吊篮租赁合同应该怎么签订？

[律师回复] 你好，关于你咨询的高空作业吊篮租赁合同怎么写怎么写这个问题，范文如下：
签订日期：
出租方：
承租方： 供需双方根据我国《合同法》有关规定，本着公平诚信的原则签订协议如下：
一、承租方因工程需要向出租方租用电动吊篮
50套，以实际为准。施工地址及内容：金泰城海岸线。
二、吊篮施工高度
100米，悬挂支出不得大于1.2米，限载500公斤。
三、租金及付费：租金每套
35元/天，按月起租，承租方在吊篮进场向出租方顶世贸皇冠花园房子，每平
4300元（按卖价3800元/平多退少补）先开房子。
四、租期：自双方签订合同之日起至全部停框、退框之日止，刮风下雨、停电当日不施工报停，其他情况不设报停，按连续天数计算；租期约为
100天。
五、吊篮的进、出场地运输及装卸由承租方负责，如无装卸人员的吊篮的装卸按双方的协商收取费用；进场时承租方须在场清点数量及检查是否完损；工程完毕时须有出租方人员检查验收。
出场费每台壹佰元。
六、安装、移位、拆卸：由承租方自行负责，出租方负责帮助解决技术性问题，如需出租方
负责安装拆卸的，费用由双方协商决定。安装费每台伍佰元（一按一拆）；管架子安装及租赁由承租方负责。每栋楼出租方补助承租方7000元合计三栋楼出租方总补助承租方
20000元整（贰万元走房款）。安装费承租方不可以走房款。
七、出租方的责任：对所出租吊篮的完好性、安全性负责，如承租方违规操作或不按协议内容使用吊篮，出现问题和责任由承租方自行负责，出租方负责帮助解决技术性问题，如需出租方负责安装拆卸的，费用由双方协商解决。
八、承租方的责任：有责任教育工人按规定使用吊篮，对违规操作和使用不当等原因造成的人员伤亡，吊篮损坏承担责任和损失；对租用的吊篮应妥为爱护，归还时应保证吊篮完好、齐全、清洁：如有丢失、损坏应赔偿（见出租明细价格表）；如遇雷雨、雾天或5级台风以上天气应停止使用。（损坏价格走房款）
九、随附进场明细各一份，承租方的在对所有文件认可的情况下签订的本合同，以后若出现任何有关证件的问题，出租方概不负责。
十、续租方式：承租方应于合同期满5天内通知出租方，双方另行订立续租合同并续交租金，如不续订合同又不缴纳租金，每逾期一日，计收日租金；并加收20%的违约金；且出租方有权终止合同，收回租赁物，因此发生的费用由承担方负责。 十
一、本协议一式两份，自签订之日起生效，如有违约双方可协商解决，协商或调解未果时，可提请营口市仲裁委员会仲裁。 其它约定事项：收款以家旺收据为准，无发票。
出租方： 电话： 地址： 证件号： 代表人： 年 月 日
承租方： 电话： 地址： 证件号： 代表人： 年 月 日

[律师回复] 外墙吊篮租赁合同 范文
承租人： 建设集团有限公司 （以下简称：甲方） 出租人： 建材经营部 （以下简称：乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，就重庆市江北嘴金融城1号项目幕墙工程的吊篮租赁事宜签定本合同。
一、吊篮的规格、数量、质量：
1、规格： 牌ZLP630系列高处作业吊篮；
2、数量：电动吊篮 80 台；（以实际安装使用数量为准）
3、质量：按GB19155--2003标准制造；
二、租赁时间的计算：
1、吊篮在施工现场安装完毕并通过相关部门验收合格之日起连续计算使用天数，高处作业吊篮安全规程JGJ5027-1992规定不得施工的条件不计，国家法定传统节日（春节、中秋、端午、清明）不使用不计。甲方向乙方发出报停单后的时间不计。暂定使用时间为2015年 7 月 1 日— 2015年 12 月 30 日共计 180 天（以实际使用天数为准）。
三、吊篮租金、租金的支付形式和期限
1、吊篮租金（含税价）；每台每天40元，暂定总价 576000.00 元（大写：伍拾柒万陆仟元整）。按实际使用天数计算，此价格包含吊篮运输费、安装费、拆卸费、检测费并提供生命绳、安全带锁扣等必备配件.吊篮移位费用为每次每台280元（包括层间移位、平面移位）。
2、乙方凭甲方有操作证的施工人员逐台逐天（在安全施工条件满足的前提下）签字认可和甲方项目部签字认可的结算总表为结算依据，最终由甲方审核为准。
3、每月的30日上报一次租金付款申请，甲方工程进度款到共管账户后七日内将上报租金支付给乙方，付款时间最长不可超过三个月，超出部分按月支付租金；（甲方需按合同规定支付租金，如甲方不能按合同要求支付租金，乙方有权停止吊篮的使用）

