不锈钢钢管购销合同范文是怎样的?

[律师回复] 对于不锈钢门购销合同范本谁有？这个问题，解答如下, 供方:(以下简称甲方)需方:(以下简称乙方)乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金人民币_万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产产地，经甲方确认后，甲方应在日内将该钢材送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
4.钢材接收验收方式:乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起___日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在_日内换送合格钢材。
5.付款方式:本合同项下钢材款项按以下方式支付:甲方钢材送到乙方工地当日，乙方必须支付该批钢材总价款的_%如果乙方没有按时如数支付任何一期的钢材款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民裁决。
7.本合同双方签字盖章后生效。
8.本合同一式二份。甲乙双方各执一份。甲方(公章):乙方(公章):甲方代表:乙方代表:合同签订日期:

[律师回复] 可以申请

[律师回复] 对于不锈钢门安装合同范本谁有？这个问题，解答如下, 甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就×××电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：×××电站机电设备安装工程
二、工程地点：
三、工程内容：详见工程量报价清单。
四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在×年×月份进场施工，×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式：
（
1）工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
（
2）工程进度款：按月进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任：甲方：
1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

[律师回复] 供方：
　　公司（以下简称甲方）
　　法定代表人：
　　住所：
　　邮编：
　　联系电话：
　　开户银行：
　　帐 号：
　　委托代理人：
　　身份证号：
　　住所：
　　邮编：
　　联系电话：
　　需方：北京××机电设备有限公司（以下简称乙方）
　　法定代表人：
　　住所：
　　邮编：
　　联系电话：
　　开户银行：
　　帐 号：
　　委托代理人：
　　身份证号：
　　住所：
　　邮编：
　　联系电话：
　　鉴于甲方是在 合法注册的，生产和经营 的有限责任公司；销售 产品；
　　鉴于乙方是在北京市合法注册的，生产和经营 的有限责任公司，需要购买 材料；
　　依据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国其他相关的法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本合同。
　　甲、乙双方经充分协商，达成如下协议，以资遵守。
　　
一、甲方向乙方供应以下产品：
　　品名
　　规格型号
　　单位
　　数量
　　单价
　　金额
　　备注
　　总价款：
　　
二、产品质量：
　　上述产品应符合 标准。
　　
三、订货：
　　乙方应于距所要求的最早交付日 日前向甲方订货。甲方收到乙方订货单，应当以传真等书面形式向甲方确认。
　　
四、运输与包装：
　　由甲方负责运输和包装，费用由甲方负担。
　　
五、交货的时间和地点：
　　甲方交货期限为 年 月 日至 年 月 日。甲方应当于具备交付条件时及时通知乙方，并于乙方付款之日起五日内组织运输。乙方应当在送货单上签收。
　　
六、产品检验：
　　
1、 甲方将产品送至乙方仓库后，乙方于收货之日起五日内进行检验，并将产品规格、数量、质量等不符合约定的情况通知甲方，并要求甲方予以更换或补齐数量。
　　
2、 乙方在两年内发现甲方出卖的产品存在隐蔽瑕疵，应当及时通知甲方，并要求更换或修复。
　　
3、 甲方出卖的产品有质量保证期的，在质量保证期内，乙方有权要求甲方予以更换或修复。
　　
七、结算方式及期限：
　　乙方采取以下第 种方式于甲方向甲方支付货款：
　　
1、乙方于订货时向甲方支付全部价款的 %作为预付款，于甲方通知乙方可以交货时向甲方支付剩余价款。乙方以支票、电汇等双方认可的方式向甲方支付货款。甲方就该预付款和剩余价款的支付分别向乙方开具发票。
　　
2、乙方于甲方通知乙方可以交货时向甲方支付全部价款。乙方以支票、电汇等双方认可的方式向甲方支付货款。甲方向乙方开具发票。
　　
八、不可抗力及风险承担：
　　
1、甲方因不可抗力不能如期交货或不能交货时，应积极采取措施防止损失扩大并及时通知乙方。甲方凭有权机关出具的证明，不承担违约责任。甲方没有积极采取措施，或者未及时通知乙方，应当对乙方损失承担赔偿责任。
　　
2、产品损毁、灭失的风险，甲方在乙方仓库交付前由甲方承担，在乙方仓库交付后由乙方承担。
　　
九、违约责任：
　　
1、甲方逾期交付的，如乙方同意收取，视为甲方完全履行合同。如乙方认为不再需要购买该产品，甲方应退还乙方支付的预付款。
　　
2、甲方交付的产品的规格与约定不符的，应当负责调换；数量与约定不符的，对于多出的部分，乙方可以选择按价接收或者退还甲方，对缺少的部分，甲方应负责补齐或减少相应价款。
　　
3、 甲方交付的产品质量与约定不符，乙方同意收货的，双方应当按质重新约定价格。乙方不同意收货的，甲方应当更换。甲方不能更换的，应退还乙方支付的预付款。
　　
4、 乙方迟延付款的，每迟延一日，按照迟延给付部分的万分之四支付违约金。
　　
十、合同争议的解决：
　　双方在履行合同中如发生争议，应先协商解决，协商不成的，通过如下第 种方式解决：
　　
1、 向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉；
　　
2、 向北京仲裁委员会提请仲裁。
　　十
一、合同生效：
　　
1、本合同签订于北京市 区，由双方授权代表签字并加盖公司印章后生效。
　　
2、双方基于本合同订货的订货单、确认书均具有法律效力。订货单、甲方确认书的传真件与原件具有同等法律效力。
　　甲方：××公司 　　乙方：北京××机电设备有限公司
　　授权代表： 　　授权代表：
　　年 月 日
以上是不锈钢管采购合同

