建设工程施工协议范本是怎么样的?

最新修订 | 2024-09-08
浏览10w+
巩海冬律师
巩海冬律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分执业:4年
专家导读 建设工程施工协议需要写上建设单位和施工单位的基本信息、再者就是工程项目、以及还有工程造价的金额、合同的工期、工程的质量还有保质期、双方的权利和义务、违约的责任、最后就需要写上双方的名字和时间。

建设工程施工协议范本是怎么样的?

建设单位(以下简称甲方)

施工单位(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。

第一条 工程项目

(一)工程地点:

(二)工程内容:具体详见附件一改造项目工程表

(三)承包方式:包工包料

第二条 工程造价为人民币

第三条 合同工

1.双方商定总工期 30天。

开工日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。

②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。

⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。

第四条 工程质量标准和保修期

(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收

(二) 工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算,

(三) 属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。

第五条 材料设备供应

(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。

(二) 材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。

第六条 付款方式

(一)由乙方完成工程量的30%,甲方付总造价的30%给乙方;

(二)乙方完成工程量的60%,甲方再付总造价的30%给乙方;

(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %;

(四)剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。

第七条 责任范围

(一)甲方责任:

1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;

2、及时组织工程竣工验收工作;

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

(二)乙方责任:

1、按施工安全规范保证施工质量,精心施工、按时完工、交付使用,凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育,施工人员不得在施工现场违法.乱纪,一旦发生问题,后果自负。

② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理,妥善处理好相邻单位的关系,否则一切后果自负。

③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

2、负责做好材料、设备的采购,保管工作:

3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。

第八条 其它事项

(一)合同签订后,甲方要求增加或变更工程项目,必须遵守下列原则:

1、经双方充分协商,发出设计变更通知单

2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后,甲方须分别签字盖章认可;

3、增加或变更内容所需材料必须落实;

(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;

(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任,并赔偿乙方停工的误工损失;

(四)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。

(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份,均具有同等效力。

甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________

法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

_________年____月____日 _________年____月____日

综合上面所说的,建设工程施工协议需要由双方来进行协商制定,而对于制定的内容一定要表达出双方的真实意思,同时还要确保所存在的内容没有违反国家的规定,那么此合同就算是有效的,如果存在的合同条款有任何不公平的情形也是可以拒签的。

看完还有疑惑?建议直接问律师
最快9秒应答
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文5.2k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6705位律师在线平均3分钟响应99%好评
建设工程施工协议范本是怎么样的?
一键咨询
  • 宿迁用户4分钟前提交了咨询
    137****0622用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    152****3732用户2分钟前提交了咨询
    133****1488用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    160****1088用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    160****6673用户3分钟前提交了咨询
    154****5360用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    131****0353用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
  • 扬州用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    153****4611用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    154****8277用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    168****0025用户2分钟前提交了咨询
    145****8302用户2分钟前提交了咨询
    155****6382用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    175****3844用户4分钟前提交了咨询
    154****1870用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    177****2685用户1分钟前提交了咨询
为你推荐
吐鲁番156****6569用户3分钟前已获取解答
哈密188****9510用户4分钟前已获取解答
伊犁156****9856用户2分钟前已获取解答
建设工程施工合同管理范本
内容包括:发包方,承包方,工程名称,工程地点,工程内容,表明先经甲乙双方充分协商,一致同意签订施工合同,合同条款如下。包括:工程范围,工程质量,建设工期等。结尾签名。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设施工合同范本是什么?
发包方、承包方。依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将赛什斯镇上古城至麻渣塘村农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同。1、工程概况。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设工程施工合同范本是怎样的?
内容包括:发包人,承包人,工程名称,工程地点,工程内容,表明先经甲乙双方充分协商,一致同意签订施工合同,合同条款如下。包括:合同协议书,工程量清单,工程报价单等。结尾签名。
10w+浏览
建设工程纠纷
建设工程施工合同管理示范文本
发包人(全称):承包人(全称):根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:1、工程概况2、合同工期3、质量标准4、签约合同价与合同价格形式5、项目经理六、合同文件构成。
10w+浏览
建设工程纠纷
厂房建设工程施工合同范本是什么?
在撰写建设工程合同的时候,首先应该先明确具体的委托方以及承接方具体的身份信息,之后再在合同的正文处详细叙述工程建设的具体信息以及有关的价格及其付款形式,之后还需要再对工程的材料供应和质量检测进行规定,最后确定无误再签字盖章。
10w+浏览
合同事务
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
建筑施工合同范本
发包人(全称):某某;承包人(全称):某某依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
30浏览
建设工程施工发包范围应如何划分
建设工程施工一般是提倡总承包,禁止将建筑工程肢解发包,对于建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购可以一并发包,也可以将一个或者多个发包给一个总承包人。
12浏览
建设工程施工合同纠纷范围有哪些
建设工程施工合同纠纷范围有以下这些:(1)建设工程勘察合同纠纷;(2)建设工程设计合同纠纷;(3)建设工程施工合同纠纷;(4)建设工程价款优先受偿权纠纷;(5)建设工程分包合同纠纷。
1.1k浏览
建设工程施工发包范围应如何划分?
建设工程施工发包一般是提倡总承包,禁止将建筑工程肢解发包,对于建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购可以一并发包,也可以将一个或者多个发包给一个总承包人,不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。
12浏览
建筑施工工程承包合同范本是怎样的
订立建筑施工工程承包合同可以写明发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及其支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任及索赔条款、保修责任等。
40浏览
问题紧急?在线问律师 >
6705 位律师在线,高效解决问题
律图 > 法律知识 > 合同事务 > 合同纠纷 > 建设工程施工协议范本是怎么样的?
顶部