2、甲方须按合同约定支付租金。
十
一、合同争议的解决方式：在合同执行过程中如果发生争议，由甲乙双方协商
解决，协商不成，双方同意向 合同签订地人民法院 进行上诉。
十
二、其他约定：
1、吊篮在现场的搬运、安装、移位、拆除、装卸由乙方负责，乙方派1名技术人员在安装时进行现场指导及日常维护；
2、吊篮的正常维修时间以不超过二小时计，如故障维修时间超过二小时则吊篮当天租金不计。
3、在租赁期间，乙方应保证所有吊篮均能够正常使用，因吊篮经常性的维修等引起的工期延误损失由乙方承担。
4、乙方收款单位： 开 户 行： 账 号： 税 号： 公司地址： 十
三、本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。 十
四、本合同一式五份，甲方执 四 份，乙方执 一 份。
甲方单位（盖章）：建设集团有限公司 乙方单位（盖章）： 甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）： 手机号码： 手机号码： 电话号码： 电话号码： 传真号码： 传真号码： 单位地址： 单位地址： 签约日期： 签约日期：
签约地点：杭州市滨江区 约地点：杭州市滨江区


4、甲方付款可采用承兑、支票、电汇等方式。
5、每次付款前，乙方必须出具有效的财务发票，否则甲方有权利暂缓付款，甲方不承担延期付款责任。
四、吊篮的交（提）货时间、地点、方式：合同签订后十日内由乙方送至甲方施
工现场并完成安装，同时对吊篮进行编号，安装完成并取得相关部门认可可投入使用后甲方在进场签单上签字；
五、吊篮的退货地点、方式：甲方通知报停后，乙方负责拉回
六、吊篮的用途及使用方法：
1、吊篮主要用于高层建筑的外墙施工；
2、甲方必须严格按照《使用说明书》使用，不得作为垂直工具使用；
七、吊篮的保管与维修
1、甲方对现场的吊篮设备负完全的保管责任，吊篮设备返还时，双方检查验收，如因保管不善造成吊篮设备损坏、丢失，按照甲方提供的《吊篮零部件价格表》的70%价格进行赔偿，吊篮设备损坏、丢失赔偿在每月租金偿付时一起付清；
2、租赁期间，吊篮设备的维修及费用由 乙方承担，乙方需提供操作使用手册及使用前交底并进行施工人员的安全操作培训并协助甲方办理施工人员的操作证。
3、乙方需提供生命绳、安全带锁扣等必备配件。
4、乙方需提供钢丝绳的检测报告及吊篮的出厂合格证书。
5、乙方需派驻二名技术人员常驻工地现场，进行吊篮的日常维护工作，确保吊篮的正常运行。乙方技术人员现场维护不到位时，当天租赁费不计。
6、每天在吊篮使用前，乙方须做好吊篮日常检查记录后并确认安全方可使用吊篮。
7、由于吊篮本身的质量问题而引起的安全事故责任均由乙方承担并赔偿甲方一切损失。
八、租赁期满吊篮返还的时间：以甲方的报停单为准。
九、租赁期间，未经乙方同意，甲方不得将吊篮设备进行转租、转借、转让、变
卖或抵押。
十、违约责任：
1、解决履约过程中产生的争议双方应充分保证工程进度；否则需承担给对方造成的损失；