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 　甲方:　　乙方:　　工程名称:　　合同签约地点：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.　　
一、工程概况：　　
1、项目名称：　　
2、项目地址：　　
3、合同签订地点：　　
二、承包方式：　　
1、综合单价包干，该单价已包括（包成品制作、包安装、包竣工验收，保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、税金、材质检验费等、玻璃洁净、材料的场内外运输、保险及风险等一切措施费、利润等费用）。　　
2、结算方式：综合单价×工程量（按现场实际门窗安装尺寸计算面积计算工程量）。。　　本工程各分项综合单价为：推拉门元/㎡、推拉窗元/㎡、观光电梯幕墙元/㎡、地下通道玻璃幕墙元/㎡、地下通道钢结构雨棚元/㎡、观光电梯钢结构元（单项）、地下通道钢结构元（单项）。结算时工程量以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。　　
3、工程量暂定为：㎡，工程暂定总造价为：元。　　
三、材质要求：　　
1、铝合金型材表面处理为粉末喷涂，颜色按甲方指定样品。推拉窗采用90系列，主材壁厚不低于
1.4mm；推拉门采用90系列，主材壁厚不低于
2.0mm。百叶窗采用50系列，百叶框壁厚不低于
1.2mm，百叶片壁厚不低于
1.0mm。门窗玻璃全部采用5+6
A+5mm中空双钢化防辐射白玻。　　门窗数量以交工验收的数量，尺寸中标单位现场测量制作安装，每套门窗必须有制作厂家铝合金商标标识。　　
2、胶条必须使用“荣基”品牌，材质必须采用三元乙丙胶条或橡胶条，保修期内不得硬化。玻璃胶使用“广东白云”或“杭州之江”品牌。所有五金配件必须使用“坚朗”品牌，推拉门窗均使用月牙锁、双尼轮滑轮。门窗所有螺丝必须采用不锈钢螺丝。　　
3、玻璃幕墙、钢结构顶棚及玻璃屋顶、钢结构雨棚　　酒店观光电梯采用140系列隐框幕墙，铝合金型材壁厚：主龙骨壁厚
3.0mm，横梁壁厚
2.5mm。玻璃采用8mm厚白玻热弯钢化。钢梁材料规格及要求严格按招标图纸。　　4地下室出入口幕墙采用140系列隐框幕墙，铝合金型材壁厚：主龙骨壁厚
3.0mm，横梁壁厚
2.5mm。玻璃采用5+6A+5mm厚中空双钢化白玻。　　
5、地下室出入口钢结构雨棚使用6+
1.14pvb+6mm双钢化夹胶玻璃，钢结构材质及沿口包边铝板必须严格按招标图纸报价。　　
6、地下室出入口顶棚及玻璃屋顶使用6+
1.14pvb+6mm双钢化夹胶玻璃，钢结构材质及沿口包边铝板必须严格按招标图纸报价。　　
7、玻璃雨棚及屋顶、玻璃幕墙的胶必须使用“广东白云”或“杭州之江”品牌。五金件必须使用“坚朗”品牌，隐框幕墙开启扇使用两点锁。　　
8、幕墙所采用的连接螺丝必须全部为不锈钢材质。　　
四、验收标准：　　门窗应达到G
B/T的标准要求，气密等为3级、水密性不少于3级、风压不少于3级，　　
1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；提供原材料及质量检测报告，具体检测项目应当包括：品牌、型材、涂层厚度、五金配件、质检部门检测报告等，乙方未能提供上述资料的甲方有权拒收。　　
2、乙方应当在物品进场后对货物的品种、规格、尺寸、数量进行监理报验，报验合格后方可安装，验收不合格，对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。　　
3、甲方有权要求货物与封存样品核对验收，并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。　　
4、双方对于封样以及复检的办法，按《住宅建设门窗应用规范》和《建筑节能工程施工质量验收规范》等有关规定执行，不得有漏刷防腐层现象否则拒绝验收。　　
5、双方约定的复检检测鉴定机构为万宁市质量技术监督局质监站，检测费由乙方承担。　　
五、付款方式：　　
1、本工程不设预付款；　　
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的50%给乙方；　　
3、门窗框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的80%给乙方；　　
4、门窗安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的90%给乙方；　　
5、工程竣工验收合格后三个月内，双方办理完本工程结算工作。结算资料双方确认签字且竣工资料全部归档后5天内甲方支付至工程结算总额的95%，余额5%作为保修金，保修期满后一个月内无息返还。　　
6、乙方依据甲方现场签字盖章后的验收单，开合格等额的发票办理工程款支付手续。　　
六、双方责任；　　甲方不提供施工单位的仓库、住宿等责任，施工单位自行解决。　　
1、甲方责任：　　协调现场安装条件及土建分包单位施工配合费标准（门窗工程暂定总价的
1.5%以下）门窗安装单位或与总包施工单位协商确定。　　接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可，不负责现场保管的责任。按合同要求及时付款。　　
2、乙方责任：　　
（
1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装，含外框封闭等一切工序，现场确定门窗的开启方向并承担责任。　　
（
2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责。　　
（
3）质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权追溯违约金每次1万元，甲方自行维修所造成的费用继续向乙方索赔全部款项。　　
（
4）安装合格后的门窗乙方负责成品保护，及安装验收后的技术资料的收集整理工作。负责门框封闭后的防水处理工作。　　
（
5）门窗水泥套口土建完成后，门窗安装单位必须做外框防水密封胶处理，确保不会因收缩裂缝渗水现象。　　
（
6）乙方已加工或安装完成的（半）成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。　　
七、保修条款　　铝合金门窗、玻璃幕墙、百叶窗等质量保证期为交工验收后24个月，质保期内免费维修。（非人为因素造成的门窗、幕墙、铝合金材质翘曲变形、门窗开关不灵活有噪音响声，玻璃自然爆裂或其它材质变形老化、门窗漏水，胶条硬化裂变、五金配件生锈、或者使用了与招标合同文件不相符的材料等、铝合金材料涂层脱落变色、腐蚀氧化等。）　　
八、违约责任　　
1、甲方违约责任　　（
1）甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。　　（
2）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当负责。　　（
3）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。　　（
4）因非乙方原因造成乙方不能按时交货或安装工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。　　
2、乙方违约责任　　（
1）因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交货的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金；逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。　　（
2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任，安装工期不予延长。　　（
3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。　　
九、争议解决方式　　本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民提讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。　　
十、其他约定　　
1、本合同一式六份，乙方持二份。具有同等法律效力。　　
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。　　
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。　　
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。　　
5、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在7日内提供书面证明。　　
6、补充事项
一：如甲方中途补充（增加、变更）采购数量，乙方不得拒绝或提价，并履行以上合同条款要求。　　
7、补充事项
二：乙方在签订合同时应提交公司营业执照、资质、税务登记、企业代码证、法人身份证明、委托人委托书及身份证等复印件，原件备验。招标文件为合同条款不可分割的一部分，也不合同相抵触条款以合同为准。　　以下为签署页，无合同正文。　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：　　住所：住所：　　法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：　　土建单位电话：　　负责人：传真：　　开户银行：　　帐号：　　税务登记证号：

