最新商品房买卖合同范本

[律师回复] 最新商品房买卖合同范本<br/> 卖方(以下简称甲方)：_______，联系电话：________身份证号码：__________ 身份证地址：_________________________ 现住址：_________________________ 买方(以下简称乙方)：______，联系电话：_______身份证号码：____________ 身份证地址：_________________________ 现住址：_________________________ 第一条：甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施。 <br/>1、甲方所售房屋所有权证号为______ ，房屋土地使用权证号为______； <br/>2、甲方所售房屋位于____________【区(县)】 __________________________【小区(街道)】________【幢】【座】【号(楼)】_________单元 _________号(室)； <br/>3、甲方所售房屋建筑面积______ 平方米； <br/>4、该房屋为清水房。随该房屋同时转让的房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。 第二条：房屋价格及其他费用。 <br/>1、 甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为（人民币）___ 拾___ 万___ 仟___ 佰元整； 上述房屋价格包括了该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品和其他与该房屋相关的所有权利。 <br/>2、 甲、乙双方达成一致意见，本合同的一切交易税费由乙方全部负担，乙方缴清一切交易税费后不得以任何理由要求甲方补偿。 第三条：付款方式。 本合同签订后，乙方于 日内（即2015年____月___日前）向甲方支付全部购房款___________________圆整（大写________________________元整）。甲方收到购房款以后，必须按照乙方要求的时间、地点配合乙方办理更名过户手续，不得以任何理由推脱。 <br/>3、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)、无任何担保、抵押、房屋名下未登记户口、房产瑕疵，无人租住、使用;截止到2016年叁月肆日电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线<br/> <br/> 2 电视费等如有欠甲方补齐所以欠费及滞纳金，与乙方无关。 <br/>4、甲方在________________三十天内迁出户口，以备于乙方落户使用。 第四条：房屋交付。 甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续（缴纳税费）后 ___ 日内，甲方将房屋交付乙方， 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可据实予以延长。 第五条：乙方逾期付款的违约责任。 乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向甲方支付购房款10%违约金。 第六条：甲方逾期交房的违约责任。 甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付乙方使用，每逾期一日，按照购房总价的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，并向乙方支付房价10%的违约金。 第七条：甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。 第八条：本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。 第九条：本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。 第十条：本合同自甲、乙双方签字之日起生效。 第十一条：本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，其他三份交有关部门存档。 甲 方 （ 签 章）： 乙方（签章）： <br/> 3 _________年____月____日 _________年____月____日

[律师回复] 您好，2018最新商品房买卖合同的范本可以参照如下：<br/>甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致：<br/>　　第一条：房屋位置和面积<br/>　第二条：交房时间和方式<br/>　　第五条：验收时间和方式<br/>　　第六条：损失风险承担<br/>　　第七条：价格与货款支付<br/>　第八条：提出异议的时间和方式<br/>　　第九条：甲方违约责任<br/>　　第十条：乙方违约责任<br/>　　第十一条：争议的处理<br/>　　第十二条：本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，甲乙双方也可达成补充协议。补充协议具有同等的法律效力。<br/>　　甲方(盖章)：乙方(盖章）：<br/>　　代表(签字)：___________________代表(签字)：___________________<br/>　　_________年_______月_______日_________年_________月_____日<br/>谢谢。

[律师回复] 合同双方当事人：<br/>　　出卖人：_________________________________________________________<br/>　　注册地址：_______________________________________________________<br/>　　营业执照注册号：_________________________________________________<br/>　　企业资质证书号：_________________________________________________<br/>　　法定代表人：____________________联系电话：_______________________<br/>　　邮政编码：_______________________________________________________<br/>　　委托代理人：____________________地址：__________________________<br/>　　邮政编码：____________________联系电话：________________________<br/>　　