燃气工程施工合同备案的效力有多大

[律师回复] 甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，本着公平、诚信的原则，现委托乙方采取包工、包机械设备的方式进行施工，为了明确工程内容及双方责任，确保工程优质，按期完工。甲乙双方就 县燃气工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本协议各项条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立以下条款共同遵守执行：
一、工程名称：天然气小区安装、公建用户安装工程
二、承包范围：具体工程量在工程竣工时按实际测量。
三、结算方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程与乙方进行结算：
①老区（含排管集中挂表整体配套安装低层）按 元/户，空装户按 元/户（含立管安装、穿墙打孔、支架安装、套管安装、户内球阀、燃气表及表箱安装、管道试压等达到点火条件）；
②新区（整体配套安装高层）不挂表按 元/户，挂表按 元/户（含立管安装、穿墙打孔、支架安装、套管安装、防水及封堵、管道安装试压至钢塑过渡上部球阀位置等达到点火条件），含刷漆。
注：以上工程主材辅材，均由建设单位提供，适用于镀锌管丝接安装。
零散户要有零散户安装单、领料单、实际用料清单，上报方可结算
四、付款方式
1、乙方每月24号向甲方上报已验收双方确认工程量清单及工程退料清单申请付款，次月1号前拨付工程进度款。
2、甲方按乙方所完成之实际施工进度付款，老区安装、补装户安装达到点火条件付款 60%；新区室内立管安装、防水完毕自检达到验收条件付款60%；新区室内立管安装管道安装试压至钢塑过渡上部球阀位置达到点火条件验收后付每单项工程总款80%，余款年底一次性结清。
2/9页
3、质保金：质保金工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费由乙方承担，工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
五、组织领导
1、乙方必须服从甲方和建设方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方和建设方现场的各项管理规章制度，做到文明施工、安全施工。
2、为确保进场人员的技术素质，确保施工工程的质量和进度，在施工责任期内保证施工队伍的稳定性，双方约定程威负责乙方全面工作，王士超负责现场施工、生产。
3、乙方必须服从甲方指定专职人员管理与监督， 乙方负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量及生活等相关工作。
六、双方责任
1、甲方责任
（1）甲方提供：
1. 房屋一套，每年租金5000元（大写：伍仟元整）；房屋水电费甲乙各付一半。
2. （1）房屋、电瓶车辆、钣金工具及辅材由甲方提供。
（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
（3）负责安排乙方工程量及现场进度审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
（4）负责与建设方进行工作联系并申报有关文件、图纸、资料。
（5）乙方在工程施工当中，甲方有义务进行技术交流、规范指导、监督，当时发现问题，当时要求乙方改正、改变，不得在结算工程款时才对乙方进行所要求的各项安装规范，对此乙方有权进行争议和拒绝。如果乙方在工程施工中，不听甲方技术人员纠正，一经建设单位核实确认扣除此单项工程工程款10%作为罚款。
2、乙方责任
（1）单项工程中验收时必须资料齐全，严格执行验收和材料领退制度。
（2）饮食、材料、机械存放保管、管道运输（从库房到工地）、布管、清管、套丝、管
道、管件及支架安装，板牙、卷尺、施工电费均由乙方自行负责。
（3）尊重和服从建设方、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负
责，确保达到优良等级以上。
（4）乙方必须为施工现场从事危险作业的人员购买50万元意外伤害保险；乙方为安全
的第一负责人。必须按照建设方和甲方要求对员工进行三级教育。强化本施工队伍的安全生产教育，严格按照操作规范施工，不乱搭乱拉电线管线，不私自安装电源。