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 　甲方:　　乙方:　　工程名称:　　合同签约地点：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.　　
一、工程概况：　　
1、项目名称：　　
2、项目地址：　　
3、合同签订地点：　　
二、承包方式：　　
1、综合单价包干，该单价已包括（包成品制作、包安装、包竣工验收，保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、税金、材质检验费等、玻璃洁净、材料的场内外运输、保险及风险等一切措施费、利润等费用）。　　
2、结算方式：综合单价×工程量（按现场实际门窗安装尺寸计算面积计算工程量）。。　　本工程各分项综合单价为：推拉门元/㎡、推拉窗元/㎡、观光电梯幕墙元/㎡、地下通道玻璃幕墙元/㎡、地下通道钢结构雨棚元/㎡、观光电梯钢结构元（单项）、地下通道钢结构元（单项）。结算时工程量以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。　　
3、工程量暂定为：㎡，工程暂定总造价为：元。　　
三、材质要求：　　
1、铝合金型材表面处理为粉末喷涂，颜色按甲方指定样品。推拉窗采用90系列，主材壁厚不低于
1.4mm；推拉门采用90系列，主材壁厚不低于
2.0mm。百叶窗采用50系列，百叶框壁厚不低于
1.2mm，百叶片壁厚不低于
1.0mm。门窗玻璃全部采用5+6
A+5mm中空双钢化防辐射白玻。　　门窗数量以交工验收的数量，尺寸中标单位现场测量制作安装，每套门窗必须有制作厂家铝合金商标标识。　　
2、胶条必须使用“荣基”品牌，材质必须采用三元乙丙胶条或橡胶条，保修期内不得硬化。玻璃胶使用“广东白云”或“杭州之江”品牌。所有五金配件必须使用“坚朗”品牌，推拉门窗均使用月牙锁、双尼轮滑轮。门窗所有螺丝必须采用不锈钢螺丝。　　
3、玻璃幕墙、钢结构顶棚及玻璃屋顶、钢结构雨棚　　酒店观光电梯采用140系列隐框幕墙，铝合金型材壁厚：主龙骨壁厚
3.0mm，横梁壁厚
2.5mm。玻璃采用8mm厚白玻热弯钢化。钢梁材料规格及要求严格按招标图纸。　　4地下室出入口幕墙采用140系列隐框幕墙，铝合金型材壁厚：主龙骨壁厚
3.0mm，横梁壁厚
2.5mm。玻璃采用5+6A+5mm厚中空双钢化白玻。　　
5、地下室出入口钢结构雨棚使用6+
1.14pvb+6mm双钢化夹胶玻璃，钢结构材质及沿口包边铝板必须严格按招标图纸报价。　　
6、地下室出入口顶棚及玻璃屋顶使用6+
1.14pvb+6mm双钢化夹胶玻璃，钢结构材质及沿口包边铝板必须严格按招标图纸报价。　　
7、玻璃雨棚及屋顶、玻璃幕墙的胶必须使用“广东白云”或“杭州之江”品牌。五金件必须使用“坚朗”品牌，隐框幕墙开启扇使用两点锁。　　
8、幕墙所采用的连接螺丝必须全部为不锈钢材质。　　
四、验收标准：　　门窗应达到G
B/T的标准要求，气密等为3级、水密性不少于3级、风压不少于3级，　　
1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；提供原材料及质量检测报告，具体检测项目应当包括：品牌、型材、涂层厚度、五金配件、质检部门检测报告等，乙方未能提供上述资料的甲方有权拒收。　　
2、乙方应当在物品进场后对货物的品种、规格、尺寸、数量进行监理报验，报验合格后方可安装，验收不合格，对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。　　
3、甲方有权要求货物与封存样品核对验收，并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。　　
4、双方对于封样以及复检的办法，按《住宅建设门窗应用规范》和《建筑节能工程施工质量验收规范》等有关规定执行，不得有漏刷防腐层现象否则拒绝验收。　　
5、双方约定的复检检测鉴定机构为万宁市质量技术监督局质监站，检测费由乙方承担。　　
五、付款方式：　　
1、本工程不设预付款；　　
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的50%给乙方；　　
3、门窗框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的80%给乙方；　　
4、门窗安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的90%给乙方；　　
5、工程竣工验收合格后三个月内，双方办理完本工程结算工作。结算资料双方确认签字且竣工资料全部归档后5天内甲方支付至工程结算总额的95%，余额5%作为保修金，保修期满后一个月内无息返还。　　
6、乙方依据甲方现场签字盖章后的验收单，开合格等额的发票办理工程款支付手续。　　
六、双方责任；　　甲方不提供施工单位的仓库、住宿等责任，施工单位自行解决。　　
1、甲方责任：　　协调现场安装条件及土建分包单位施工配合费标准（门窗工程暂定总价的
1.5%以下）门窗安装单位或与总包施工单位协商确定。　　接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可，不负责现场保管的责任。按合同要求及时付款。　　
2、乙方责任：　　
（
1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装，含外框封闭等一切工序，现场确定门窗的开启方向并承担责任。　　
（
2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责。　　
（
3）质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权追溯违约金每次1万元，甲方自行维修所造成的费用继续向乙方索赔全部款项。　　
（
4）安装合格后的门窗乙方负责成品保护，及安装验收后的技术资料的收集整理工作。负责门框封闭后的防水处理工作。　　
（
5）门窗水泥套口土建完成后，门窗安装单位必须做外框防水密封胶处理，确保不会因收缩裂缝渗水现象。　　
（
6）乙方已加工或安装完成的（半）成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。　　
七、保修条款　　铝合金门窗、玻璃幕墙、百叶窗等质量保证期为交工验收后24个月，质保期内免费维修。（非人为因素造成的门窗、幕墙、铝合金材质翘曲变形、门窗开关不灵活有噪音响声，玻璃自然爆裂或其它材质变形老化、门窗漏水，胶条硬化裂变、五金配件生锈、或者使用了与招标合同文件不相符的材料等、铝合金材料涂层脱落变色、腐蚀氧化等。）　　
八、违约责任　　
1、甲方违约责任　　（
1）甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。　　（
2）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当负责。　　（
3）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。　　（
4）因非乙方原因造成乙方不能按时交货或安装工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。　　
2、乙方违约责任　　（
1）因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交货的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金；逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。　　（
2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任，安装工期不予延长。　　（
3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。　　
九、争议解决方式　　本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民提讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。　　
十、其他约定　　
1、本合同一式六份，乙方持二份。具有同等法律效力。　　
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。　　
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。　　
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。　　
5、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在7日内提供书面证明。　　
6、补充事项
一：如甲方中途补充（增加、变更）采购数量，乙方不得拒绝或提价，并履行以上合同条款要求。　　
7、补充事项
二：乙方在签订合同时应提交公司营业执照、资质、税务登记、企业代码证、法人身份证明、委托人委托书及身份证等复印件，原件备验。招标文件为合同条款不可分割的一部分，也不合同相抵触条款以合同为准。　　以下为签署页，无合同正文。　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：　　住所：住所：　　法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：　　土建单位电话：　　负责人：传真：　　开户银行：　　帐号：　　税务登记证号：