委托代理机构：__________________________________________________<br/>　　注册地址：______________________________________________________<br/>　　营业执照注册号：________________________________________________<br/>　　法定代表人：____________________联系电话：______________________<br/>　　邮政编码：______________________________________________________<br/>　　买受人：________________________________________________________<br/>　　【本人】【法定代表人】姓名：__________________国籍______________<br/>　　【身份证】【护照】【营业执照注册号】【】_______________________<br/>　　地址：__________________________________________________________<br/>　　邮政编码：______________________联系电话：______________________<br/>　　【委托代理人】【】姓名：____________________国籍：_____________<br/>　　地址：__________________________________________________________<br/>　　邮政编码：______________________电话：__________________________<br/>　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：<br/>　　【释义】本部分条文是确认买卖双方当事人的主体资格。<br/>　　本条款提示点：<br/>　　<br/>1、出卖人的主体资格<br/>　　我国现行法律、法规将房地产开发企业分为专营开发企业和兼营开发企业，但无论是哪种类型，都需要具备房地产开发主管部门颁布的房地产开发企业资质。不具备开发资质或开发资质已被取缔的企业不能作为出卖人与相对的客户订立《商品房买卖合同》，违者订立的合同无效。<br/>　　<br/>2、买受人的主体资格<br/>　　<br/>(1)、凡具备民事权利能力的法人和自然人均可作为买受人，<br/>　　<br/>(2)、必须具备完全民事行为能力的自然人方可作为签约人订立合同，<br/>　　<br/>A、未满18周岁的未成年人订立的合同须经其监护人追认方可生效(已满16周岁且以自己的劳动收入为主要生活来源的除外)；<br/>　　<br/>B、精神病人或间隙性精神病人在精神病发作期间订立的合同须经其监护人追认方可生效，<br/>　　<br/>(3)、未成年人、精神病人的购房行为应当由其监护人作为法定代理人代为签约，<br/>　　<br/>(4)、夫妻关系存续期间，除夫妻双方另有约定，无论以夫或妻的名义购买房屋，该房屋所有权一般均视为夫妻共同财产。<br/>　　<br/>3、出卖人委托代理机构<br/>　　近年来，开发商委托代理公司进行房屋销售的比例日益增加。在这种情形下，应当将代理机构的名称列入本合同，并如实填写。这样，既明确体现和保障了开发商、代理商之间的委托代理合同关系，也保障了购房人的签约知情权。<br/>　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：<br/>　　第一条 项目建设依据。<br/>　　出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为______________________。<br/>　　该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。<br/>　　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为___________。<br/>　　【释义】本条是出卖人拥有项目的取得和开发建设等前期手续告知义务的内容，目的是为保障买受人知情权。<br/>　　本条款的提示点：<br/>　　<br/>1、开发商土地取得方式<br/>　　一般情形下，开发商取得土地的方式为受让国家出让的土地(出让)或转让受得他人已缴纳土地出让金的土地(转让)。特殊情形下方可获得国家得无偿划拨地(划拨)，如开发商开发建设规划范畴内得经济使用住房。<br/>　　未变更土地性质得集体土地使用权不能用作房地产开发；非用于经济适用住房建设得划拨地不能用作房地产开发；工业用地出让地不能用作房地产开发。<br/>　　<br/>2、土地使用年限<br/>　　根据我国《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十二条的规定：“土地使用出让最高年限按下列用途规定：<br/>(一)居住用地70年；<br/>(二)工业用地50年；<br/>(三)教育、科技、文化、卫生、体育用地50年；<br/>(四)商业旅游、娱乐用地40年；<br/>(五)综合或者其他用地50年。”需要注意的是，该使用年限起始于国有土地使用权出让确定之日，而不是买受人订立购房合同之日；经济使用住房因其土地系划拨地，故不存在使用年限的问题。<br/>　　<br/>3、商品房项目的名称无论是现定名还是暂定名，必须与商品发预售许可证或其他相关证件的描述一致。<br/>　　<br/>4、开发商必须拥有《国有土地使用权证》方可申请商品房预售资格。因此，购房者在签订合同之前除了知悉本条所列的[土地使用权出让合同号]、[土地使用权划拨批准文件号]、[划拨土地使用权转让批准文件号]外，更有必要查阅开发商持有的《国有土地使用权证》。着重审查两点：一是看开发商是否已经足额支付土地出让金(未缴纳完毕土地出让金的开发商一般持有《临时国有土地使用证》而非《国有土地使用证》)；二是看开发商是否已将土地办理抵押贷款(以土地作为抵押物办理贷款的，《国有土地使用证》上往往作备案登记)。<br/>　　第二条 商品房销售依据。<br/>　　买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。<br/>　　【释义】本条是对商品房销售的描述。<br/>　　本条款提示点：<br/>　　<br/>1、期房与现房的比较<br/>　　期房即预售商品房，是指消费者在购买时不具备即买即可入住的商品房，即房地产开发商从取得预售许可证开始至取得房地产权证大产证为止，所出售的商品房为期房。现房指消费者在购买时具备即买即可入住的商品房，即开发商已办妥所售的商品房的大产证的商品房，消费者在签约后立即可以办理入住并取得分户权证。