[律师回复] 合同编号________号
　　甲方：________________________(委托方)
　　乙方：______________________(受委托方)
　　根据《中华人民共和国合同法》、建设部《城市燃气管理办法》([______]第____号)、__________省人民政府《__________省燃气管理办法([_____]第___号)等有关规定，为确保城市道路及小区庭院建设的规范化，经甲、乙双方充分协商，就天然气管道入户安装事宜达成如下协议：
　　
一、甲方委托乙方在乙方建设或管理的__________小区内，对自愿使用天然气的住户代理收取天然气管道入户安装费用。
　　
二、工程名称、工程地址、工程范围、合同金额、工程期限
　　
(一)工程名称：_______________________天然气管道工程。
　　
(二)工程地址：_______________________________________
　　
(三)工程范围：_______________________________________
　　
(四)合同金额：大写_________________________________。
　　注：本合同该庭院有______户使用天然气，每户共摊各类费用________元，包括通气点火所用的相关设施(含甲方送统一制式灶具壹台)，双方结算时以实际交纳天然气安装费用的户数为准。
　　
(五)本合同约定的入户安装费价格执行时间至_________止。
　　
(六)开工时间：_______________________________________
　　
(七)安装时间：____________，乙方未能按时全部交清费用或超过本合同约定时间安装的，按新调整的入户安装价格执行工程期限根据小区建设进度，随时配合施工。
　　
三、乙方在本合同签订之日起的________日内向甲方提供安装天然气管道施工用的1:1000庭院总平面图壹份，提供1:500住宅楼的平面和立面图、庭院地下隐蔽工程资料及远景发展规划资料各壹份。
　　
四、甲方施工时，乙方为甲方提供临时仓库，为甲方协调解决施工用水、用电，协助甲方做好施工现场的协调工作，确保甲方顺利施工。
　　
五、付款办法
　　
1.一次性付清入户安装费用的用户每户费用________元整，于本合同生效二日内付清。
　　
2.分批付清入户安装费用的用户，每户费用________元整，于本合同签订后的二日内预付每户________元整 ， 共计________元整;安装户内管网、气表及配套设施时，乙方再向甲方付每户________元整;安装工程竣工后乙方付清全部余款，入住率超过____%以上时甲方开始为乙方供气。
　　
3.乙方以转帐 或现金支付方式结算。
　　
六、甲方应严格按照国家规定的燃气管道安装规范进行安装。通气前按照国家规定的标准对燃气管道系统进行总检。
　　
七、乙方负责管道施工期间的维护并不得在甲方已埋设的管道上修建任何建筑物、构筑物，不得在管道两侧____米范围内植树、动土。
　　
八、本合同为甲方委托乙方代理收取天然气入户安装费用。根据自愿、公平原则，乙方直接向甲方交付天然气入户安装费用的，具体内容按本合同规定执行。
　　不论乙方代收或直接向甲方交付天然气入户安装费用，自乙方全部结清甲方安装费用后，乙方代办甲方与使用天然气的住户签订《天然气使用、服务协议》，并将该协议交用户及甲方各一份。
　　
九、自本合同的小区内正式通气之日起，甲方将中压管网至庭院小区、用户室内管道的全部产权和管理权移交给用户。城市管道燃气管网户外部分属公用设施，无论投资主体及产权归属，均由甲方统一管理、安排使用，任何单位和个人不得干涉、阻挠养护作业和新增用户接管。庭院管网户外部分公用设施，自通气之日起由甲方负责维修。
　　
十、乙方有义务将甲方随合同交付的敬告等安全使用宣传资料及时发放给用户，并告知用户应严格按照《管道燃气安全使用手册》的要求规范操作。
　　十
一、未尽事宜双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
　　十
二、本合同自乙方首批应付资金汇到甲方帐户后生效。本合同一式陆份，甲方四份，乙方贰份。
　　附件：安全敬告________份。
　　甲方：________________
　　乙方：________________
　　________年____月____日

[律师回复] 你好，燃气工程施工合同工程名称：工程地点：发包方（甲方）：承包方（乙方）：签约地点：签订日期：年月日燃气工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行燃气工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：第二条承包范围按甲方提供的总体规划及建筑单体图纸、说明书及资料，乙方负责完成的一切用气场所的室内外燃气管网设计、安装工程。第三条承包方式
1、本工程由乙方以包设计、包安装（包工包料）、包监理、包道路开挖补偿、包规划测量费、包管道接驳作业费、包安全、包验收合格、包通气、包点火、包税金的方式大包干，不含增容费。
2、住宅按元/户。
3、住宅外用气场所燃气工程的结算办法：本项目住宅外用气场所（包括但不限于会所、酒店、学校饭堂、员工饭堂等）工程量的计算，以足够供应场所所需管道直径的支管起计（不计干管分摊），根据施工图纸、现场签证、设计变更按实结算。执行年《定额》，计费程序执行文件，工程类别按类收费，预算包干费按％计（设计费、监理费用不能另计），执行有关文件，总价下浮。甲方现场签证人员为。
4、以上单价在本合同期内不因设备材料市场价格的变化而提高费用，按实际完成户数及工程量结算总价款。
5、乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方可按照超过部分的10％在结算金额中扣罚。第四条工期
1、工程开工前日，甲方向乙方发出开工通知书；开工前日，乙方必须提供施工图。
2、乙方应于完成全部管道安装工程，并通过竣工验收及取得有关主管部门的竣工验收合格证并交付甲方。
3、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权

[律师回复] 合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
　　双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
　　第三条 材料供应
　　
一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。
　　
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
　　第四条 工程结算方式
　　
一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。
　　
二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。
　　
三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。
　　
四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