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 　甲方:　　乙方:　　工程名称:　　合同签约地点：　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同意签订本合同，以资共同遵守.　　
一、工程概况：　　
1、项目名称：　　
2、项目地址：　　
3、合同签订地点：　　
二、承包方式：　　
1、综合单价包干，该单价已包括（包成品制作、包安装、包竣工验收，保修期内免费维保、半成品材料费、运费、安装验收费、税金、材质检验费等、玻璃洁净、材料的场内外运输、保险及风险等一切措施费、利润等费用）。　　
2、结算方式：综合单价×工程量（按现场实际门窗安装尺寸计算面积计算工程量）。。　　本工程各分项综合单价为：推拉门元/㎡、推拉窗元/㎡、观光电梯幕墙元/㎡、地下通道玻璃幕墙元/㎡、地下通道钢结构雨棚元/㎡、观光电梯钢结构元（单项）、地下通道钢结构元（单项）。结算时工程量以现场实际安装并经甲乙双方共同确认的门窗实际尺寸计算。　　
3、工程量暂定为：㎡，工程暂定总造价为：元。　　
三、材质要求：　　
1、铝合金型材表面处理为粉末喷涂，颜色按甲方指定样品。推拉窗采用90系列，主材壁厚不低于
1.4mm；推拉门采用90系列，主材壁厚不低于
2.0mm。百叶窗采用50系列，百叶框壁厚不低于
1.2mm，百叶片壁厚不低于
1.0mm。门窗玻璃全部采用5+6
A+5mm中空双钢化防辐射白玻。　　门窗数量以交工验收的数量，尺寸中标单位现场测量制作安装，每套门窗必须有制作厂家铝合金商标标识。　　
2、胶条必须使用“荣基”品牌，材质必须采用三元乙丙胶条或橡胶条，保修期内不得硬化。玻璃胶使用“广东白云”或“杭州之江”品牌。所有五金配件必须使用“坚朗”品牌，推拉门窗均使用月牙锁、双尼轮滑轮。门窗所有螺丝必须采用不锈钢螺丝。　　
3、玻璃幕墙、钢结构顶棚及玻璃屋顶、钢结构雨棚　　酒店观光电梯采用140系列隐框幕墙，铝合金型材壁厚：主龙骨壁厚
3.0mm，横梁壁厚
2.5mm。玻璃采用8mm厚白玻热弯钢化。钢梁材料规格及要求严格按招标图纸。　　4地下室出入口幕墙采用140系列隐框幕墙，铝合金型材壁厚：主龙骨壁厚
3.0mm，横梁壁厚
2.5mm。玻璃采用5+6A+5mm厚中空双钢化白玻。　　
5、地下室出入口钢结构雨棚使用6+
1.14pvb+6mm双钢化夹胶玻璃，钢结构材质及沿口包边铝板必须严格按招标图纸报价。　　
6、地下室出入口顶棚及玻璃屋顶使用6+
1.14pvb+6mm双钢化夹胶玻璃，钢结构材质及沿口包边铝板必须严格按招标图纸报价。　　
7、玻璃雨棚及屋顶、玻璃幕墙的胶必须使用“广东白云”或“杭州之江”品牌。五金件必须使用“坚朗”品牌，隐框幕墙开启扇使用两点锁。　　
8、幕墙所采用的连接螺丝必须全部为不锈钢材质。　　
四、验收标准：　　门窗应达到G
B/T的标准要求，气密等为3级、水密性不少于3级、风压不少于3级，　　
1、乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；提供原材料及质量检测报告，具体检测项目应当包括：品牌、型材、涂层厚度、五金配件、质检部门检测报告等，乙方未能提供上述资料的甲方有权拒收。　　
2、乙方应当在物品进场后对货物的品种、规格、尺寸、数量进行监理报验，报验合格后方可安装，验收不合格，对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。　　
3、甲方有权要求货物与封存样品核对验收，并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。　　
4、双方对于封样以及复检的办法，按《住宅建设门窗应用规范》和《建筑节能工程施工质量验收规范》等有关规定执行，不得有漏刷防腐层现象否则拒绝验收。　　
5、双方约定的复检检测鉴定机构为万宁市质量技术监督局质监站，检测费由乙方承担。　　
五、付款方式：　　
1、本工程不设预付款；　　
2、乙方第一批材料到现场后5天内，甲方支付工程合同暂定总造价的50%给乙方；　　
3、门窗框安装完成且第一批玻璃到现场后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的80%给乙方；　　
4、门窗安装完成并验收合格后5天内，甲方支付至合同暂定总造价的90%给乙方；　　
5、工程竣工验收合格后三个月内，双方办理完本工程结算工作。结算资料双方确认签字且竣工资料全部归档后5天内甲方支付至工程结算总额的95%，余额5%作为保修金，保修期满后一个月内无息返还。　　
6、乙方依据甲方现场签字盖章后的验收单，开合格等额的发票办理工程款支付手续。　　
六、双方责任；　　甲方不提供施工单位的仓库、住宿等责任，施工单位自行解决。　　
1、甲方责任：　　协调现场安装条件及土建分包单位施工配合费标准（门窗工程暂定总价的
1.5%以下）门窗安装单位或与总包施工单位协商确定。　　接到乙方通知后及时到现场验收并签字认可，不负责现场保管的责任。按合同要求及时付款。　　
2、乙方责任：　　
（
1）乙方应当按照合同约定保质保量按时供货按时安装，含外框封闭等一切工序，现场确定门窗的开启方向并承担责任。　　
（
2）乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底，在安装施工过程中所发生的一切安全责任事故，乙方自己处理并负全责。甲方及监管单位概不负责。　　
（
3）质保期内乙方免费保修，接到甲方或者建设单位通知必须48小时内到达现场进行免费维修，如推迟不到现场，甲方有权追溯违约金每次1万元，甲方自行维修所造成的费用继续向乙方索赔全部款项。　　
（
4）安装合格后的门窗乙方负责成品保护，及安装验收后的技术资料的收集整理工作。负责门框封闭后的防水处理工作。　　
（
5）门窗水泥套口土建完成后，门窗安装单位必须做外框防水密封胶处理，确保不会因收缩裂缝渗水现象。　　
（
6）乙方已加工或安装完成的（半）成品，甲方提出修改或变更时，乙方应积极配合。但甲方应按实给予乙方签证及费用补偿。　　
七、保修条款　　铝合金门窗、玻璃幕墙、百叶窗等质量保证期为交工验收后24个月，质保期内免费维修。（非人为因素造成的门窗、幕墙、铝合金材质翘曲变形、门窗开关不灵活有噪音响声，玻璃自然爆裂或其它材质变形老化、门窗漏水，胶条硬化裂变、五金配件生锈、或者使用了与招标合同文件不相符的材料等、铝合金材料涂层脱落变色、腐蚀氧化等。）　　
八、违约责任　　
1、甲方违约责任　　（
1）甲方按合同约定支付工程款，每延期一天则按该笔应付工程款金额的千分之叁给乙方作为违约金。　　（
2）由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当负责。　　（
3）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。　　（
4）因非乙方原因造成乙方不能按时交货或安装工期延长时，甲方应及时予以协调解决，工期或交货期相应顺延。　　
2、乙方违约责任　　（
1）因乙方自身原因或责任导致逾期超过5日未交货的，应当每日按该批逾期交货价款的千分之叁向甲方支付违约金；逾期交货超过15日的，甲方有权解除合同。　　（
2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当承担逾期交货的违约责任，安装工期不予延长。　　（
3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。　　
九、争议解决方式　　本合同所发生的争议，双方可以协商或向合同签订地点人民提讼申请或仲裁委员会仲裁调解解决。　　
十、其他约定　　
1、本合同一式六份，乙方持二份。具有同等法律效力。　　
2、本合同有效期自双方签字盖章之日起，至工程保修期满、工程款全部结清之日止。　　
3、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。　　
4、双方应当在签订合同时乙方附营业执照副本等相关证件，并将复印件交付甲方备案。如果合同签约人不是法定代表人，应当提交授权委托书。　　
5、双方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时向对方通报不能履行合同的理由，并在7日内提供书面证明。　　
6、补充事项
一：如甲方中途补充（增加、变更）采购数量，乙方不得拒绝或提价，并履行以上合同条款要求。　　
7、补充事项
二：乙方在签订合同时应提交公司营业执照、资质、税务登记、企业代码证、法人身份证明、委托人委托书及身份证等复印件，原件备验。招标文件为合同条款不可分割的一部分，也不合同相抵触条款以合同为准。　　以下为签署页，无合同正文。　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：　　住所：住所：　　法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：　　土建单位电话：　　负责人：传真：　　开户银行：　　帐号：　　税务登记证号：