<br/>　　期房相对于现房，具有下列特点：<br/>　　优势：<br/>　　<br/>(1)、期房一般较现房便宜；<br/>　　<br/>(2)、期房的选择空间较现房大；<br/>　　<br/>(3)、随着房地产市场的发展，新楼盘品质较旧盘有明显提升。<br/>　　劣势：具备延期交付、品质变差、权证不能按期交付等法律风险。<br/>　　<br/>2、商品房预售许可证的法律效力<br/>　　《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：“出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售许可证明的，可以认定有效。”<br/>　　<br/>3、商品房销售的其他依据<br/>　　一般来说，开发商除获得《商品房预售许可证》外，还应具备下列证件：《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程开工证》、《国有土地使用证》即俗称的“五证齐全，方可预售”。<br/>　　房地产行政主管部门颁发的预售许可证有按栋编号发放、按批号编号发放等形式，购房人在购房时应“对号入座”，提高自身风险防范能力。<br/>　　第三条 买受人所购商品房的基本情况。<br/>　　买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：<br/>　　第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。<br/>　　该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。<br/>　　该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件<br/>二)。<br/>　　【释义】本条是对合同标的物的详细描述<br/>　　本条款提示点：<br/>　　本条涉及到若干建筑专业术语及建筑规范，购房人在购房时应更加切实注意。<br/>　　<br/>1、商品房的用途与房屋结构<br/>　　这两项对于开发商而言，是其确定工程建设成本的关键点，专业办公用写字楼的工程建设成本一般比砖混结构建筑物建筑成本高出数倍。因此，购房人在选购房屋时应当加以落实。<br/>　　商品房的用途主要有居住、办公、商品、商住、停车等种类，其用途一经确定，合同双方不履行法律手续不得擅自变更。房屋结构主要有砖混、框架、钢混等几种，不同结构的房屋其使用功能和耐用程度各异。<br/>　　<br/>2、层高≠净高<br/>　　层高指一层地面至上一层地面的距离，净高则是指地面至天花板的距离，净高=层高-楼板厚度。<br/>　　购房人在选择预售商品房时应考虑上述两者之间的差异。<br/>　　<br/>3、阳台<br/>　　阳台的封闭与否对计算商品房的建筑面积至关重要，根据现行《建筑面积计算规划》的规定，封闭阳台按全面积计算使用面积，而敞开式阳台则按全面积的一半计算使用面积。<br/>　　<br/>4、建筑面积、套内建筑面积、公共部位与公用房屋分摊建筑面积及使用面积之间的联系。<br/>　　该套商品房建筑面积=套内建筑面积+公共部位与公用房屋分摊建筑面积<br/>　　套内建筑面积=套内使用面积+套内强体面积+阳台面积<br/>　　第四条 计价方式与价款。<br/>　　出卖人与买受人约定按下述第___________种方式计算该商品房价款：<br/>　　<br/>1、按建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米______元，总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。<br/>　　<br/>2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米__________元，总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。<br/>　　<br/>3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百____拾______元整。<br/>　　【释义】本条是关于商品房计价方式与价款的约定。<br/>　　本条款提示点：<br/>　　<br/>1、计价方式的改革<br/>　　多年来，我国一直采用按照建筑面积计价的方式销售商品房，但该种计价方式却存在着诸多弊病，集中体现在总的公用建筑面积难以确定，公用建筑面积计算分摊复杂，开发商非善意误算等。随着房地产经济的活跃与发展，我国北京等地区已经推行按套内建筑面积计价。相信不久的将来，按套内建筑面积计价将成为我国房地产市场的主要计价方式，使购房人真正能享受到“明明白白购房”的待遇。<br/>　　<br/>2、购房人应注意商品房“价外价”问题<br/>　　个别开发商除收取按面积记得的总价款外，还会向购房人提出收取配套费、教育实施费等其他收费项目，因此，购房人在支付房款时应当对这些收费项目加以关注，如开发商没有法定收费依据的，购房人可以拒付。<br/>　　第五条 面积确认及面积差异处理。<br/>　　根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。<br/>　　当事人选择按套计价的，不适用本条约定。<br/>　　合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。<br/>　　商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_____种方式进行处理：<br/>　　<br/>1、双方自行约定：<br/>　　(1)_________________________________________________；<br/>　　(2)____________________________________________；<br/>　　<br/>2、双方同意按以下原则处理：<br/>　　(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款；<br/>　　(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。<br/>　　买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。<br/>　　买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。<br/>　　产权登记面积-合同约定面积<br/>　　面积误差比=────────────────×100%<br/>　　合同约定面积<br/>　　因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。