[律师回复] 破坏电力设备罪立案标准
破坏电力设备罪立案标准
刑辩专家张智勇释义破坏电力设备罪立案标准
来源:重庆智豪律师事务所编辑:张智勇律师(重庆律师协会刑事委员会副主任)
破坏电力设备罪立案标准中指出,破坏电力设备罪是指故意破坏电力、燃气或者其他易燃易爆设各,危害公共安全,尚未造成严重后果的行为。
破坏电力设备罪立案标准中指出,犯罪的构成为:
本罪侵害的客体,是社会公共安全。
根据破坏电力设备罪立案标准,客观方面表现为破坏电力设备,危害公共电力安全的行为。行为对象是关涉公共电力安全正在使用、已交付使用)的电力设备。电力设备包括各种发电设备、供电设备与输变电设备。破坏行为的方式没有限定,既可以是作为,也可以是不作为。破坏行为必须危害公共电力安全。犯罪的对象是电力、燃气或其他易燃易爆设各。在犯罪的客观方面,表现为行为人以各种方法破坏上述设备。实施本罪尚未造成严重后果的,按刑法第118条论罪处刑。造成严重后果的,应按刑法第ll9条论处。
破坏电力设备罪立案标准中指出,犯罪的主体是一般主体,凡年满16周岁具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪的主体。
破坏电力设备罪立案标准中指出,在犯罪的主观方面,应是出于故意。包括直接故意和间接故意。至于犯罪的动机,亦可多种多样,不论是为泄愤报复,还是为嫁祸他人,或出于贪财图利及其他动机,都不影响本罪成立。
量刑标准:
根据本法第118条规定,犯本罪,尚末造成严重后果,处三年以上十年以下有期徒刑。
界定标准:
本罪与故意毁坏财物罪的区分
要认定某一破坏电力设备的行为是构成破坏电力设备罪,还是构成故意毁坏财物罪,主要是看被破坏的电力设备是否处于正在使用中,破坏电力设备的行为是否危及公共安全。如果破坏的是正在使用中的电力设备,如验收完毕、已交付
使用的发电设备、供电设备、变电设备,足以危害公共安全的,则构成破坏电力设备罪。反之,行为人破坏的电力设备不是正在使用中,如库存的电力设备、废弃不用的电力设备、生产过程中的电力设备或修理过程中的电力设备,则不构成破坏电力设备罪。因为这些电力设备不是正在使用中,因而不具有危害公共安全的可能性,只是造成财产毁损,侵犯财产的所有权。
量刑标准:
根据本法第118条规定,犯本罪,尚末造成严重后果,处三年以上十年以下有期徒刑。
界定标准:
本罪与故意毁坏财物罪的区分
要认定某一破坏电力设备的行为是构成破坏电力设备罪,还是构成故意毁坏财物罪,主要是看被破坏的电力设备是否处于正在使用中,破坏电力设备的行为是否危及公共安全。如果破坏的是正在使用中的电力设备,如验收完毕、已交付使用的发电设备、供电设备、变电设备,足以危害公共安全的,则构成破坏电力设备罪。反之,行为人破坏的电力设备不是正在使用中,如库存的电力设备、废弃不用的电力设备、生产过程中的电力设备或修理过程中的电力设备,则不构成破坏电力设备罪。因为这些电力设备不是正在使用中,因而不具有危害公共安全的可能性,只是造成财产毁损,侵犯财产的所有权。
以上即为破坏电力设备罪立案标准,可作为参考使用。
量刑标准:
根据本法第118条规定,犯本罪,尚末造成严重后果,处三年以上十年以下有期徒刑。
界定标准:
本罪与故意毁坏财物罪的区分
要认定某一破坏电力设备的行为是构成破坏电力设备罪,还是构成故意毁坏财物罪,主要是看被破坏的电力设备是否处于正在使用中,破坏电力设备的行为是否危及公共安全。如果破坏的是正在使用中的电力设备,如验收完毕、已交付使用的发电设备、供电设备、变电设备,足以危害公共安全的,则构成破坏电力设备罪。反之,行为人破坏的电力设备不是正在使用中,如库存的电力设备、废弃不用的电力设备、生产过程中的电力设备或修理过程中的电力设备,则不构成破坏电力设备罪。因为这些电力设备不是正在使用中,因而不具有危害公共安全的可能性,只是造成财产毁损,侵犯财产的所有权。
以上即为破坏电力设备罪立案标准,可作为参考使用。
继续阅读