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 不锈钢楼梯扶手安装合同范本：业主（以下简称甲方）：联系电话：-施工队（以下简称乙方）：联系电话：-甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同
一、工程概况工程地址：--
二、价格清包工费：，大写：------其中水电工元木工元瓦工元油漆工元垃圾清运拆除费-元
三、付款方式
1、施工队进场第天，预支生活费：元
2、木工完成，付-元
3、瓦工完成，付-元
4、工程竣工，付-元
5、保修金-元，从竣工之日起月后支付。
四、设计
1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作.
2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.
2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.
3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.
4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失.
5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.
6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.
7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.
8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作.
9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。
六、工期从年月日起至年月------日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天
七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。
八、垃圾清运
1、垃圾袋装化
2、垃圾应日日清
3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所
九、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。
2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。
3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。
4、乙方应具备在镇江市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。
5、乙方指定为工地现场负责人，为替补负责人。
6、在合同价内，乙方应提供人次跟随甲方挑选材料。
7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2（1人）人以上的施工人员。
8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。
十、施工机具
1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。
2、因工具所产生的易耗品（如钻头、锯片等）由甲乙双方各自承担一半，甲方代购，在工程完工后结算。十
一、工地现场管理
1、现场禁止使用明火。
2、现场禁止吸烟。
3、油漆材料必须和其他材料分开放置。十
二、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（水、电问题）乙方必须在24小时内赶到并维修。
3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十
三、合同附件
1、施工项目清单。
2、双方认可的报价单。
3、乙方开出的材料采购清单。十
四、合同争议
1、出现争议甲乙双方先协商。
2、协商不成可向争议所在地提讼。

[律师回复] 甲方(购方)：____________________________________ 　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 　　法定代表人：____________ 职务：____________ 　　乙方(销方)：____________________________________ 　　地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 　　法定代表人：____________ 职务：____________ 　　为了促进农副产品生产的发展，沟通城乡流通渠道，为城镇人民和对外贸易提供丰富的农副产品，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 　　第一条 交售日期、数量及价格 　　
1.乙方必须在____年____月以前(或____月____旬内)，向甲方交售____(农副产品)____斤(担)。 　　
2.甲方应按照物价主管部门规定的价格(国家允许议价的，价格由甲、乙双方协商议定)，向乙方计付货款。 　　
3.甲、乙双方的任何一方如需提前或延期交货与提货，均应事先通知对方，达成协议后按协议执行。 　　第二条 品种、等级、质量及包装 　　
1.____ (农副产品)的品种、等级和质量，按下列第( )项执行： 　　
(1)按国家标准执行; 　　
(2)按部颁标准执行; 　　
(3)按地区标准执行; 　　
(4)由甲、乙双方协商确定。 　　
2.____ (农副产品)的包装，按下列第( )项办理： 　　
(1)按国家或部门规定的办法执行; 　　
(2)由甲、乙双方协商包装办法。 　　包装物由乙(甲)方供应，包装物的回收办法另订附件。 　　第三条 交(提)货方式 　　
1.交(提)货方式按下列第( )项办理： 　　
(1)送货，乙方应按合同规定的时间送往____(接收地点)，交货日期以发运时运输部门的戳记为准; 　　
(2)提货，乙方应按合同规定的时间通知甲方提货，以发出通知之日作为通知提货时间; 　　
(3)代运，乙方应按甲方的要求，选择合理的运输路线和运输工具，向运输部门提报运输计划，办理托运手续。交货日期以发运时运输部门的戳记为准。 　　第四条 农副产品的验收地点 　　(实行乙方送货或乙方委托运输部门代运的，以接收地点为验收地点;实行甲方提货的，以提货地点为验收地点。) 　　第五条 验收办法 　　(合同应明确规定：
(1)验收期限;
(2)验收手续;
(3)验收标准;
(4)由谁负责验收;
(5)在验收中对产量质量发生争议，应按《中华人民共和国标准化法》的规定，交质量监督检验机构裁决。) 　　第六条 货款结算办法 　　乙方交售的____(农副产品)经验收合格后，甲方应在____天之内，通过银行转帐(或按银行的规定以现金)向乙方支付货款。 　　第七条 乙方的违约责任 　　
1.乙方交货数量少于合同的规定而甲方仍然需要的，以及供方逾期交货而甲方仍需要的，应照数补交，乙方并应比照人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款总值计算，向甲方偿付逾期交货的违约金;乙方超过规定期限不能交货的，应偿付甲方不能交货部分货款总值____%(1%～20%)的违约金;因逾期交货，甲方不再需要的，由乙方自行处理，并向甲方偿付该部分货款总值____%(1%～20%)的违约金。 　　
2.乙方如因违约自销或因套取超购加价款而不履行合同时，应向甲方偿付不履行合同部分货款总值____%(5%～25%的幅度)的违约金，并退回套取的加价款和奖售、换购的物资;乙方违约自销多得的收入，由工商行政管理部门没收上交国家财政。 　　
3.乙方在交售____(农副产品)中掺杂使假、以次充好的，甲方有权拒收，乙方同时应向甲方偿付该批货款总值____%(5%～25%)的违约金。乙方交售的鲜活产品如有污染或疾病的，甲方有权拒收，并可按国家有关规定处理。 　　
4.乙方的包装不符合规定，发货前需返修或重新包装的，应负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。发货后因包装不善给甲方造成损失的，应赔偿其实际损失。乙方由于返修或重新包装而造成逾期交货的，按逾期交货处理。 　　
5.甲方按乙方通知的时间、地点提货而未提到的，乙方应负逾期交货的违约责任，并承担甲方因此而支付的实际费用。 　　
6.因数量、质量、包装或交货期限不符合合同规定而被拒收的产品，甲方应代供方保管。在代保管期间，乙方应负责支付实际开支的一切费用，并承担非因保管、保养不善所造成的损失。 　　
7.甲方根据乙方的要求预付定金的，供方在不履行或不完全履行合同时，应加倍偿还。 　　
8.实行送货或代运的，乙方错发到货地点或接货单位(人)时，应按合同规定重新发货或将错发的货物送到合同规定的地点、接货单位(人)，并承担因此多付的运杂费及其他费用;造成逾期交货的，还应偿付逾期交货的违约金。乙方未经征得甲方同意，擅自改变合同规定的运输路线或运输工具的，应承担因此多支付的费用。 　　
9.乙方在接到甲方验收产品提出的书面异议后，应在15天内做出处理，如乙方未按时处理，可视为默认。 　　第八条 甲方的违约责任 　　
1.甲方在合同执行中退货的，应偿付乙方退货部分货款总值____%(5%～25%)的违约金。因此造成乙方损失的，还应根据实际情况赔偿其损失。 　　
2.甲方无故拒收送货或代运的产品，应向乙方偿付被拒收货款总值____%(5%～25%)的违约金，并承担因此而造成的损失和费用。 　　
3.按合同规定提货的产品，乙方通知提货而逾期提货的，除比照银行有关延期付款的规定，按逾期提货(收购)部分货款总值计算偿付违约金以外，还应承担乙方在此期间所支付的保管费或保养费，并承担因此而造成的其他实际损失。 　　
4.甲方未按合同规定的期限付款的，应按银行有关延期付款的规定，向乙方偿付延期付款的违约金。 　　
5.甲方未按合同规定提供包装物的，乙方交货日期得顺延，甲方并应向乙方偿付延期付款的违约金。因此造成乙方损失的，甲方还应根据实际情况赔偿其损失。 　　
6.甲方如向乙方预付定金的，在不履行或不完全履行预购合同时，无权收回未履行部分的预付定金。 　　
7.甲方必须承担因错填或临时改变到货地点而多支付的一切费用。 　　
8.甲方在合同规定的验收期限内，未进行验收或验收后未在规定期限内提出异议，视为默认。 　　
9.在合同规定的验收期限内，未进行验收或进行验收后未提出书面质量异议的，即视为默认符合规定。对于提出质量异议或因其他原因拒收，应负责妥善保管，等候处理，不得动用。一经动用即视为接收，甲方应按期向乙方付款，如不按期付款，则按延期付款处理。 　　第九条 不可抗力 　　甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。乙方如果由于不可抗力造成产品质量不符合合同规定的，不以违约论。对这些产品的处理办法，可由甲、乙双方协商决定。 　　农副产品因受气候影响早熟或晚熟的，交货日期经双方协商，可适当提前或推迟。 　　第十条 合同的变更与解除 　　甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时，应及时通知对方，并采用书面形式由双方达成协议。未达成协议以前，原合同仍然有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之日起15天内做出答复，当事人双方另有约定的，按约定的期限答复，逾期不做答复的，即视为默认。 　　第十一条 其他约定 　　违约金或赔偿金，应在甲、乙双方商定的日期内或由有关部门确定责任后10天内偿付，否则，按逾期付款处理。 　　第十二条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。 　　第十三条 本合同于____年____月____日在________ 签订，有效期至____年____月____日。 　　甲方：________________________ 　　代 表 人：________ 　　开户银行：________ 　　帐号：____________ ____年__月__日 　　乙方：________________________ 　　代 表 人：________ 　　开户银行：________ 　　帐号：____________ ____年__月__日

