.5 工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。
　　
1.6 合同价款（人民币大写）：
　　第2条 甲方工作
　　
2.1 开工前 天，甲方确认由乙方提供施工图纸或作法说明，向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
　　
2.2 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查、办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
　　
2.3 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
　　
2.4 如确实需要拆改原建筑结构或设备管线、负责到有关部门办理相应审批手续。
　　
2.5 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。
　　第3条 乙方工作
　　
3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
　　
3.2 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　
3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。
　　
3.4 遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）
　　的关系。
　　
3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　
3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第4条 关于工期的约定
　　
4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　
4.2 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　
4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　
4.4 因设计变更或非乙方原因告成的停电、停水、停气及不可抗因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
　　
4.5 如甲方需设计变更或增减预算项目，应提前通知乙方。由乙方出具变更单，经甲方确认后，方可施工并增减相应的工程款。
　　第5条 关于工程质量及验收的约定
　　
5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）和《河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准》（YJG33-97）等国家、省制订的规范及标准为质量评定验收标准。
　　
5.2 本工程质量应达到国家及省质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。
　　
5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延。并承担乙方因此而造成的材料和工费损失及工程延期所造成的损失。
　　
5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　
5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
　　第6条 关于工程价款及结算的约定
　　
6.1 双方商定本合同价款采用固定价格，按项目报价执行。
　　
6.2 本合同生效后，甲方分 次，按下面约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清；
　　
（1）工地开工前付 元。
　　
（2）工程进行一半时付 元。
　　
（3）工程结束付 元。
　　
6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。
　　第7条 关于材料供应的约定
　　
7.1 本工程凡由乙方采购的材料， 经甲方按预算材料及乙方提供的样品标准验收，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
　　
7.2对与甲方认可的材料，乙方使用后，如甲方提出更换或提高标准，甲方应承担乙方因此而增加的施工工费及材料费。
　　第8条 有关安全生产和防火的约定
　　
8.1 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》（安全：施工中安全问题乙方自检，自负责任，乙方对自己的人员自行约束，服从甲方统一管理。）《中华人民共和国消防条例》（防火：由于乙方施工不慎造成火灾，由乙方负全责，并对甲方损失承担赔偿责任。）和其它相关的法规、规范。
　　第9条 违约责任
　　
9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
　　
9.2 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。
　　
9.3 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
　　
9.4 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
　　
9.5 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　第10条 争议或纠纷处理
　　
10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
　　
10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构、事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。
　　第11条 其它约定
　　第12条 附则
　　1
2.1 本工程保修期 年，保修范围：双方约定的乙方所施工项目，人为损坏或不可抗拒的自然因素除外。质保金为全工程款的待保修期满后付清。
　　1
2.2 本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。
　　1
2.3 本合同履行完成后自动终止。
　　1
2.4 附件
　　
（1）施工图纸或作法说明
　　
（2）工程项目一览表
　　
（3）工程预算书
　　
（4）外部关系（城管、消防、规划、等）由甲方协调
　　
（6）装饰施工工程付款附件
　　甲 方： 乙 方：
　　代理人： 代理人：
　　年 月 日 年 月 日

