律图审稿专业委员会3轮严审

我与发包方签订了工程承包合同,主要是承包了建筑工程,现在由于对方没有按时打款,我们提出要违约金来弥补损失,说到这里我主要想知道发包人是建设单位吗

帮助5人 10w+浏览 匿名 2019-03-23 福建漳州
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    依据《合同法》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任:
    (1)做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《合同法》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。
    (2)向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。
    (3)对工程质量、进度进行检查。《合同法》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。
    (4)组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。《合同法》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。
    (5)支付价款,接收工程。
    (6)交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。
    责任
    发包人雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。
    发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分,对这方面的争执做出裁决,对他们的工作进行协调,并承担管理和协调失误造成的损失。
    及时做出承包人履行合同所必需的决策,如下达指令,履行各种批准手续、做出认可、答复请示,完成各种检查和验收手续等。
    提供施工条件,如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。
    按合同规定及时支付工程款,及时接收已完工程等。
    按解析所说为发包人和工程师对各承包人和供应商的工作协调。
    全文
    10 2019-03-23
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建设单位
    建设单位是指建筑工程的投资方,对该工程拥有产权(也有例外,如:A公司承建某桥梁工程,施工过程中影响到B公司所有的构筑物,需对其进行改造、加固,经B公司同意后,委托C公司建设;此时A公司为出资方,A为建设单位,产权所有方B公司,业主为B公司。)
    例如:房地产开发公司是专门从事房(地)产开发的企业,通过投标获得土地使用权,然后建设楼盘出售,这就是房地产开发公司的经营项目。
    楼盘未出售之前,公司是业主。出售以后,住户是业主。一般说业主是指房产的拥有者,他们是房产开发公司的服务对象或上帝。
    房地产公司对楼盘的设计由设计院承担。设计院是专门从事各种设计的企业,包括桥梁、住宅、厂房、机器设备以及房地产开发公司楼盘等,房地产开发公司的设计一般都由建筑设计院承担。
    楼盘的建筑由施工单位承担(一般采取总承包办法),与房地产开发公司发生合同关系。施工单位再把工程分解,分别承包给分包方,双方也是合同关系。
    总之,这是一个彼此由分工联系和利益关系结成的共同体。
    发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。
    依据《合同法》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任:
    (1)做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《合同法》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。
    (2)向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。
    (3)对工程质量、进度进行检查。《合同法》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。
    (4)组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。《合同法》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。
    (5)支付价款,接收工程。
    (6)交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。
    全文
    3 2020-12-04 13:24:07
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前3753位律师在线平均3分钟响应99%好评
我与发包方签订了工程承包合同,发包人是建设单位吗
一键咨询
  • 164****0531用户2分钟前提交了咨询
    136****5586用户3分钟前提交了咨询
    164****1440用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    142****4853用户3分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    157****6313用户1分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    泉州用户4分钟前提交了咨询
    南平用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    165****7308用户3分钟前提交了咨询
    146****5332用户1分钟前提交了咨询
  • 漳州用户1分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户4分钟前提交了咨询
    177****6721用户2分钟前提交了咨询
    三明用户4分钟前提交了咨询
    福州用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    福州用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户4分钟前提交了咨询
    160****4630用户2分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    175****2076用户2分钟前提交了咨询
    166****8668用户1分钟前提交了咨询
    166****8878用户3分钟前提交了咨询
    137****8267用户4分钟前提交了咨询
    157****1716用户2分钟前提交了咨询
    144****3251用户2分钟前提交了咨询
    143****4710用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    146****6383用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    150****2541用户2分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    南平用户4分钟前提交了咨询
    龙岩用户3分钟前提交了咨询
    168****6178用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户1分钟前提交了咨询
    三明用户2分钟前提交了咨询
    143****4545用户2分钟前提交了咨询
    157****7420用户4分钟前提交了咨询
    泉州用户2分钟前提交了咨询
    164****4784用户4分钟前提交了咨询
    145****4741用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    140****6721用户3分钟前提交了咨询
    龙岩用户4分钟前提交了咨询
    138****1685用户4分钟前提交了咨询
    147****2736用户4分钟前提交了咨询
    南平用户3分钟前提交了咨询
    136****7508用户3分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    177****6663用户4分钟前提交了咨询
    173****7635用户1分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    龙岩用户1分钟前提交了咨询
    福州用户1分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    174****1465用户1分钟前提交了咨询
    133****2825用户1分钟前提交了咨询
    南平用户1分钟前提交了咨询
    156****5046用户2分钟前提交了咨询
    莆田用户2分钟前提交了咨询
    142****8820用户1分钟前提交了咨询
    151****3245用户4分钟前提交了咨询
    130****3136用户2分钟前提交了咨询
    167****2248用户4分钟前提交了咨询
    156****0827用户1分钟前提交了咨询
    171****7808用户3分钟前提交了咨询
    厦门用户3分钟前提交了咨询
    135****8726用户1分钟前提交了咨询
    三明用户3分钟前提交了咨询
    157****6465用户4分钟前提交了咨询
    莆田用户1分钟前提交了咨询
    132****2423用户1分钟前提交了咨询
    漳州用户2分钟前提交了咨询
    148****4157用户3分钟前提交了咨询
    泉州用户3分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    142****6675用户3分钟前提交了咨询
    168****2066用户4分钟前提交了咨询
    130****2285用户1分钟前提交了咨询
    莆田用户3分钟前提交了咨询
    154****2141用户3分钟前提交了咨询
    140****6212用户3分钟前提交了咨询
    三明用户1分钟前提交了咨询
    143****7365用户3分钟前提交了咨询
    151****3173用户2分钟前提交了咨询
    漳州用户4分钟前提交了咨询
    175****6186用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州152****1645用户4分钟前已获取解答
南通134****6932用户1分钟前已获取解答
泰州188****9330用户3分钟前已获取解答
建设工程发包人义务
不得违法发包的义务、接受建设工程并且按照约定支付工程价款、增付费用的义务、与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行、组织工程验收
10w+浏览
建设工程纠纷
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
什么是建设工程发包与承包
和承包也叫工程招标承包制,是通过招、投标的方法来建立工程买方与卖方、发包与承包关系的一种经营模式。卖方的活动叫招标,买方的活动叫投标。以招标承包制的方式让买方通过竞争获得工程的机会,让卖方来选择合适的施工单位。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
建设工程发包与承包的方式
发包的方式:发包的方式发包人将全部给一个施工单位,或发包给由多个施工单位组成的施工联合体,作为施工的总承包单位。承包:总承包合同:总承包,又称为“交钥匙承包”,亦即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人。
10w+浏览
建设工程纠纷
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
建设工程发包人是什么?
建设工程发包人具体是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人有时称发包单位、建设单位(《建筑法》)或业主、项目法人。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题紧急?在线问律师 >
6277 位律师在线,高效解决问题
建设工程发包方不验收
承包方应该学会利用相关司法解释的规定维护自身的权益。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷的司法解释第十四条规定。
10w+浏览
建设工程纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应