[律师回复] 甲方(建设单位)：
乙方(施工单位)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：
一、工程概况：
1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格
2、 略;
3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);
4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。
二、合同工期：
从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。
三、甲方责任：
1、如期.办-理.拨款结算;
2、指派专人为甲方工地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。
四、乙方责任：
1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现
质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;
2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;
3、指派专人为乙方工地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收;
4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元
工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。
五 、质 量 验 收 ：
以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据，达到合格标准。
六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________ 法院起诉。
七 、合 同 一 式 两 份 ，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。
八、备注
甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
年 月 日

[律师回复] 甲方：江苏＃电器有限公司
乙方：
甲乙双方经平等协商，就＃电器
2、3楼营业区电梯周围不锈钢扶手工程承包给乙方施工，就相关事宜达成了共识，签订如下合同条款：
一、包工方式
乙方包工包料
二、材料要求
1、此合同全部用料均为优质不锈钢料，必须按甲方确认的材料规格用料，保证管径、管壁厚度符合用材要求。
2、楼内楼梯防护栏用料由乙方提供：型号304 ，管壁足0.8㎜ ， 立柱管径ф51㎜ ，扶手管径ф63㎜，横撑管径ф32㎜，立撑管径ф22㎜。
三、质量要求
1、必须按甲方要求施工，保证式样、规格尺寸一致。
2、不锈钢焊接口为全口径满焊，不得漏焊。焊口必须平整，焊口表面作打磨处理，不能有毛刺，要有较高的光洁度。
3、不锈钢表面不能有划痕及凹凸。
4、地脚安装必须牢固。
5、与墙面、地面接触处，必须加扣压盖。
6、楼梯转角处转弯自然、匀称，弧形角度统一。
四、工期要求
全部工期为 天，从双方签订合同之日起，按日历天数计算。乙方自签订合同之日起 天内准备制作好所有材料，听甲方通知入场安装，必须确保在 天内安装完工。
五、工程价款
包工包料380元/M。以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用，即成品费用。此外，甲方不再向乙方支付任何费用。
工程总价款待完工后，现场量尺，据实结算。
六、付款方式
1、
2、
3、按工程总价款的5%，留取质量保证金，质保期为三个月，待质保期满，甲方将此款一次性付给乙方。
七、相关约定
1、乙方应加强对在甲方现场施工作业的全体员工进行安全培训与教育，加强施工现场的安全管理，杜绝违规作业，确保施工人员的人身安全。如果出现人身安全事故，其责任与赔偿全部由乙方自行负责，甲方不承担任何责任与费用。
2、乙方应强化对现场作业进行严格的防火管理。电源线路与插坐插头等按技术规范配置。任何人不得在楼内吸烟、用电饭锅、电炉子、电褥子等设施。如果因乙方原因造成火灾等事故，乙方承担全部责任并赔偿经济损失。
3、乙方要加强对员工进行珍惜劳动成果成品保护的教育和管理，施工过程中，对其他工程队及其他工种的成品、半成品工程要注意保护。未经甲方同意，不得随意拆除和破坏已完工工程。乙方施工人员如果施工过程中，对成品、半成品工程造成损坏，乙方应赔偿经济损失。
4、乙方应注意施工现场卫生管理，及时清除施工垃圾、生活垃圾，如果不及时清理，甲方将安排人员清理，其人工费用从乙方工程款中扣除; 乙方人员必须遵守甲方现场管理制度不得在楼内便溺及泼水，未经相关人员同意不得动用甲方或第三方材料及物品，不得挪用防火设施、照明设施、安全防护设施，不得向室外楼外抛弃杂物，凡违者甲方将对当事人进行经济处罚，罚款将从乙方工程款中扣除。
5、本合同未尽事宜另行商定并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。
6、本同在履行过程中，如发生争议双方不能协商解决时，向和林县人民法院提起诉讼。
本合同一式两份，双方各执一份。双方签字后生效。
甲 方： 乙 方：
年 月 日 年 月 日