[律师回复] 发包方(甲方)：建工街道办事处
　　承包方(乙方)：××房地产开发有限公司
　　甲、乙双方就甲方的装饰工程的有关事宜，依照《合同法》及相关的法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，在平等、自愿的基础上，经协议一致，达成如下协议：
　　第一条 工程概况
　　
1、 工程名称：建工街道社区服务中心
　　
2、 工程地点：建工街道办事处南侧办公楼
　　
3、 房屋结构：地下一层，地上两层
　　
4、 承包方式：大包
　　
5、 工期：本工程 自2013年7月28日开工，至2013年9月3日竣工，工期36天。(地下室部分根据施工条件建筑装饰工程施工合同再定)
　　
6、 工程总造价：壹佰肆拾陆万壹仟柒佰陆拾伍元，1，461，765元
　　
7、 工程质量：执行国家、省现行的工程施工、质量和验收规范标准。符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》，《建筑装饰装修工程质量检验验收规范》达到甲方设计图纸和具体说明要求。
　　第二条 甲方义务
　　
1、 开工前7天向乙方提供经确认的施工图纸或具体做法说明书一份，并向乙方进行现场交底，向乙方提供施工所需的水、电、气及通讯等设备，并说明使用注意事项。
　　
2、 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量进行监督检查办理验收、变更施工事项，登记手续和其他事宜的协调工作。
　　
3、协助乙方做好现场保卫、消防、安全及施工垃圾的处理。
　　第三条 乙方义务
　　
1、参加甲方组织的施工图纸或具体施工要求说明的现场交底，拟定施工方案和施工进度计划，交甲方审定。
　　
2、指派 庄周为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　
3、严格执行施工规范，安全操作规程，安全防火规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项施工质量检查记录，为竣工验收做好准备。
　　
4、在施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
　　
5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　第四条 工期约定
　　
1、 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　
2、 因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电等致停工，工期相应顺延。
　　第五条 工程质量及验收约定
　　
1、甲、乙双方应当及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约日期参加验收，经甲方同意，可由乙方组织人员进行验收并做好记录，甲方应予承认。若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，由此造成停工，工期顺延得验费用由甲方承担;若复验不合格，其复验费及返工费用由乙方承担，但工期不顺延。
　　
2、工程竣工后乙方应提前3天通知甲方整体验收，甲方自接到通知之日起应在3日内组织验收并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定的时间内未组织验收，应及时通知乙方另定验收日期，如验收合格，甲方应承认原竣工日期并承担乙方的看管费用(相应的劳务费);如验收不合格，由乙方继续施工，工期不顺延。
　　第六条 安全生产和防火约定
　　
1、 甲方提供的图纸和施工说明，施工场地应符合防火防事故的要求，主要包括电器线路，煤气管道，自来水等管线合格。
　　
2、 由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，由甲方承担修复和赔偿责任。
　　
3、 乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致人身安全或火灾事故，由乙方承担修复和赔偿责任。
　　第七条 工程款结算约定
　　
1、 结算方式：
(1)以2013年7月25日上报的预算审批价格进行结算。
　　
(2)审批预算内容以外的变更项目，按实际发生量进行结算。
　　
2、 付款方式：工程结算后，按工程价款，甲方办理冲抵东珠房地产开发公司的前期手续费。(配套费、人防费、供热入网费等)
　　第八条 保修时间
　　
1、甲方接管之日起，乙方保修二年，甲方使用不当除外。
　　第九条 违约责任
　　
1、因一方原因，造成合同无法履行时，由违约方赔偿合同价款10%的违约金，对已完成的工程量(合格部分)据实结算。
　　
2、乙方在施工中，达不到双方约定设计图纸和施工现场交底说明的质量要求，拒不按甲方要求整改甲方有权终止合同，由此产生的损失由乙方自行承担，并承担不能履行合同的违约责任和违约金。
　　
3、如乙方使用不合格产品或假冒产品，被甲发现时按产品价格双倍赔偿给甲方。
　　
4、双方协商一致解除合同时，不承担违约责任。
　　第十条 合同争议的解决方式
　　
1、本合同在履行过程中发生争议时由双方当事人协商解决，可以变更，补充合同约定事项。达成一致的应签订补充协议;达不成一致的可请有关部门调解。协商或调解不成的，双方均可通过诉讼程序解决。可向仲裁委员会申请仲裁，也可向法院起诉。
　　第十一条 其他约定
　　
1、因施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到甲方指定的场地存放，清运费由乙方承担。
　　
2、在施工期间双方往来事项，如：预算以外增加的装饰项目或因甲方要求更改原设计要求等，均由双方驻工地代表人签订现场签证，双方各留存一份，以防双方约定事项不清产生误会和纠纷。
　　第十二条 附则
　　
1、本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，双方各持一份。
　　
2、本合同生效后乙方不得将工程转包。
　　
3、本合同的附件与本合同具有同等效力。
　　附件：
1、装饰装修标准(甲方提供)
　　
2、装修过程中需注意的几个问题(甲方提供)
　　甲方： 乙方：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　代理人： 代理人：
　　联系电话： 联系电话：

[律师回复] 1、律师的收费标准各地，每个人等不太一样，提供法律咨询一般收费200-2000元不等。
2、律师收费的方式及收取多少律师费用都是由律师与委托人在一定范围之内协商确定的。具体某一个案子如何收费以及收取多少律师费，都应该与律师个人协商确定。
3、一般来说律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费、风险代理收费等方式。