[律师回复] 出租方： （以下简称甲方）
承租方： （以下简称乙方）
根据中华人民共和国合同法，及相关条例的规定。甲、乙双方经友好协商就
工程甲方向乙方租赁吊篮设备事宜签订合同如下：
一、 乙方租赁吊篮设备规格、数量
乙方预定租赁吊篮设备规格、数量如下表，实际租赁吊篮设备规格、数量以甲方送货单或验收单为准。
规格
数量
备注
ZLP630型电动吊篮
二、 租赁日期计算方法
1． 吊篮租金计算依据：自吊篮进入乙方现场之日起至离开乙方现场之日止，依据乙方现场负责人签名的“吊篮起租单”和“吊篮停租单”时间为准。
2． 吊篮进入乙方现场或正在施工中，因乙方种种原因造成或影响安装调试、停工作业等停工损失全部责任由乙方承担，与甲方无关。
3． 吊篮在运行过程中发生故障，乙方应马上停止使用并及时通知甲方派人维修。自乙方通知甲方之时起，四小时内修不好，当日该吊篮租金减半，四小时内修好恢复使用的按正常租金计核。
4． 吊篮在使用期间因乙方工程材料、工序及人员不到位等原因造成的吊篮闲置损失，乙方自己承担。
三、 吊篮设备租金
经双方协商租金计算方式：
第一个自然月采用包干式（伍万元包括第一自然月吊篮租金、进出场运费、一次安装拆卸费用），次月租金为壹仟圆（按实际天数计算）
四、 有关资料或图纸
甲方需按时提供质量完好且满足《高处作业吊篮》（GB19155-2003）规格要求的吊篮。
五、 吊篮设备管理
租用期间吊篮设备的管理（包括安全管理）由甲方负责。甲方需指定专人对吊篮设备妥善管
理，并严格遵守安全协议、吊篮安全操作规程、使用说明书正确使用。归还时应确保吊篮完好无
损，并除净施工残留赃物。
六、 承租方、出租房责任及义务
承租方责任及义务
1． 保证现场租赁物安装及操作所需操作面，积极配合出租房的安装技术指导人员食宿问题。
2． 派工人在出租方技术人员的指导下安装、拆卸和垂直运输。
3． 负责对租赁物周围妨碍租赁物工作的电线、电缆防护工作。
4． 提供租赁物需要的电源及三级配电箱。
5． 严格遵守安全操作规程，任何人不得以任何借口强迫操作人员违章作业，对于承租方违章指
挥，出租方有权予以拒绝。
6． 由于出租方人员不能忠实履行合同义务，承租方有权随时要求出租方更换或增加安装技术指
导人员，并不得给承租方造成损失。
7． 在合同租赁期内对租赁物负有完全的保管责任，承担在此期间发生丢失、非正常损坏赔偿责
任。
8． 租赁物在首次安装实验后，若再次移动租赁物水平工作位置，承租方必须通知出租方检查。
9． 承租方在施工中需要增加或调换其它规格租赁物，需提前三日通知出租方。
10． 承租方通知出租方退租之时，出租方拆除技术指导人员必须及时到承租方工地指导承租人员拆除租赁物，承租方人员必须及时拆除退租租赁物运至出租方指定位置。
出租方责任及义务
1． 提供租赁物的机械性能和技术参数、资料并符合现行国家规定要求，提供高处作业吊篮安全使用规程。
2． 租赁物安装完毕后，承租方应组织有关部门验收，验收合格后，出租方提供各种资料交承租方备案。