[律师回复] 工伤赔偿项目：没有致残的，赔偿医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费。

[律师回复] 燃气施工合同范本
单项工程施工协议
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，本着公平、诚信的原则，现委托乙方采取包工、包机械设备的方式进行施工，为了明确工程内容及双方责任，确保工程优质，按期完工。甲乙双方就 县燃气工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本协议各项条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立以下条款共同遵守执行:
一、工程名称:天然气小区安装、公建用户安装工程
二、承包范围:具体工程量在工程竣工时按实际测量。
三、结算方式
甲方根据乙方负责施工之上述工程与乙方进行结算:
老区(含排管集中挂表整体配套安装低层)按 元/户，空装户按 元/户(含立管安装、穿墙打孔、支架安装、套管安装、户内球阀、燃气表及表箱安装、管道试压等达到点火条件);新区(整体配套安装高层)不挂表按 元/户，挂表按 元/户(含立管安装、穿墙打孔、支架安装、套管安装、防水及封堵、管道安装试压至钢塑过渡上部球阀位置等达到点火条件)，含刷漆。
注:以上工程主材辅材，均由建设单位提供，适用于镀锌管丝接安装。
零散户要有零散户安装单、领料单、实际用料清单，上报方可结算
四、付款方式:
1、乙方每月24号向甲方上报已验收双方确认工程量清单及工程退料清单申请付款，次月1号前拨付工程进度款。
2、甲方按乙方所完成之实际施工进度付款，老区安装、补装户安装达到点火条件付款 60%;新区室内立管安装、防水完毕自检达到验收条件付款60%;新区室内立管安装管道安装试压至钢塑过渡上部球阀位置达到点火条件验收后付每单项工程总款80%，余款年底一次性结清。
3、质保金:质保金工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费由乙方承担，工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
五、组织领导
1、乙方必须服从甲方和建设方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方和建设方现场的各项管理规章制度，做到文明施工、安全施工。
2、为确保进场人员的技术素质，确保施工工程的质量和进度，在施工责任期内保证施工队伍的稳定性，双方约定程威负责乙方全面工作，王士超负责现场施工、生产。
3、乙方必须服从甲方指定专职人员管理与监督， 乙方负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量及生活等相关工作。
六、双方责任
1、甲方责任
(1)甲方提供:
1.房屋一套，每年租金5000元(大写:伍仟元整);房屋水电费甲乙各付一半。
2.(1)房屋、电瓶车辆、钣金工具及辅材由甲方提供。
(2)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
(3)负责安排乙方工程量及现场进度审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
(4)负责与建设方进行工作联系并申报有关文件、图纸、资料。
(5)乙方在工程施工当中，甲方有义务进行技术交流、规范指导、监督，当时发现问题，当时要求乙方改正、改变，不得在结算工程款时才对乙方进行所要求的各项安装规范，对此乙方有权进行争议和拒绝。如果乙方在工程施工中，不听甲方技术人
员纠正，一经建设单位核实确认扣除此单项工程工程款10%作为罚款。
2、乙方责任
（1)单项工程中验收时必须资料齐全，严格执行验收和材料领退制度。 (2)饮食、材料、机械存放保管、管道运输(从库房到工地)、布管、清管、套丝、管
道、管件及支架安装，板牙、卷尺、施工电费均由乙方自行负责。
(3)尊重和服从建设方、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负
责，确保达到优良等级以上。
(4)乙方必须为施工现场从事危险作业的人员购买50万元意外伤害保险;乙方为安全的第一负责人。必须按照建设方和甲方要求对员工进行三级教育。强化本施工队伍的安全生产教育，严格按照操作规范施工，不乱搭乱拉电线管线，不私自安装电源
插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担