[律师回复] 发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
甲方将
装饰工程委托乙方施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和室内装饰工程行业规范，并结合相关法律法规规定及本工程的具体情况，签订本合同。
一、 工程概况
1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程内容：见附件一《工程预算清单》
4. 承包方式：
包工包料□
单包工□
包工包部分材料□。
5. 工期：
（1） 开工日期：
年
月
日
（2） 竣工日期：
年
月
日
（3） 总日历工期天数：
天。
6. 质量等级：
优良 □
合格□。
7. 合同价款：人民币
（ 元）， 大写： 币
整。
二、 双方一般责任第一条 甲方工作 甲方按该装饰工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作： 1) 甲方委派
（姓名），
（联系电话）为该项目施工负责人，并负责相关文件签约工作； 2) 合同开工日期前
天，提供施工所需的场地，并清除场地内一切影响乙方施工的障碍；或承担乙方在不腾空的场地内施工采取的相应措施所发生的费用，均计入合同价款内； 3) 合同开工日期前
天，向乙方提供施工所需水、电、热力、电讯等管道线路，从施工场地外部接至条款约定的地点，并保证乙方施工期间的需要； 4) 负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作； 5) 合同开工日期前
天，办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续； 6) 甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，承担由此造成的追加价款，并赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。 第二条 乙方工作 1) 乙方委派
（姓名），
（联系电话）为该项目施工负责人，并负责相关文件签约工作； 2) 如过该项目是由甲方委托乙方设计的，在其设计资格证书允许的范围内，按合同约定完成施工图设计或与工程配套的设计，经甲方代表批准后使用。

[律师回复] （一）洽谈用户想请装修公司装修，就要把自己的要求告诉他。
用户提出的要求最好事先与全家人详细讨论后，尽量一次告诉装修公司。装修公司会仔细聆听用户意见，并做记录。如果事后装修公司发觉有不清楚的地方，会与用户联络直到全部明了为止。
（二）设计装修公司收到用户的平面图之后，会由设计师或技术人员亲自到实地测量及观察现场环境，研究用户的要求是否可行及获取现场设计灵感。装修公司会初步选出一些材料样品，及粗略估价，向用户介绍，如果用户表示同意，设计师会进一步提供准备采用的家具设备资料，以便配合设计。
（三）确认当用户对装修公司提供的设计和报价满意之后，就可进入签约确认的阶段。
合约一般包括下列内容：
签约双方名称，装修费用、付款办法（分期或一次性）、施工期限（计工作天数，不是完工日期）以及双方的责任义务等。附件包括：分列项目的报价单，有编号的图纸和材料样品。
合约连附件，一般一式两份，由双方分别保存。如果装修公司没有给用户一份，用户应主动索取。进驻市场的装修公司，合约要签三份，给市场管理部门一份。有的用户习惯旧式装修（边讲边做）的方式，以为上述做法的条文限制太多，其实这办法保护了用户，如果无加改，做完工程，装修公司就不会额外加钱。

[律师回复] 房屋装饰装修工程，属于建设工程施工范畴之内。国家2013版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF）由住建部、国家工商总局联合发布使用，里面就明确规定了以下的专业，必须要使用建设工程施工合同。范围大项如下：房屋建筑、市政、园林绿化、房屋修缮、仿古建筑、轨道交通。所附详细的专业：工程承包范围承包人应完成以下工程内容：
1、土石方工程：□土石方□基坑支护
2、地基与基础工程
3、主体工程
4、电气工程
5、给排水工程
6、采暖供热工程
7、通风空调工程
8、楼地面工程
9、内墙装饰工程
10、外墙装饰工程1
1、防水工程1
2、门窗工程1
3、消防工程1
4、室外管网工程1
5、室外环境工程1
6、玻璃幕墙工程1
7、网架工程1
8、装饰装修工程1
9、设备安装工程20、建筑智能化系统设备安装工程2
1、修缮工程2
2、其他

[律师回复] 房屋装饰装修工程，属于建设工程施工范畴之内。国家2013版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF）由住建部、国家工商总局联合发布使用，里面就明确规定了以下的专业，必须要使用建设工程施工合同。范围大项如下：房屋建筑、市政、园林绿化、房屋修缮、仿古建筑、轨道交通。所附详细的专业：工程承包范围承包人应完成以下工程内容：
1、土石方工程：□土石方□基坑支护
2、地基与基础工程
3、主体工程
4、电气工程
5、给排水工程
6、采暖供热工程
7、通风空调工程
8、楼地面工程
9、内墙装饰工程
10、外墙装饰工程1
1、防水工程1
2、门窗工程1
3、消防工程1
4、室外管网工程1
5、室外环境工程1
6、玻璃幕墙工程1
7、网架工程1
8、装饰装修工程1
9、设备安装工程20、建筑智能化系统设备安装工程2
1、修缮工程2
2、其他