3． 出租方提供安装、拆卸技术指导服务，出租方配备的安装技术指导人员均应具备丰富的操作经验，满足本工程施工、安全生产需要，责任心强，听从承租方的合理指挥、安排、现场协调。
4． 在承租方起租时，出租方对承租方吊篮安装及操作人员进行培训，保证承租方正常使用租赁物。
5． 出租方必须保证驻现场人员遵纪守法，遵守承租方现场的各种管理规定。
6． 出租方提供的租赁物应满足工程施工、安全生产的需要，配备的附近必须齐全有效。
七、 运输及搬运
甲方负责吊篮设备的进、出场的装卸和运输，乙方负责协调按时提供吊篮进、出场时工地地面至屋顶的运载电梯或塔吊等必要的垂直运输工具、吊篮设备专用电源及相应的劳务人员。
八、 架设及拆卸
1． 甲方负责吊篮设备的进、出场时的架设、拆卸技术指导服务，其费用已包含在进、出场费中，
乙方负责按时提供相应的劳务人员。
~ 2 / 7 ~
九、 操作及移位
1． 吊篮设备的操作及移位乙方自行解决，移位期间按连续计费。
2． 乙方在移位时遇到技术困难，甲方可提供技术指导。
十、 施工现场清理
1． 乙方应在吊篮设备进场前清理施工现场，确保设备顺利安装和安全运行。
2． 施工现场不具备条件影响甲方安装交付进度的，吊篮设备租赁费自合同签订之日起自动计费。
十
一、 维修、保养
1. 租用期间，甲方负责正常情况下吊篮设备的维修、保养。
2. 吊篮设备发生故障时，乙方需立即停止使用并通知甲方技术人员进行检修，如因乙方人员
无证、违规操作、使用不当、管理不善或人为造成设备缺损及发生事故的，其责任及费用
由乙方负担（吊篮零件缺损赔偿由甲方提供）。
3. 吊篮投入使用满两个月后，甲方按《高处作业吊篮》（GB19155-2003）
9.
1.
1.条款规定内容
对吊篮的安全性能进行检查。
4. 吊篮投入使用满六个月后，甲方按《高处作业吊篮》（GB19155-2003）
9.
1.
1.条款规定内容
对吊篮的安全性能进行检查。
十二 、 严禁事项
1． 未经甲方同意，乙方不得在吊篮上增减或更换任何部件，不得更改吊篮设备任何部件的结构。
为防止事故发生，主、副钢丝绳严禁交换使用，并严禁使用除乙方之外其他单位提供的主、副钢丝绳，由此造成的一切后果均由甲方承担。
2． 为确保吊篮设备的安全使用，吊篮设备进场安装后，未经甲乙双方在设备交付使用凭单上签
字认可前，乙方严禁使用设备，否则由乙方承担由此引起的一切事故责任。
3． 租用期间，乙方不得将使用权转让给第三者或作为财产抵押，也不得迁移至其他工地使用。
十
三、 风险责任
1． 如因甲方设备自身故障引发事故造成乙方或第三者损失的，其责任由甲方承担。
2． 如因乙方原因引发事故造成甲方设备、人员或第三者损失的，其责任由乙方承担。
十
四、 付款方式
1．乙方同意以： 口银行转账 口现金向甲方支付吊篮设备租金及其他应付费用。
2．乙方同意在吊篮设备租赁协议签订、设备进场之日支付设备押金 元。
~ 3 / 7 ~