由此产生的全部责任，甲方不承担任何责任并且不负责任何费用。 (5)工人进入施工现场必须按照建设方和甲方规定着装，不穿拖鞋，做到文明、安全
施工、工完场清，否则发现一例罚款200元。高空作业人员必须双保险绳，不安排非特殊工种人员从事特殊工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其他不适于高处作业的人员从事高处作业，否则发现一例罚款1000元。
(6)乙方必须按照甲方规定的工期完成施工任务，因乙方原因未能按期完成，造成的损失由乙方自行负责，乙方在施工期间由甲方派出施工任务，乙方管理人员未能按甲方要求日期进场施工，造成工程滞留负面影响，甲方有权派出施工人员进场组织施工。
(7)乙方必须保证工程质量，达到建设方要求，并承担自身操作原因引发的质量不合格所造成的任何损失。
(8)乙方必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此造成的延期交工、工程质量等问题，甲方有权派出施工人员进场施工。
(9)具体施工作业中必须配置所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯、灭火器等交通安全设施，并且必须符合该县、市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成的一切后果由乙方自行负责，相关费用
由乙方自行承担。
(10)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及建设方声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍进场施工。
(11)在整个工程建设过程中，发生的一切质量、安全事故由乙方负责，因此造成发包方、甲方、乙方及第三者直接、间接损失由乙方负全部责任。该工程完工并移交甲方前，乙方应保证甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
(12)乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再进行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目，随即合同终止。
(13)每月上报农民工工资发放清单，保证足额发放农民工工资。如发生拖欠农民工工资纠纷的问题，乙方应承担一切责任并同意按拖欠农民工工资同金额的10%~100%给予罚金，甲方有权直接扣除乙方的工程款用以发放农民工工资。
(14)放假及开工时间，必须听从建设单位及甲方制定节假日放假及开工时间。
七、工程质量及验收标准
工程质量应符合建设方、监理单位和甲方的要求，管道安装横平竖直。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成施工质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可以要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料及经济费用全部由乙方负责赔偿。
八、 其他
1(若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应
向甲方支付工程总造价10%的违约金。
2(乙方施工现场负责人如需离开，必须得到甲方的允许，如没有得到甲方允许离开，
建设方或甲方联系不到施工负责人，每天按300元罚款，罚款部分从其工程款中直
接扣除。
3(建设方工程例会中，因乙方施工问题遭到批评，造成公司形象受损，发现一列罚款
50---200元。
4. 施工中，如有变更工程，应及时上报甲方核实工程量，要有影像资料或签证单方可核
实金额，同时标注工程名称及时间。
九、此合同自签字之日起附加合同同时生效。附:联营合作项目施工安全责任书。
十、甲方对本责任书上述各项条款具有解释权
十
一、法律效应
本责任书一式叁份，集团公司一份备案，甲、乙方各执一份，具有同等法律效力，该责任书自双方签字之日生效，至乙方责任施工之上述施工项目办完工程验收交接并工程结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
十
二、特殊条款
1、乙方和甲方合同期暂定一年，乙方不得泄漏甲方有关经济合同和相关建设方方面的
秘密，否则合同终止，一经查实拒付工程款。
2、乙方不得与建设方或其他(同区域、同行业)单位发生经营关系，如甲方发现乙方
有以上类似违反行为，甲方有权终止合同并给予人民币伍万元的处罚。
甲方: 乙方:
签约日期: 签约日期:

[律师回复] 天然气管道的按照工程合同鉴定是注意以下几个方面的内容：
第
一，合同双方当事人的基本信息情况；
第
二，工程承包方的资质证明；
第
三，安装工程的工程量，管道以及其他设备材料的供给内容；
第
四，工程款的数额，以及给付的方式，时间；
第
五，施工合同的开工日期，以及竣工日期；
第
六，合同违约责任，以及违约金的支付；

[律师回复] 这种情况下应当承担相应的赔偿责任，

[律师回复] 你可以投诉

[律师回复] 发包方(全称)： (以下简称甲方) 委托代理人：
承包方(全称)： (以下简称乙方) 委托代理人：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见，订立合同。
一、工程概况
工程名称
工程地点：
工程内容： 栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容(0.00以下地下车库土建及部分安装工程)
建筑面积 2
二、工程承包范围及方式：
1、承包范围：按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作，对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件，否则有关工程不计算价款。
2、承包方式：采用包工包料方式承包给乙方。
三、合同工期
工程开工日期：定于 2013 年 3月 6日(以甲方开工令为准)，竣工日期：定于2013年 11月 6 日。本工程合同总工期为日历天数 245天。(无论任何原因影响，工程必须按时竣工交付)
四、质量验收标准及等级
1、验收标准：
?建筑工程施工质量验收统一标准》gb503002001及现行的相关标准
2、质量等级：合格
五、合同单价及计价方式
1、本合同价款采用定额计价方式确定，定额采用《贵州省建筑工程计价定额》2004年版、《贵州省装饰装修工程计价定额》2004版和《贵州省安装工程计价定额》2004版及相关配套调整文件计价和调整费用后整体下浮5%作为结算价款。
2、材料差价按照每月实际完成工程量，参照贵州省遵义市造价管理部门发布的材料价格信息价计取价差，材料价格信息中没有的材料差价执行相应时期的市场价或乙方自行采购价，但必须在采购前报甲方确认，按甲方确认的价格计取。
3、计算软件：神机妙算或广联达软件。
4、工程变更也采用上述计价方式进行取费，并计入工程总价。
六、工程款支付方式
1、乙方需部分垫资。框架部分(含基础)：完成0.00以上一层主体封顶，甲方一月内拨付已完工程造价的75%，二层主体封顶(转换层浇筑完毕)拨付该层已完工程造价的75%;砖混部分:
三、四层主体封顶一个月内拨付该两层已完工程的75%;屋面封顶后一个月内拨付
五、
六、七层已完工程造价的75%，并返还履约保证金。
2、工程经竣工验收，乙方提供工程结算报告和完整的竣工验收备案资料后，甲方审计确认并扣留工程结算总造价的5%质量保证金，剩余款项三个月内一次性支付。质量保证金，待2年期满后，无质量缺陷，再一次性支付给乙方。
3、税费甲方代扣代缴。
七、甲方的工程和责任
1、 开工前10天完成现场三通一平等工作。
2、 工程地质及管线资料在开工前5天内提交。
3、 甲方仅办理工程施工许可证(其中办理施工许可证费用中的农民用工保证金、工伤保险及工程排污费由乙方支付，并积极配合乙方办理其他相关手续)
4、 开工前三天内甲方将水准点、坐标控制点以书面形式交给乙方。
5、 主体开工前3天内组织图纸会审。
6、 开工前协调施工现场和周边关系。
八、乙方的工作和责任
1、 开工前5日内提供总体工程进度计划及施工组织设计由甲方监理审定，并严格按照批准的进度计划和施工组织设计实施。
2、 遵守政府部门有关的环境卫生管理制度，保证施工场地整洁和交工前的施工现场清理，并承担因自身责任的损失和罚款。
3、 施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用：乙方按照国家、省、市(县)规定及批准的保护方案进行保护，发生的费用经甲方及有关单位审核后列入工程总价。
4、 负责工程资料的收集和整理，在工程竣工验收后30日内提供完整的竣工验收备案资料给甲方。
九、安全施工
1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员对施工的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
2、 甲方应对施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人导致的安全事故，由甲方承担相应的责任和发生的费用。
3、 由于乙方自身管理原因造成工程发生安全事故的，如果造成工程施工被责令整改而拖延工期或直接造成甲方损失的，则乙方应当承担因此给发包人造成的所有直接损失和间接造成的其他损失，包括销售损失及延期交付赔偿损失。
4、 因乙方承包工程范围内的施工工人发生伤亡事故的，一切责任均由承包人自负。如发包方因此被追索，则所受的损失由乙方负责赔偿。
十、质量及工期控制
1、质量控制
(1)、乙方必须服从甲方及监理的施工安全、质量、技术监督管理，严格遵守和执行甲方及监理制定的各项安全质量管理(处罚)措施。
(2)工程使用的钢材、水泥、装饰材料和水电材料(设备)必须由甲方书面指定统一品牌，乙方不得擅自使用其他品牌或不合格材料。
2、工期控制
乙方必须严格按照合同约定的工期完成工程任务。因乙方原因导致工期拖延，甲方按照10000元/天处罚乙方。累计处罚不超过工程总造价的20%。
十
一、承包人向发包人承诺
按照本合同约定施工、竣工、并在质量保证期内，承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务，本协议签字前向发包人交齐履约保证金 元(￥ 元)
十
二、合同争议
双方约定在履行合同中发生争议时：
1、 请上级建设主管部门调解
2、 采用第(1)种方式调解不了时，可向遵义市有管辖权的法院诉讼解决。
十
三、合同生效期
1、合同订立时间： 年 月日
2、合同订立地点
3、本合同一式 份，发包人、承包人约定本合同自双方签
字盖章并支付履约保证金之次日生效。
附件一：房屋建筑工程质量保修书
发包方(盖章)： 承包方(盖章)：
委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：
年 月 日

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 否则休眠功能失效，并影响电池使用寿命。6。判断方法：面对燃气表，表前阀装在左边气管上，不得随意拆卸，以防发生燃气泄漏事故、右进表。
7.为保证IC卡智能燃气表正常工作；反之是右进表。9、换电池和维修。3，住户安装抽油烟机，须与表相距保持相当的距离。
2.IC卡燃气表按规范要求安装。
5.IC卡设有休眠功能以延长电池寿命。IC卡在使用后应及时拔出。
8.表具类型正确：燃气表按进气口分为左进表.IC卡智能燃气表能够自动记录窃气.IC卡智能燃气表采用加密逻辑卡，连续三次密码校验未通过，卡将自动报废、攻击行为供气部门给予经济处罚，严重者将停止供气，就是左进表、攻击等行为，周围应留有一定的空间便于观看、插卡。因此，出现错卡符号不能再次插卡.用户IC应妥善保管，不得损坏或丢失。若有损坏或丢失请到天然气办理挂失
1.IC卡经过防爆处理、补发手续。
4.为防止燃气表意外泄漏事故。对窃气