<br/>　　【释义】本条是对房屋面积确认依据及房屋面积差异处理方式的约定。<br/>　　本条款的法律依据：建设部《商品房销售管理办法》第二十条规定：按套内建筑面积或者建筑面积计价的，当事人应当在合同中载明合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。合同未作约定的，接以下原则处理：<br/>(一)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款；<br/>(二)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。买受人退房的，房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人，同时支付已付房价款利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足；超出3%部分的房价款由房地产开发企业承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由房地产开发企业返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由房地产开发企业双倍返还买受人。<br/>　　产权登记面积-合同约定面积<br/>　　面积误差比=────────────────×100%<br/>　　合同约定面积<br/>　　本条款提示点：<br/>　　<br/>1、面积确认标准<br/>　　本条规定以建筑面积或套内建筑面积为面积确认的依据标准，但购房人在签约时亦可主张上述两项面积同时作为依据标准。<br/>　　<br/>2、产权登记面积与购房人实际所得面积不符时的处理<br/>　　产权登记面积是指房地产行政主管部门确认登记的面积，一般情形下产权登记面积即等同于购房人实际所得到的面积，但如果产权登记测绘单位所作出的测量结果与购房人的实得面积不符，购房人依旧有权利聘请专业测量公司重新测量，并要求房地产行政主管部门对原产权登记面积作出修正处理。<br/>　　<br/>3、自行约定的方式<br/>　　基于设计原因，施工原因以及其他原因，开发商在预售商品房实往往不愿意接受按《商品房销售管理办法》的规定签订面积差异处理条款，而建议购房人选择自行约定的方式，常见的约定方式包括：<br/>　　<br/>(1)、买受人不要求退房，按照产权登记面积和原约定每平方米价格实施多退少补；(该条款的约定从法律上分析仍然存在问题，如某合同原定面积为80平方米，建成面积达120平方米，即使开发商主张该特别约定，由于约定面积差异已经对原合同造成了实质性破坏，法院最终还是会按法定标准而不会按约定标准裁决)<br/>　　<br/>(2)、正负3%内实施多退少补，多于3%部分按原单价打折计算房价；少于3%部分按原单价上浮一定比例退还房款；<br/>　　<br/>(3)、将《办法》规定的临界点3%调整为临界点5%；(从开发商的利益分析，此条款最符合其利益)<br/>　　<br/>(4)、总价包死条款，即无论产权登记面积是否与约定面积发生差异，均按约定总价计算房款。(对于广泛采用通用文本约定的楼盘，购房人可选择性使用该条款。就笔者的个人阅历，很少有开发商在交房后因为测定面积比约定面积少而退款的，而建成后要求购房人补缴购房款的却是屡见不鲜。)<br/>　　相比而言，上述约定方式均没有本条款第二种方式那样更能维护购房人的合法权益，因此建议购房人在签订合同时选择该种面积差异处理方式。<br/>　　北京市国土资源和房屋管理局拟定的“北京版式范文本”中采用的是建筑面积差异与处理条款，更重视了对购房人权益的保障。<br/>　　第六条 付款方式及期限。<br/>　　买受人按下列第__________种方式按期付款：<br/>　　<br/>1、一次性付款_______________________________________。<br/>　　<br/>2、分期付款__________________________________________。<br/>　　<br/>3、其他方式_________________________________________。<br/>　　【释义】本条是对付款方式及付款时间的约定<br/>　　本条款提示点：<br/>　　<br/>1、一次性付款<br/>　　<br/>(1)、一次性付款的本意是指购房人在约定期限内向开发商支付完毕100%的购房款，但在实践当中，不少开发商同意选择一次性付款的客户在签约是只支付90%-95%的购房款，留存5%-10%的购房款至房屋交接或权证发放时再行给付。<br/>　　<br/>(2)、开发商为鼓励购房人选择一次性付款方式，往往会在商品房定价的基础上给予一次性付款购房人一定比例的折扣。购房人如选择此种付款方式，可以适时提出折扣请求。<br/>　　<br/>2、按揭付款<br/>　　<br/>(1)、按揭付款不属于分期付款，现在开发商与银行已经在付款方式上取得可高度一致，就是银行为按揭客户向开发商提供一次性付款。对开发商而言，按揭购房人在完善其按揭贷款手续后就已经获得了银行支付的全额房款，购房人只是按与银行签订的《借款合同》逐月向银行还款而已。<br/>　　<br/>(2)、按揭付款方式所产生的法律关系：<br/>　　<br/>A、主合同关系有两个：一是开发商与购房人之间的商品房买卖合同关系；二是购房人与银行之间的借款合同关系，<br/>　　<br/>B、从合同关系有三个：一是购房人以所购物业作为抵押物与银行之间发生的抵押合同关系；二是开发商为购房人贷款而向银行提供的保证合同关系(有的银行还要求开发商提供一定数额的保证金担保)；三是银行与开发商之间的回购法律关系，即当购房人逾期未还款构成违约，银行依法处分抵押房产，开发商向银行承诺无条件回购该房产，并将回购房款优先直接清偿银行贷款本息，对此购房人在按揭贷款合同中予以书面确认。<br/>　　<br/>(3)、按揭付款条款在签约时属于效力待定的条款，该条款生效的必备要件是银行同意向按揭购房人发放贷款，并与其签订《借款合同》，如属不可归责于当事人双方的事由银行拒绝为购房人提供按揭贷款的，则该条款对买卖双方不具备约束力，由此造成《商品房买卖合同》不能履行双方互不负违约责任，当事人双方可以请求解除《商品房买卖合同》，开发商应当将收受的购房款本金及其利息或者定金返还购房人。但如是因为买、卖双方作为或者不作为的行为导致银行按揭不能，则需要由责任人承担其相应的违约责任，如购房人不提供或提供虚假的申贷资料，开发商拒不承担银行要求的保证担保责任等。