3. 乙方同意在每月 日前结清上月租金及相关费用。

4. 乙方同意在吊篮施工结束后的 日内结清剩余相关费用。

5. 乙方同意如不能按时付清吊篮设备应付租金及其他应付费用的，超期付款须按日加收应支付款额千分之三的滞纳金。如乙方在所承诺的付款期仍未付款的，则甲方有权终止甲方的设备使用，并有权收回出租的设备，追回所欠租金，由此引发的一切损失由乙方承担。
十
五、 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协议不成的，依法向出租属地人民法院依法提起公诉。
十
六、 其他约定


十
七、 本合同书未尽事宜，由甲乙双方经友好协商，妥善解决。
1． 附件一“安全协议”、附件二“吊篮安全操作规程”、附件三“吊篮零件缺损赔
偿标准”为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
2． 本合同书一式两份，甲、乙双方各执一份。由甲、乙方双方签字、盖章后生效。本合同条款执行完毕后自行失效。
甲方单位盖章 乙方单位盖章
甲方代表签字 乙方代表签字
日 期： 日 期：

[律师回复] 以下是对电动吊篮租赁合同样本怎么写的问题的回答：
我国《合同法》第二百一十四条：
租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。
租赁期间届满，当事人可以续订合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。
二百一十五条：
租赁期限为六个月以上的，合同应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的合同，视为不定期租赁。

[律师回复] 诉讼时效的开始，即诉讼时效的期间的起点，一般各国立法都是从权利被侵害、权利人能行使请求权之时起算。我国《民法通则》第一百三十七条也规定：诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。看完以上的解释，应该对电动吊篮租赁合同诉讼时效 大概了解了，希望对你有用。

[律师回复] 场地租赁属于现代服务-租赁服务-不动产经营租赁，增值税税率11，征收率5。场地使用费其实就是场地租赁费，虽然名称不同，实质是一样的，都按照不动产经营租赁服务征收增值税，税率11％。小规模纳税人提供不动产经营租赁服务，按照5征收率计算缴纳增值税。开具增值税发票，包括增值税专用发票和增值税普通发票，应当按照适用税率11％或者征收率5％开具。

[律师回复] 免费吊篮租赁合同要写明租赁方的工程名称、工程地点、使用单位。另外也要写明租赁设备的名称、规格、单位、数量等。并且要明确出租双方的责任和义务，具体细节要写明。 签订吊篮租赁合同时要事无巨细，吊篮租赁合同都具有法律效益，这样才可以保证吊篮租赁双方的合法权益，减少因为双方责任不明或是一些突发状况而产生的纠纷，使吊篮租赁顺利进行。

[律师回复] 上 诉 人(一审原告)：杨某某，女，汉族，1980年12月9日生，小学文
化，农民，住址：某县某城镇中和路9号。
联系电话： 。
被上诉人(一审被告)：余某某，女，汉族，1970年4月28日生，高中文
化，个体户，住址：某县某城镇某路929号。
上诉人因与被上诉人房屋租赁合同纠纷一案，不服某某省某某县人民法院(2008)某民初字第445号《民事判决书》的判决，认为该判决事实认定错误，判决结果没有建立在本案案件事实和证据基础上，而是建立在被上诉人的一面之词和对案件事实和证据的曲解之上，从而背离了“以事实为依据，以法律为准绳”基本审判原则，致使判决结果偏袒被上诉人，严重损害了上诉人的合法利益。判决结果显失公正，存在明显的事实认定错误，因此特依法提起上诉。
上诉请求：
1、二审法院依法撤销一审判决，并重新审理本案，依法改判支持上诉人的全部一审诉讼请求。
2、二审法院判决被告支付所欠租金的银行同期贷款利息 元。
3、本案
一、二审诉讼费(包括一审司法鉴定费)由被上诉人全部承担。
事实与理由：
一审判决事实认定错误，不尊重客观事实，曲解案件事实，割裂了证据之间的逻辑联系，这种认定完全违背了客观事实，导致一审判决错误。具体理由如下：
一、一审法院认定被告没有拒付租金，没有违约，驳回原告终止合同的诉讼请求的判决错误
本案中，被告既有拒付租金的主观故意，又有拒付租金的客观行为，被告想尽一切办法，竭尽耍花招之能事，目的只有一个，即是拒付租金!其最终结果昭然若揭：拒付租金长达四个多月，而且拒付租金的事实仍在继续!
一审法院对被告是否拒付租金及原告是否拒收租金的事实认定有错误。表现如下：
第
一、被告主张原告拒收租金，这仅仅是原告的一面之词，一审法院偏信一家之言，采信了该单方主张。
第
二、仅凭一张邮政储蓄银行取款通知单，不问原告是否曾经收到过此取款单，而认定原告拒收租金，是对事实的错误认定。
第
三、被告主张并举证因原告拒收租金，其通过公证处将租金用邮政汇款的方式支付给原告的事实，是被告想拒付租金又逃避违约责任而故意耍的花招。
首先，即使正如被告所言，原告拒收租金，被告完全可以根据《合同法》101条规定用提存租金方式了结债务。用此种法律明文规定的方式了结债务，有利于维护被告自己的合法权益，减轻被告的经济和精神负担，预防纠纷，减少诉讼，稳定社会经济秩序。而不是采用此种邮政汇款又写错收件人地址的方式，让原告实际未能如期受到租金;
其次，被告既然能想出公证邮政汇款行为的方式邮寄租金，为何在被告所谓的原告拒收租金时，不采取公证留置租金给原告的方式交付租金呢。被告舍简单、直接又可了结债务的方式不用，而玩“怪招”、兜圈子，最终使早该支付的租金又回到自己的口袋，为己所用，这是何用心?不证自明。被告此举严重损害了原告的利益;
最后，邮政汇款将原告地址写错是被告故意的。原、被告同住一县城，又是熟人，在一小县城范围内，恶意将地址写错，，被告的目的就是要让原告收不到租金，然而又制造一种千方百计、想尽一切办法、诚心诚意履约的假相，以此博取他人同情，迷惑法院，最终达到其拒付或延付租金而不承担违约责任的如意目的。
以上内容就是关于吊篮租赁合同上诉状，如果您还有什么问题欢迎咨询律师。