[律师回复] 上 诉 人(一审原告)：杨某某，女，汉族，1980年12月9日生，小学文
化，农民，住址：某县某城镇中和路9号。
联系电话： 。
被上诉人(一审被告)：余某某，女，汉族，1970年4月28日生，高中文
化，个体户，住址：某县某城镇某路929号。
上诉人因与被上诉人房屋租赁合同纠纷一案，不服某某省某某县人民法院(2008)某民初字第445号《民事判决书》的判决，认为该判决事实认定错误，判决结果没有建立在本案案件事实和证据基础上，而是建立在被上诉人的一面之词和对案件事实和证据的曲解之上，从而背离了“以事实为依据，以法律为准绳”基本审判原则，致使判决结果偏袒被上诉人，严重损害了上诉人的合法利益。判决结果显失公正，存在明显的事实认定错误，因此特依法提起上诉。
上诉请求：
1、二审法院依法撤销一审判决，并重新审理本案，依法改判支持上诉人的全部一审诉讼请求。
2、二审法院判决被告支付所欠租金的银行同期贷款利息 元。
3、本案一、二审诉讼费(包括一审司法鉴定费)由被上诉人全部承担。
事实与理由：
一审判决事实认定错误，不尊重客观事实，曲解案件事实，割裂了证据之间的逻辑联系，这种认定完全违背了客观事实，导致一审判决错误。具体理由如下：
一、一审法院认定被告没有拒付租金，没有违约，驳回原告终止合同的诉讼请求的判决错误
本案中，被告既有拒付租金的主观故意，又有拒付租金的客观行为，被告想尽一切办法，竭尽耍花招之能事，目的只有一个，即是拒付租金!其最终结果昭然若揭：拒付租金长达四个多月，而且拒付租金的事实仍在继续!

[律师回复] 买 方： 卖 方：
注册地址： 注册地址：
邮 编： 法人代表：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
合同签订地： 开户银行名称：
合同签订时间：2011 年 07 月 22 日 帐 号：
买、卖双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就某某项目的钢板采购事宜经平等协商达成如下协议以资共同遵守：
1、定义
1.1“合同”指本合同及本合同的有效组成文件，包括但不限于：
1.1.1 双方确认的买方采购订单、乙方销售单（传真件有效）；
1.1.2 必要时买方提供给卖方的的技术图纸等资料；
1.1.3 双方的招投标文件；
1.1.4 卖方应提供的货物合格证明、货物质量保证保修期证明、货物使用说明书、货物检验报告书等相关资料；
1.1.5 买方确认的卖方货物合格验收报告或验收单；
1.1.6 双方签订的补充协议或签章确认的来往信函。
1.2“合同价款”指卖方将货物运至买方指定地点的价格，其中包括但不限于制造费、包装运输费用、装卸费用、保险费用、可能出现的知识产权费用、开具增值税发票、运输发票及其他卖方应缴纳税费、卖方应提供的伴随服务和售后服务费用在内等全部费用。
~ 1 / 5 ~
1.3“货物”指卖方按照合同要求应供给买方的所有物品及买方要求提供的书面材料。
1.4“服务”指合同涉及的指导、技术协助及其它买方要求的服务。以上是对钢板采购合同范文是怎样的的相关解答，祝你好运哈。

[律师回复] 发包方：
　　承包方：
　　甲方将 工程于 年 月 日发包给乙方，采用包工包料方式进行施工，为明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工明确，互惠互利等原则，根据本工程具体情况特商定如下，共同遵守执行：
　　
一、工程内容：
　　
二、承包价格：
　　
三、双方责任：
　　
1、甲方应为乙方提供方便的施工电源、材料堆放库房及场地。
　　
2、甲方应为乙方协调社区的施工负责人员及电工等相关人员。
　　
3、甲方应在施工现场安排工程监理以便乙方精心施工并对乙方提供的材料把关后进行施工，雨雪天和变更工程应顺延工期。
　　
4、乙方应为甲方精心施工保质保量。
　　
5、乙方应爱护社区的公共设施及公共卫生，遵守社区的规章制度。
　　
6、乙方在材料进入工地后经甲方验收安置。
　　
7、乙方施工人员应听从甲方负责人的安排及指导否则有权停工。
　　
四、工程质量及验收：
　　工程应按国家颁布的工程施工细则进行规范施工，按工期完工后待甲方验收合格后三个工作日付清全部工程款，否则双方将进入司法程序。
　　
五、结款方法：
　　材料进场后付款 %，安装后付款 %，验收合格后付款 %，及 元整， %剩余款项总体交工后三个工作日内全部结清，如不能按时付给工程材料款，乙方将无法正常施工并有权退离施工场地。
　　
六、工程期限：
　　
七、合同内未尽事宜达成共识后方可继续施工，望甲乙双方共守诚信以便工程顺利进行及其愉快合作。
　　
八、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，本合同自竣工后，甲方付清全部工程款自动失效。
　　甲方（发包方） 甲方法人：
　　乙方（承包方） 乙方负责人：
　　年 月 日 这就是标准的不锈钢板工程合同范本，对你一定会有用处的。

[律师回复]
一、营业执照上的经营范围，是由申请者根据经营方向申请的，由工商机关审核确定的。零售业是行业，这个经营范围无法简单说明。
二、营业执照经营范围大全有7大类。分别是：
1、贸易类公司经营范围：日用百货、化妆品、食品、保健食品等
2、服务类公司经营范围：电脑图文设计、制作、喷绘、包装盒的设计等
3、建筑安装类经营范围：室内装潢及设计、园林绿化、园林绿化工程施工、土建等
4、科技类经营范围：计算机软硬件开发销售，计算机、电子、生物、医药、汽车技术领域内的四技服务，生物工程及生物制品研制等
5、咨询类经营范围：商务信息咨询、房地产信息咨询、旅游信息咨询、财务信息咨询、家政服务咨询、企业管理咨询等
6、生产类经营范围：涂料生产加工、食品生产加工、机械设备制造加工
7、外高桥保税区企业：国际贸易、转口贸易等。

[律师回复] 甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
甲乙双方经平等协商，甲方就 不锈钢工程承包给乙方施工，就相关事宜达成了共识，签订如下合同条款：
一、包工方式
乙方包工包料
二、材料要求
1、此合同全部用料均为优质不锈钢料，按甲方确认的材料规格用料，符合用材要求。
三、质量要求
1、按甲方要求施工，保证式样、规格尺寸一致。
2、不锈钢表面不能有凹凸及变形。
3、护栏与墙面、地面接触处，必须加扣压盖。
4、楼梯转角处转弯自然、匀称。
四、工程价款
包工包料防盗窗 /平方，护栏 /米以上费用为主材、辅料、工时费等全部费用，即成品费用。
五、付款方式
按工程总价款的5%，留取质量保证金，质保期为三个月，待质保期满，甲方将此款一次性付给乙方。
六、相关约定
1、甲方提供水、电源、场地等。
2、本合同未尽事宜另行商定并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。
本合同一式两份，双方各执一份。双方签字后生效。
甲 方： 乙 方：
年 月 日 年 月 日