<br/>　　(4)按揭付款方式后续法律问题<br/>　　<br/>A、因商品房买卖合同被确认为无效或者被撤销、解除，致使按揭贷款的目的无法实现，买卖双方及银行均有权解除按揭贷款合同，开发商应将所收款项分别退还给购房人和银行；<br/>　　<br/>B、开发商作为担保人为购房人按揭贷款提供保证担保的方式有两种：一是阶段性保证担保，即开发商提供保证担保的保证期间为按揭贷款合同签订之日起至购房人获得分户产权证并将其房屋所有权办理他项权利登记之日止；二是全程保证担保，即开发商在购房人向银行偿还全部贷款本息之前均需承担保证担保责任。按最高院司法解释的规定，购房人未按照按揭贷款合同的约定偿还贷款，但是已经取得房屋权属证书并与银行办理了商品房抵押登记手续，银行如起诉购房人要求偿还贷款本息或主张房屋优先受偿的，不应当追加开发商为共同被告，开发商提供全程担保的除外。如果银行起诉时买卖人与银行尚未完善抵押登记手续，则开发商无论是提供哪种方式的保证担保都会被列为共同被告。<br/>　　开发商尽早为购房人办理分户权证的意义不仅是履行自身《商品房买卖合同》所约定的义务，还具备解除自身担保法律风险的功能和作用。从近年法院受理的案件类型分析，按揭购房人逾期付款违约纠纷已成为一类主要民事纠纷，即每个楼盘都存在着一定比例的按揭购房人逾期不归还银行贷款的风险隐患，开发商如不重视此类纠纷的预防和风险防范，将造成不必要的经济损失。<br/>　　第七条 买受人逾期付款的违约责任。<br/>　　买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：<br/>　　<br/>1.按逾期时间，分别处理(不作累加)<br/>　　(1)逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行；<br/>　　(2)逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。<br/>　　本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。<br/>　　<br/>2._________________________________________________。<br/>　　【释义】本条是对购房人逾期违约金责任进行约定的条款<br/>　　本条款提示点：<br/>　　<br/>1、逾期付款违约责任分析<br/>　　逾期付款是买卖合同中的一种典型违约行为，逾期付款未达一定期间，构成根本违约。构成一般违约的，守约方有权要求违约方履行合同并支付一定的违约金；构成根本违约的，守约方除有权单方面解除合同外，还有权要求违约方支付承担由于终止合同所造成的相应经济损失。<br/>　　基于一般违约与根本违约的理论依据，示范文本建立了两种相辅相成的违约责任救济方式。<br/>　　<br/>2、如何设定一般违约与根本违约的合理期间<br/>　　《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条规定；出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使，逾期不行使的，解除权消灭。<br/>　　从上述司法解释分析，基于商品房买卖合同所涉及的标的物是一项重大资产，司法解释的拟定者期望买、卖双方都给予违约方相对较长期限的包容和理解，不主张权利人过快的享有单方解约权。因此，我们建议：在设定本条所规定的开发商有单方解约权的期间条款时，一般应定为3个月为宜，至少不应少于2个月，如果购房人在签订之后由于偶然性原因造成流动资金周转困难而不能如期履约，购房人亦有合理期间进行调整。<br/>　　<br/>3、逾期付款违约金标准的设定<br/>　　《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定：当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少；当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金数额。该《解释》第十七条又规定：商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算发法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：逾期付款的，按照未付购房款总额，参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算。逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 新商品房买卖合同范本<br/>合同编号：______________<br/>合同双方当事人：<br/>出卖人：_________________<br/>注册地址：_________________<br/>营业执照注册号：<br/>企业资质证书号：<br/>法定代表人：_______联系电话：_____<br/>邮政编码：______<br/>委托代理人：__________<br/>邮政编码：________<br/>注册地址：______________<br/>营业执照注册号：_____________<br/>【本人】【法定代表人】姓名：_____国籍____<br/>【身份证】【护照】【营业执照注册号】_____<br/>地址：_________<br/>【委托代理人】姓名：_____国籍：_______<br/>根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：<br/>第一条 项目建设依据 出卖人以___________方式取得位于___________、编号为___________的地块的土地使用权。<br/>第二条商品房销售依据【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为________。该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至___年__月___日。　出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】___________。建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为______。<br/>第三条买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件<br/>一，房号以附件一上表示为准)为本合同<br/>第一条规定的项目中的：第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。<br/>该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。<br/>该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。<br/>第四条计价方式与价款<br/>1.