[律师回复] 您好，我是高律师，您手里有什么证据，对方现在还成人这个钱吗？

[律师回复] 解答如下, 承租方：_________(简称甲方)出租方：_________(简称乙方)根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：
一、施工机械名称及数量：_________型_________吨吊车，_________台。
二、施工内容和地点：_________
三、租赁时间暂定_________天，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
四、财务结算
1、计收费标准：_________元/台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。
2、进出场费：_________元(汽车吊即路途台班_________个班)由甲方支付。
3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名
4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_________元的预付款(进出厂费)，车辆到达甲方场地预付_________天_________元的预付款，以后每_________天付一次，预付款_________元。
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的2‰每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。
五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失(包括车上零部件)，甲方要负责赔偿。
六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明，重量不明不吊。
3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。
4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。
5、歪拉、斜吊不吊。
6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。
8、带棱角、刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊。
9、埋在地下的物件不拔、不吊。
10、非起重指挥人员指挥时不吊。
七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任;吊钩以下事故甲方承担责任。
八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。
九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。十
一、其它：
1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_________方负责。
2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_________方负责。
3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_________方负责。
4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。十
二、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________代理人(签章)：_________代表人(签章)：_________签订时间：_________年__月__日签订时间：_________年__月__日

[律师回复] 您好，咨询税务局（您可点击头像，获得手机号同微信号，可详细咨询。）

[律师回复] 主要要看对方让你做的这个事情是否真实存在，以及对方是否一开始就想把你的资金占为己有。

[律师回复] 责任一般由工程承包方负责

[律师回复] 解答如下, 承租方：_________（简称甲方）出租方：_________（简称乙方）根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：
一、施工机械名称及数量：_________型_________吨吊车，_________台。
二、施工内容和地点：_________
三、租赁时间暂定_________天，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
四、财务结算　　
1、计收费标准：_________元／台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。　　
2、进出场费：_________元（汽车吊即路途台班_________个班）由甲方支付。　　
3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名　　
4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_________元的预付款（进出厂费），车辆到达甲方场地预付_________天_________元的预付款，以后每_________天付一次，预付款_________元。　　
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的２‰每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。
五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失（包括车上零部件），甲方要负责赔偿。
六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：　　
1、超过额定负荷不吊。　　
2、指挥信号不明，重量不明不吊。　　
3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。　　
4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。　　
5、歪拉、斜吊不吊。　　
6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。　　
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。　　
8、带棱角、刃口物件未垫好（防止钢丝绳磨断）不吊。　　
9、埋在地下的物件不拔、不吊。　　
10、非起重指挥人员指挥时不吊。
七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任；吊钩以下事故甲方承担责任。
八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。
九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。十
一、其它：　　
1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_________方负责。　　
2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_________方负责。　　
3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_________方负责。　　
4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。十
二、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。甲方（签章）：_________　　　　　　　乙方（签章）：_________代理人（签章）：_________　　　　　　代表人（签章）：_________　签订时间：_________年__月__日　　　　签订时间：_________年__月__日

