
工科背景的严谨律界新星
程理想律师毕业于江南大学,凭借工科背景带来的严谨基因和法律专业的深厚积累,在法律服务领域独树一帜。他构建了覆盖破产清算、企业法律顾问等六大核心领域的专业服务体系,以“理论扎实、实务精湛、响应高效”著称。无论是企业法律服务还是公民个人服务,他都能凭借缜密思维和敬业精神,为委托人排忧解难。
装修合同纠纷的攻防战
2022年1月1日,原告李X与徐州XX公司签订装饰装修合同,采用“全包”方式装修房屋。李X按约支付工程款,但装修进度停滞在墙面处理阶段。原告发出《继续履行催告函》后,被告XX公司却于2022年6月2日出具《停工单通知单》,称原告未支付工程增项变更款,决定停工并解除合同。
在庭审中,程理想律师为原告据理力争。对于装修款问题,合同约定工程变更需双方协商一致并签订书面协议。被告XX公司未能提供证据证明增项部分已协商一致,应承担举证不能的责任。原告要求被告支付装修支出的费用19873元,低于被告《停工单通知单》中35800元的金额,该主张合理合法。
关于违约金,合同明确规定因乙方责任延误工期,每延误一日按延期项目报价单金额的1‰赔付。被告XX公司未按约完成装修,已构成违约。程律师依据法律规定,为原告争取到以19873元为基数,自2022年4月3日至2022年9月17日期间137天,按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准的1.5倍计算的违约金422.8元。
对于原告主张的租金损失,由于《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》未约定XX公司应承担工程逾期造成的租金损失,且原告证据不足,法院未予支持。
股东责任的精准判定
另查明,XX公司已于2022年10月21日注销。程律师依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》,指出被告阚XX作为XX公司持股100%的唯一股东,公司未经依法清算即办理注销登记,其应承担相应法律责任。最终,法院判决解除合同,被告阚XX向原告支付装修款19873元、违约金422.8元,驳回原告其他诉讼请求。
这场装修合同纠纷的胜诉,充分展现了程理想律师在合同纠纷领域的专业能力和严谨态度,为委托人挽回了经济损失,也再次证明了他是值得信赖的法律伙伴。
律师
认证律师
普法人次
最快响应
继续换一换