[律师回复] 你好，这个看具体签订主体的要求，没有法律规定

[律师回复] 你好，各个地区征地补偿标准不一致，建议咨询当地政府相关部门了解

[律师回复] 签约地点：
签约日期：
甲方：
乙方：
甲方将公司属下 燃气管道工程（以下简称“工程”）委托给乙方施工及
安装，为明确工程内容及双方责任，本着互利协作、紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规和规章，以及 市政府有关文件精神和本工程的具体情况，制定如下条款，共同遵守执行。
第一条：工程内容和承包范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程量： 燃气管道设计、施工、安装及验收
4、工程范围：
第二条：工程造价
1、按照当地政府有关部门的文件精神及国家有关设计施工的收费标准进行核算；
2、工程具体内容：
（1）工程设计；
（2）燃气储配调压站、输配管道工程及相关市政配套建设；
（3）设备采购、安装、调试和维护；
（4）技术咨询、技术指导及技术培训。
3、工程造价金额为人民币 元（大写： ）。
第三条：工程质量
燃气工程设计、施工安装及与本工程有关事项均需按照《城镇燃气设计规范》
GB50028-2006和《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005以及国家和有关规范、规定办理和验收。
乙方设计依据为甲方提供给乙方的基础资料。
第四条：工期
乙方应主动、积极配合甲方土建工程施工，确保燃气管道工程进度与土建工程进度相适应。
具体施工计划、安排，由乙方自行作出安排，并书面提供给甲方工程部或其它主管部门。工期确定后，若因甲方原因滞延工期，乙方负责的燃气管道工程竣工日期按滞延时间顺延。
第五条：甲方责任
1、合同签订后日内向乙方提供设计所需的总平面规划图、地下工程设计图各3 份，以便乙方进行燃气管道设计施工安装。如果甲方无法提供上述图纸，可委托乙方进行测量出图，并按照国家有关标准向乙方另外支付工程测量费和出图费。
2、协调提供水、电源的接点及必要的施工场地；
3、协调乙方与土建等施工单位的配合条件；
4、配合乙方在开工前办理规划、破（占）道许可证；
5、监督检查工程、质量、进度；
6、及时协调、解决乙方施工过程中遇到的实际工作问题；
7、按照本合同约定的期限及时支付工程款；
第六条：乙方责任
1、在本合同签订后及时组织燃气工程设计和施工图设计，经甲方审核通过，再报有关部门审查。由于设计原因造成的变更、返工处理费用由乙方承担；
2、主体工程开工前应办妥有关部门的审图、审批、质检、安检等有关手续给甲方；
3、按审批通过的燃气设计图纸和国家规范组织施工安装，确保工程质量和进度。如有
变更，必须经过有关部门和甲方认可。工程采用的管材、阀门、调压器、流量表等工程辅助设备应严格按国家有关标准提供；
4、服从甲方及现场总包单位的施工管理，在施工过程中应与其他交叉进行的施工单位
密切配合；
5、积极配合主体工程竣工验收，及时组织燃气工程的竣工验收和与市政管线的割接，
验收合格后应提供竣工验收资料 套给甲方存档；
6、落实安全措施，遵守安全施工规范；
7、本燃气工程保修期为年，自竣工验收合格之日起算。在此期间除使用不当和人
为破坏造成的质量问题均在乙方保修范围之内。但因甲方造成的使用不当和人为破坏的，由甲方自行承担责任。
第七条：付款方式
1、合同签订后，甲方应在7日内向乙方支付合计工程造价金额%，计人
民币 元，作为乙方的地下管网及施工备料款。
2、甲方应按照以下方式付给乙方合同工程进度款：
（1）施工队进场后 日内，甲方应向乙方支付合计工程造价金额的 %，
计人民币 元（大写 ）；
（2）地下管网施工完成后，甲方应向乙方支付合计工程造价金额的 %，计人
民币 元（大写 ）；
（3） 即为工程结算日，甲方应向乙方支付剩余全部款项。（①工程竣工验
收之日；
②点火通气之日。）
3、其他付款方式
（1） ；
（2）；
（3） 。
4、乙方必须按照甲方已支付工程款的数额开具相对应的收费凭证。
第八条：违约责任及争议解决方式：
1、任何一方违约，违约方应承担合计工程造价金额的的违约金并赔偿由于违
约而给对方造成的相应的经济损失；
2、如果产生纠纷，双方应协商解决，协商不成双方约定采取第方式解决。
（1）由 仲裁委员会仲裁；
（2）向乙方所在地人民法院起诉。
第九条：其它
1、本合同经双方签字盖章即生效，保修期满后自动失效；
2、本合同壹式六份，双方各执三份，均具有同等法律效力；
3、与本工程有关的补充协议、图纸、资料均为本合同不可分割的一部分，具有同等法
律效力。
4、乙方收款银行： 帐号：
5、双方补充约定（内容不得违反法律法规及相关规定）:
在签署本合同前，合同双方均已全面知悉了本合同，并充分理解了合同全部条款的含义。
合同签字盖章处：
甲方（签章）：
法定代表人（签字）：
年 月
乙方（签章）： 法定代表人（签字）： 年月 日 日

[律师回复] 变更法人，股东不变的话，基本步骤如下：
1 去工商局办理营业执照变更
带着：变更申请书、股东会决议、新股东身份证复印件、公章、营业执照正副本原件、指定委托书、办理人的身份证原件及复印件（电话预约号码办理）
2 去质监局办理组织机构代码变更，带着法人身份证原件及复印件，营业执照副本原件及复印件，办理人的身份证原件及复印件（就在朝阳工商服务大厅办理）
3 去税务局办理税务登记证变更（就在朝阳工商服务大厅办理），带着上述东西和复印件
4 去银行办理开户许可证变更，预留印鉴变更
5 如果有社保登记、统计登记一并需要变更，带着上述材料即可