[律师回复] 解答如下, 承租方：_________（简称甲方）出租方：_________（简称乙方）根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：
一、施工机械名称及数量：_________型_________吨吊车，_________台。
二、施工内容和地点：_________
三、租赁时间暂定_________天，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
四、财务结算　　
1、计收费标准：_________元／台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。　　
2、进出场费：_________元（汽车吊即路途台班_________个班）由甲方支付。　　
3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名　　
4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_________元的预付款（进出厂费），车辆到达甲方场地预付_________天_________元的预付款，以后每_________天付一次，预付款_________元。　　
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的２‰每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。
五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失（包括车上零部件），甲方要负责赔偿。
六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：　　
1、超过额定负荷不吊。　　
2、指挥信号不明，重量不明不吊。　　
3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。　　
4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。　　
5、歪拉、斜吊不吊。　　
6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。　　
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。　　
8、带棱角、刃口物件未垫好（防止钢丝绳磨断）不吊。　　
9、埋在地下的物件不拔、不吊。　　
10、非起重指挥人员指挥时不吊。
七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任；吊钩以下事故甲方承担责任。
八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。
九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。十
一、其它：　　
1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_________方负责。　　
2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_________方负责。　　
3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_________方负责。　　
4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。十
二、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。甲方（签章）：_________　　　　　　　乙方（签章）：_________代理人（签章）：_________　　　　　　代表人（签章）：_________　签订时间：_________年__月__日　　　　签订时间：_________年__月__日

[律师回复] 你好，属于提供劳务者受害责任纠纷，建议你先治疗，治疗终结后进行伤残鉴定或伤残咨询，根据伤残情况核算赔偿数额，然后与对方协商赔偿，当然也可以委托律师与对方进行协商！

[律师回复] 解答如下, 承租方：_________（简称甲方）出租方：_________（简称乙方）根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：
一、施工机械名称及数量：_________型_________吨吊车，_________台。
二、施工内容和地点：_________
三、租赁时间暂定_________天，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
四、财务结算　　
1、计收费标准：_________元／台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。　　
2、进出场费：_________元（汽车吊即路途台班_________个班）由甲方支付。　　
3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名　　
4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_________元的预付款（进出厂费），车辆到达甲方场地预付_________天_________元的预付款，以后每_________天付一次，预付款_________元。　　
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的２‰每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。
五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失（包括车上零部件），甲方要负责赔偿。
六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：　　
1、超过额定负荷不吊。　　
2、指挥信号不明，重量不明不吊。　　
3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。　　
4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。　　
5、歪拉、斜吊不吊。　　
6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。　　
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。　　
8、带棱角、刃口物件未垫好（防止钢丝绳磨断）不吊。　　
9、埋在地下的物件不拔、不吊。　　
10、非起重指挥人员指挥时不吊。
七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任；吊钩以下事故甲方承担责任。
八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。
九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。十
一、其它：　　
1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_________方负责。　　
2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_________方负责。　　
3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_________方负责。　　
4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。十
二、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。甲方（签章）：_________　　　　　　　乙方（签章）：_________代理人（签章）：_________　　　　　　代表人（签章）：_________　签订时间：_________年__月__日　　　　签订时间：_________年__月__日

