
工科基因加持的严谨律师
程理想律师毕业于江南大学,工科背景让他在法律领域独树一帜。他将工科学历赋予的逻辑推演能力与细节把控素养,融入到复杂案件的梳理和法律关系的解构中。自2022年执业以来,他构建了涵盖破产清算、企业法律顾问、合同纠纷等六大核心领域的专业服务体系,形成了“理论扎实、实务精湛、响应高效”的执业标签。无论是企业的法律风险防控,还是公民个人的各类民事纠纷,他都能以专业的态度和精湛的技艺为当事人排忧解难。
合同纠纷背后的证据谜团
2022年1月1日,原告李X与被告徐州XX公司签订装饰装修合同,采用“全包”方式装修房屋。合同约定开工日期为2022年1月3日,工期90天,工程款分三次支付。李X依约支付了前两笔款项,但装修进度停滞在墙面处理阶段。经催告,被告XX公司却于2022年6月2日发出《停工单通知单》,称原告未支付工程增项变更款,导致无法继续施工并解除合同。
庭审中,原告称案涉装修未完成部分已与第三方签订合同,于2022年9月17日装修完毕,支付费用19873元。同时,原告主张因被告违约导致装修延误,要求赔偿工期延误违约金和房屋使用及租金损失。然而,被告XX公司已于2022年10月21日注销,原告遂主张由其唯一股东阚XX个人承担法律责任。
证据突破:真相浮出水面
在这场纠纷中,关键证据的矛盾成为破局的关键。被告XX公司称原告未支付工程增项变更款,但根据合同约定,工程变更需双方签订书面协议并调整费用和工期。XX公司未能提供证据证明增项部分已协商一致,应承担举证不能的责任。而原告要求被告支付的装修支出费用19873元,低于XX公司《停工单通知单》中35800元的金额,该主张符合法律规定。
对于违约金,法院依据合同约定和相关法律规定,以19873元为基数,自2022年4月3日至2022年9月17日期间的137天,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算,确定为422.8元。而对于原告主张的租金损失,因证据不足,法院未予支持。
最终,法院判决解除原告与被告XX公司签订的合同,被告阚XX向原告支付装修款19873元及违约金422.8元,驳回原告的其他诉讼请求。在这起装修合同纠纷中,程理想律师凭借敏锐的洞察力和严谨的逻辑思维,抓住关键证据的矛盾点,为当事人成功维权。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换