[律师回复] 合同编号：025 甲方： 签定地点： 市
　　乙方： 签定日期; 年 月 日
　　为严格保障人民用药安全有效，保护合同双方的合法权益，明确双方履行的义务，根据《中华人民共和国食品药品管理法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等协商的基础上签定本合同并共同信守以下条款：
　　一、产品名称、规格、单位、数量、金额：
　　三、交货时间、地点及到站：合同签订后 内交货，送货到乙方指定医院并负责安装
　　四、结算方法：签订合同后乙方一次性结清所有货款到指定的账户上
　　五、违约责任：
　　甲乙双方的任何一方有违约行为的，应负违约责任并向对方支付违约金。因违约使对方遭受损失的，如违约金不足以抵补损失时，还应支付赔偿金补偿其差额。如违约金过分高于或低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加。
　　
1、甲乙双方所签订的具体合同要求，一方未能履行或未能完全不履行合同时，应向对 方提出书面申请，如果对方拒绝接受，违约方应支付合同货款总值5%计算。但遇 双方协商办理变更或解除合同手续的，不按违约处理。
　　
2、乙方逾期付款的，应按照利率1%计算，向甲方偿付逾期付款违约金。
　　
3、对应偿付的违约金、赔偿金、保管费用和各种经济损失，应在明确责任后，20天内 主动汇给对方，否则，按违约条款处理，但任何一方不得自行用扣发货物或扣付货 款充抵。医疗器械销售合同范本六、合同争议解决方法：先行协商、如协商不成，任何一方可向人民法院起诉，本协议以合 同签订地为诉讼管辖地。
　　七、其他约定事宜：
　　
1、甲方提供给乙方的商品因质量问题或不良反应引起医疗事故、纠纷的行政、法律、 经济处罚责任由甲方承担。
　　
2、甲方负责提供符合规定的证书和文件的。
　　
3、甲方银行账号：
　　
4、甲方设备配置清单及技术参数附后：(设备保修期一年)
　　八、本合同一式贰份，自双方签字之日起生效。本合同有效期至 年 月 日。
　　甲方代表签章： 乙方代表签章：
　　年 月 日 年 月 日
以上是关于医药商品购销合同管理范文的解答。

[律师回复] 不锈钢加工合同范本甲方（发包方）：________________________乙方(承包方):___________________________
第一条、工程概况
1、工地名称：___________________________________
2、工地位置：___________________________________
3、门窗面积：__________________________________
4、工程日期：______年______月_______日
4、制作加工造价：工程安装单价：_______元/㎡，预计__________平方米，总造价：_______元（结算按照实际平数计算）。
第二条、付款方式：
1、甲方以工程顶账房支付乙方的制作费用。
2、待工程验收合格后，乙方制作加工总费用的90%的金额，以工程顶账房作为支付乙方制作加工费用所用。
3、待工程验收合格后，甲方支付乙方5%的制作加工费用。剩余5%作为质量保证金，保质期满后无条件支付，保质期为1年。
第三条、门窗制作加工安装要求：
1、乙方按国家门窗制作安装规范进行施工。
2、甲方下发的制作加工图纸，乙方核对后再进行制作加工。
3、乙方有责任有义务对制作加工图纸提出合理的意见。
4、乙方有责任提供制作加工料单。
第四条、制作加工材料：甲方只负责提供主材料：方钢、不锈钢扣板、、地弹簧、门把手等；其余材料，如：焊条、切割片等一切辅料自行承担。
第五条、质量要求：
1、乙方按设计图纸施工。若图纸有所变更甲方会随时通知乙方，乙方要严格遵守国家有关门窗加工规范。如不遵守，损失全部由乙方负责。
2、在加工过程中，甲方提出变更原设计方案，乙方必须给予配合。
第六条、乙方职责
1、在规定的时间内完成工作量。
2、乙方应注意安全制作加工，遵守国家相关部门颁布的有关《安全施工条例》，如造成事故责任或因此发生的费用，均由乙方承担，与甲方无关。
第七条、如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。
第八条、本合同一式二份，经双方签字即日起，都具有法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）:_____________电话:_____________电话:_______________年月日

[律师回复] 您好！你问的房管局机打购房合同的具体范文如下
卖方：_______________(简称甲方)身份证号码：_____________________
地址：__________________________________________________________
买方：_______________(简称乙方)身份证号码：_____________________
地址：__________________________________________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条 合同标的：乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产(住宅)，该房地产建筑面积为______平方米。
第二条 上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)
第三条 付款时间与办法：
(一)甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币 ____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
(二)甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。
(三)税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，一切交易税费由_______方承担。
第四条 交房：
第五条 违约责任：
甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款(不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第五条 本合同主体
1.甲方是____________共______人。
2.乙方是____________共______人。
第六条、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
第七条 本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
第八条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第九条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加______万元的费用给甲方，即总房款为______万元。
第九条、双方约定的其他事项：___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
出卖方(甲方)_________________(手印)　　身份证号码：__________________
地 址：___________________　　邮 编：___________________
电 话：___________________ ;
购买方(乙方)__________________(手印)　　身份证号码：__________________
地 址：___________________　　邮 编：___________________
电 话：___________________
鉴证日期：_______年____月____日

[律师回复] 你好，属于质量问题应该去投诉一般是三种途径：物业公司房屋鉴定管理单位消费者权益保障组织业主在了解了住宅不同部位的不同保修年限后，应知晓房屋质量保修期内、外质量的不同管理部门及投诉接待机构。据该负责人介绍，住户入住后，属保修期内的有关住宅质量的投诉，开发商若不及时实地查看，妥善处理，业主可进一步投诉市建设工程质量监督总站及各区分站。超过保修期的，由住户向物业公司报修，物业公司若不及时加以修复的，业主可投诉市房屋土地资源管理局房屋质量管理处及投诉中心，各区房屋质量管理科及投诉中心。以往的事实表明，投诉家庭装潢公司很少有人能得到解决，责任人互相推诿的家装公司比比皆是。而有关部门提供的数据也印证了这一现象的存在，70-80%的家庭装修公司不按规范装修，导致投诉率居高不下。菜单式装修清单及选择款样是开发商提供的，第一责任人理所当然是开发商。开发商提供的菜单式装修房在安全、质量等方面尽管比自己请家装公司装修来得有保障，但也免不了一时的疏漏，投诉还是有可能存在。据该负责人介绍，凡被列入首批菜单式全装修房的住宅保修期为1年，可投诉市住宅局办。一旦业主碰到房屋质量问题，有权提出修复要求，其修复方案经由双方认可即可执行；涉及到赔偿问题的，根据合同找开发商解决，如果协商不成，可通过司法途径解决。你若选择到的话，千万别忘了找以下部门对质量问题进行鉴定，如此才有证可查，有据有依，要知道这些部门出示的鉴定报告具有法律效力