[律师回复] 对于吊车包月租赁合同范本这个问题，解答如下, 承租方：_________(简称甲方)出租方：_________(简称乙方)根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：
一、施工机械名称及数量：_________型_________吨吊车，_________台。
二、施工内容和地点：_________
三、租赁时间暂定_________天，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
四、财务结算
1、计收费标准：_________元/台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。
2、进出场费：_________元(汽车吊即路途台班_________个班)由甲方支付。
3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名
4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_________元的预付款(进出厂费)，车辆到达甲方场地预付_________天_________元的预付款，以后每_________天付一次，预付款_________元。
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的2‰每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。
五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失(包括车上零部件)，甲方要负责赔偿。
六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：
1、超过额定负荷不吊。
2、指挥信号不明，重量不明不吊。
3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。
4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。
5、歪拉、斜吊不吊。
6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。
8、带棱角、刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊。
9、埋在地下的物件不拔、不吊。
10、非起重指挥人员指挥时不吊。
七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任;吊钩以下事故甲方承担责任。
八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。
九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。十
一、其它：
1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_________方负责。
2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_________方负责。
3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_________方负责。
4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。十
二、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________代理人(签章)：_________代表人(签章)：_________签订时间：_________年__月__日签订时间：_________年__月__日

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 房屋租赁简单合同
出租方(甲方)：________身份证号码：_______________
承租方(乙方)：_________身份证号码：_______________
甲、乙双方就房屋租赁事宜，达成如下协议：
一、甲方将位于____市的房屋出租给乙方居住使用，租赁期限自______年___月___日至____年___月___日，计___个月
二、本房屋月租金为人民币_____元，按月交。每月月初15日内，乙方向甲方支付全月租金。
三、乙方租赁期间，水费、电费、取暖费、物业费以及其它由乙方使用而产生的费用由乙方负担。租赁结束时，乙方须交清欠费。
四、乙方不得随意损坏房屋设施，如需装修或改造，需先征得甲方同意，并承担装修改造费用。租赁结束时，乙方须将房屋设施恢复原状。
五、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，则须提前1个月向甲方提出，甲方收到乙方要求后7天内答复。如同意继续租赁，则续签租赁合同。同等条件下，乙方享有优先租赁的权利。
六、租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前1个月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书。若一方强行中止合同，须向另一方支付违约金______元。
七、发生争议，甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，提请由当地人民仲裁。
八、本合同连一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：_____________联系电话：_______________　年月日
乙方：_____________联系电话：_______________年月日。

[律师回复] 您好，关于吊车租赁协议合同范本这个问题，我的解答如下, 承租方：_________（简称甲方）出租方：_________（简称乙方）根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：
一、施工机械名称及数量：_________型_________吨吊车，_________台。
二、施工内容和地点：_________
三、租赁时间暂定_________天，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
四、财务结算　　
1、计收费标准：_________元／台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。　　
2、进出场费：_________元（汽车吊即路途台班_________个班）由甲方支付。　　
3、严格执行任务单签收制度，甲方须根据合同每天认真签署任务单。签单人姓名　　
4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_________元的预付款（进出厂费），车辆到达甲方场地预付_________天_________元的预付款，以后每_________天付一次，预付款_________元。　　
5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的２‰每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。
五、严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失（包括车上零部件），甲方要负责赔偿。
六、甲方在吊装中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因甲方在吊装指挥中的失误造成的损失由甲方负责。坚持做到“十不吊”，即：　　
1、超过额定负荷不吊。　　
2、指挥信号不明，重量不明不吊。　　
3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。　　
4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。　　
5、歪拉、斜吊不吊。　　
6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。　　
7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。　　
8、带棱角、刃口物件未垫好（防止钢丝绳磨断）不吊。　　
9、埋在地下的物件不拔、不吊。　　
10、非起重指挥人员指挥时不吊。
七、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任；吊钩以下事故甲方承担责任。
八、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。
九、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。
十、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。十
一、其它：　　
1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_________方负责。　　
2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_________方负责。　　
3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_________方负责。　　
4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。十
二、本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。甲方（签章）：_________　　　　　　　乙方（签章）：_________代理人（签章）：_________　　　　　　代表人（签章）：_________　签订时间：_________年__月__日　　　　签订时间：_________年__月__日