按建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米______元，总金额(___________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。<br/>2.按套内建筑面积计算，该商品房单价为(___________币)每平方米__________元。<br/>总金额(__________币)_____千_____百_____拾_____万_____千_____百_____拾_____元整。<br/>第五条面积确认及面积差异处理<br/>根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。<br/>当事人选择按套计价的，不适用本条约定。<br/>合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。<br/>商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第__________种方式进行处理：<br/>1.双方自行约定：<br/>(1)_____________________<br/>(2)_____________________<br/>(3)_____________________<br/>(4)_____________________<br/>2.双方同意按以下原则处理：<br/>(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;<br/>(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。<br/>买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。<br/>买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;<br/>超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。<br/>产权登记面积-合同约定面积<br/>面积误差比=─────────────×100%<br/>合同约定面积因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。<br/>第六条付款方式及期限<br/>1.一次性付款_____________<br/>2.分期付款______________<br/>3.其他方式______________<br/>3.其他方式______________<br/>第七条买受人逾期付款的违约责任<br/>买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第__________种方式处理：<br/>1.按逾期时间，分别处理(不作累加)<br/>(1)逾期在_____日之内，自本合同规定的应付款期限之<br/>第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，合同继续履行;<br/>(2)逾期超过_____日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之_____(该比率应不小于第<br/>(1)项中的比率)的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同<br/>第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。<br/>第八条交付期限出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第_____种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第__________种方式进行处理：<br/>1.该商品房经验收合格。<br/>2.该商品房经综合验收合格。<br/>3.该商品房经分期综合验收合格。<br/>4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。<br/>5.___________________但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：<br/>1.遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的;<br/>2._______________________<br/>3._____________________<br/>第九条出卖人逾期交房的违约责任除本合同<br/>第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第_____种方式处理：<br/>1.按逾期时间，分别处理(不作累加)1)逾期不超过_____日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金，合同继续履行;<br/>(2)逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第<br/>(1)项中的比率)的违约金。<br/>2.____________________<br/>第十条规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：<br/>(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向;<br/>(2)____________________<br/>(3)____________________<br/>(4)____________________<br/>(5)____________________<br/>(6)____________________<br/>(7)____________________<br/>买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人，并按__________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。______________。<br/>第十一条交接商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。<br/>所购商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：______________________<br/>第十二条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷<br/>因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。