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 即明知自己的放火行为会引起火灾，　【放火罪、放射性，处三年以上十年以下有期徒刑、犯罪客观方面本罪在客观方面表现为实施放火焚烧公私财物。2，应当负刑事责任、决水，已满14周岁不满16周岁的人犯放火罪的。《刑法》第一百一十四条是选择性罪名，所以本法第17条第2款规定，危害公共安全、犯罪主体要件本罪的主体为一般主体、决水罪煤气点燃如果危害到公共安全就构成放火罪、犯罪客体要件本罪侵犯的客体是公共安全、投放危险物质罪、爆炸以及投放毒害性。3、爆炸罪：1、以危险方法危害公共安全罪】放火、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全。放火罪犯罪构成、犯罪主观方面本罪在主观方面表现为故意，并且希望或者放任这种结果发生的心理态度，尚未造成严重后果的。4。由于放火罪社会危害性很大，危害公共安全的行为

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 否则休眠功能失效，并影响电池使用寿命。6。判断方法：面对燃气表，表前阀装在左边气管上，不得随意拆卸，以防发生燃气泄漏事故、右进表。
7.为保证IC卡智能燃气表正常工作；反之是右进表。9、换电池和维修。3，住户安装抽油烟机，须与表相距保持相当的距离。
2.IC卡燃气表按规范要求安装。
5.IC卡设有休眠功能以延长电池寿命。IC卡在使用后应及时拔出。
8.表具类型正确：燃气表按进气口分为左进表.IC卡智能燃气表能够自动记录窃气.IC卡智能燃气表采用加密逻辑卡，连续三次密码校验未通过，卡将自动报废、攻击行为供气部门给予经济处罚，严重者将停止供气，就是左进表、攻击等行为，周围应留有一定的空间便于观看、插卡。因此，出现错卡符号不能再次插卡.用户IC应妥善保管，不得损坏或丢失。若有损坏或丢失请到天然气办理挂失
1.IC卡经过防爆处理、补发手续。
4.为防止燃气表意外泄漏事故。对窃气

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 否则休眠功能失效，并影响电池使用寿命。6。判断方法：面对燃气表，表前阀装在左边气管上，不得随意拆卸，以防发生燃气泄漏事故、右进表。
7.为保证IC卡智能燃气表正常工作；反之是右进表。9、换电池和维修。3，住户安装抽油烟机，须与表相距保持相当的距离。
2.IC卡燃气表按规范要求安装。
5.IC卡设有休眠功能以延长电池寿命。IC卡在使用后应及时拔出。
8.表具类型正确：燃气表按进气口分为左进表.IC卡智能燃气表能够自动记录窃气.IC卡智能燃气表采用加密逻辑卡，连续三次密码校验未通过，卡将自动报废、攻击行为供气部门给予经济处罚，严重者将停止供气，就是左进表、攻击等行为，周围应留有一定的空间便于观看、插卡。因此，出现错卡符号不能再次插卡.用户IC应妥善保管，不得损坏或丢失。若有损坏或丢失请到天然气办理挂失
1.IC卡经过防爆处理、补发手续。
4.为防止燃气表意外泄漏事故。对窃气

[律师回复] 上诉人(一审原告) :
被上诉人(一审被告) :
上诉人因与被上诉人离婚纠纷一案,不服×××人民法院 2016年 4月 22日作出的 (2016) ×××民初×××号判决, 现提出上诉。 上诉请求
1.请求二审法院撤销(2016)×××民初×××号判决;
2.请求二审改判对上诉人和被上诉人共有的夫妻共同财产进行 平均分割。 (包括×××××××××××××××) ;
3.诉讼费和上诉费均由被上诉人承担。
事实与理由
一、 一审法院在对证据的认可和采纳上有失偏颇, 致使事实认定 不清。
上诉人与被上诉人于 2005年×月×日登记结婚, 2007年购买了 ×××住房一套, 并对该房屋进行了装修。 该房产购置发生于上诉人 和被上诉人的婚姻关系存续期间,该房屋应当认定为夫妻共同财产。 对此, 上诉人在一审中提交了收款收据 5份以及付款单一份, 以及证 人证言一份, 用以证明该房屋是上诉人与被上诉人共同出资购买, 以 及上诉人支付过装修费 10840元的事实。 一审法院在审理过程中, 仅 因为被上诉人不予认可, 就对上诉人提交的证据不予采纳, 致使本应 该明确的事实不能明确,上诉人利益也因此而受损。