[律师回复] 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 （GB50210—2001）
10.1 强制性条文 1 第
3.
1.1 条 建筑装饰装修工程必须进行设计，并出具完整的施工图设计文件 。 2 第
3.
1.5 条 建筑装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉 及主体和承重结构改动或增加荷载时， 必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核 查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3 第
3.
2.3 条 建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限 量标准的规定。 4 第
3.
2.9 条 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、 防腐和防虫处理。 5 第
3.
3.4 条 建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结 构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等 配套设施。 6 第
3.
3.5 条 施工单位应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现 场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。 7 第
4.
1.12 条 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固。 8 第
5.
1.11 条 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 9 第
6.
1.12 条 重型灯具、电扇及其它重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。 10 第
8.
2.4 条 饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件） 、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要求。 后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。 饰面板 安装必须牢固。 11 第
8.
3.4 条 饰面砖粘贴必须牢固。 12 第
9.
1.8 条 隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其 性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》 （GB16776）的规定；硅酮结构密封胶必须在有效期 内使用。 13 第
9.
1.13 条 主体结构与幕墙连接的各种预埋件，其数量、规格、位置和防腐处理必须 符合设计要求。 14 第
9.
1.14 条 幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、 立柱与横梁的连接及幕墙面板 的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。 15 第 1
2.
5.6 条 护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。
10.2 送检项目 1 第
4.
1.3 条 抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定性进行复验 2 第
5.
1.3 条 门窗工程应对下列材料及性能指标进行复验：
(1) 人造木板的甲醛含量。
(2) 建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能。 3 第
6.
1.3 条 吊顶工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。 4 第
7.
1.3 条 轻质隔墙工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。 5 第
8.
1.3 条 饰面板（砖）工程应对下列材料及其性能指标进行复验：
(1) 室内用花岗石的放射性。 206 
(2) 粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度。
(3) 外墙陶瓷面砖的吸水率。
(4) 寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。 6 第
9.
1.3 条 幕墙工程应对下列材料及其性能进行复验：
(1) 铝塑复合板的剥离强度。
(2) 石材的弯曲强度；寒冷地区石材的耐冻融性。
(3) 玻璃幕墙用结构胶的邵氏强度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试验；石材用结 构胶的粘结强度；石材用密封胶的污染性。 7 第 1
2.
1.3 条 细部工程应对人造木板的甲醛含量进行复验。
10.3 验收用表 207 
上述是建筑工程装饰装修工程质量验收规范包括哪些的解答。

[律师回复] 1、律师的收费标准各地，每个人等不太一样，提供法律咨询一般收费200-2000元不等。
2、律师收费的方式及收取多少律师费用都是由律师与委托人在一定范围之内协商确定的。具体某一个案子如何收费以及收取多少律师费，都应该与律师个人协商确定。
3、一般来说律师服务收费可以根据不同的服务内容，采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费、风险代理收费等方式。

[律师回复] 开发商购房有赠送，面对诱惑买方须淡定
君合律师事务所刘卢税曾律师团 卢宇律师　　　　不少开发商在售房时给出购房即赠送车位、私家花园等诱人承诺，但实际上，也有不少购房者因开发商未能兑现承诺而与开发商对簿公堂。2009年年底，张某准备购买一套商品房，并看中了一处高档住宅小区的新开楼盘。在看房时，该楼盘开发商向他承诺，购买120平方米的底层楼房，就可以获赠送屋前约20平方米私家花园。为了打消承诺不能兑现的顾虑，张某要求开发商将“赠送底层房屋门前20平方米花园”的约定进了购房合同的补充协议，同时将标注了该私家花园的户型图作为合同附件。收房后，正当张某准备将花园围起来使用时，其他业主告知张某，其占用了小区公共绿地，并要求他腾退。张某认为，他有合同及户型图为依据，属于合法占有，不同意腾退。其他业主遂将张某至法院，法院审查发现，该花园在规划中属于公共绿地，张某购买房屋房屋门前并未规划私家花园，最终法院判决张某构成侵权并要求其腾退。
　　律师说法：根据物权法第七十三条规定，建筑区划内的绿地，属于业主共有，但属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。同时《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，绿地、车位等只有在规划上被规划为可以单独出售的部分并能够登记在特定业主名下的，才可成为个人所有的。本案中，张某虽有合同依据，但是该花园在规划上是被包含在公共绿地范围内的，开发商无权将其赠与给张某，即合同中关于赠送花园的约定无效，张某不能依据合同主张对花园享有权利。
　　在此，律师提醒购房者，在面对开发商上的赠送承诺时，不仅要把相关承诺落实到合同中，更要查明开发商承诺赠与的部分是不是属于公共部分，开发商是否有权处分。

[律师回复] 这个问题比较复杂，如果方便的话电话聊或者来办公室聊，这样才能给你准确的判断