____________________________________________________________。<br/>第十三条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任<br/>出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理：<br/>1.出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。<br/>2._________________<br/>3._________________<br/>第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺<br/>出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件： <br/>1._____________________ <br/>2._____________________ <br/>3._____________________ <br/>4._____________________ <br/>5._____________________ 如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理： <br/>1._____________________<br/>2._____________________<br/>买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。 <br/>3._____________________<br/>第十五条关于产权登记的约定　出卖人应当在商品房交付使用后______日内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第______项处理：<br/>1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。<br/>2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的_____%向买受人支付违约金。<br/>3.______________________<br/>第十六条保修责任<br/>买受人购买的商品房为商品住宅的，《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。<br/>买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。<br/>在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。____________________<br/>第十七条双方可以就下列事项约定：<br/>1.该商品房所在楼宇的屋面使用权_____________<br/>2.该商品房所在楼宇的外墙面使用权_______<br/>3.该商品房所在楼宇的命名权__________<br/>4.该商品房所在小区的命名权__________<br/>5.____________________<br/>6.____________________<br/>第十八条买受人的房屋仅作__________________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。<br/>除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。___________________________________<br/>第十九条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成按下述第______种方式解决：<br/>1.提交____________仲裁委员会仲裁。<br/>2.依法向人民。<br/>第二十条本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议。<br/>第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。<br/>1._____________________<br/>2._____________________<br/>第二十二条本合同连同附件共______页，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人__份，买受人__份，__份，__份。<br/>第二十三条本合同自双方签订之日起生效。<br/>第二十四条商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向__________________申请登记备案。<br/>出卖人(签章)： 　买受人(签章)：<br/>【法定代表人】： 　【法定代表人】：<br/>【委托代理人】： 　【委托代理人】：<br/>【法定代表人】： 　【法定代表人】：<br/>(签章) 　 (签章)<br/>______年______月______日<br/>______年______月______日<br/>签于 　 签于

[律师回复] <br/>一、甲方自愿将坐落在_______市_______区_______小区_______号楼_______单元_______号(建筑面积_______平方米，下房_______平方米，产权证号_______)房产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(暂无)(附房产证复印件及该房产位置图)。<br/>二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币(大写)_______;即人民币(小写)_______。<br/>三、自此协议签订之日至乙方取得房屋产权证和土地证期间，乙方不得对上述房屋进行任何形式的抵押或者买卖，如在此期间造成甲方任何经济、名誉上的损失，甲方都有权追回其房屋所有权，并要求乙方赔偿一切损失。<br/>四、自此协议签订之日至乙方取得房屋产权证和土地证期间，甲方不得对上述房屋进行任何形式的出租、抵押或者买卖等，如在此期间造成乙方任何经济、名誉上的损失，乙方有权要求甲方赔偿一切损失。<br/>五、甲乙双方自此合同签订之日起，乙方需要一次性向甲方支付购房款人民币(大写)_______;即人民币(小写)_______，余款人民币(大写)_______;即人民币(小写)_______由乙方在取得