建设工程纠纷 法律问答
1282
万
解答量
2762
万
浏览量
律图法律咨询
24h在线
18万+
认证律师
15亿+
普法人次
在线沟通·问题解决率99%
-
哪些情形下能够进行转包分包[律师回复] 在建设工程领域，转包和分包的规定差别很大。先来说说转包，它指的是承包单位接了工程后，不履行合同里的责任和义务，直接把整个工程或者把工程拆分后以分包的名义转给其他单位或个人去施工。一般来说，转包是被禁止的。如果承包单位转包工程，会被责令改正，违法所得也会被没收，还会面临罚款。要是情节严重，资质证书都会被吊销。 再讲讲分包。分包分为专业工程分包和劳务作业分包。不过，要满足这些条件才能进行分包：首先要经过发包人同意，承包人才能把部分工作交给别人做；分包出去的必须是非主体结构的施工任务；分包人得有相应的资质；而且只能分包一次，分包单位不能再把工程分包出去。要是不满足这些条件进行分包，就属于违法分包，违法分包同样会受到法律的处罚。所以，建设工程的相关单位一定要了解这些规定，避免因违法操作而遭受损失。平台专业咨询...
5解答 4.1w浏览 -
谁来承担公路工程临时用地的费用[律师回复] 1、公路工程建设当中，临时用地费用通常是由建设单位来掏腰包。按照土地管理相关法规，建设单位要是因为项目建设得用临时用地，就得对临时用地带来的经济损失给予补偿。毕竟在公路工程里，建设单位既是项目的发起者，也是主导者，负责着整个工程的推进，用临时用地也是为了完成公路建设。 2、建设单位要承担的费用里，有土地补偿费，这是给土地所有者补偿临时用地造成的收益损失；还有地上附着物及青苗补偿费，是补偿临时用地对地上东西和青苗造成的损害；另外可能还有复垦保证金，目的是保证临时用地用完后能按要求复垦。 3、实际操作时，要是建设单位把部分工程合法分包给别的施工单位，双方可以在合同里商量临时用地费用谁来承担。不过对外来说，建设单位还是第一责任人。要是因为临时用地费用闹起纠纷，各方可以先试着协商，协商不成就通过民事诉讼等办法维护自己的权益。本地法律顾问...
5解答 3.6w浏览
-
工程合同单方终止，违约金数额是多少[律师回复] 在工程合同里遇到单方终止，违约金该给多少是很多人关心的问题。违约金数额得结合合同具体约定和相关法律定。 要是合同里清楚写了违约金条款，一般就按约定来。只要这约定不违反法律强制规定和公序良俗，违约方就得按约定掏钱。好比合同约定单方终止得付工程总价款一定比例的违约金，那就按这比例算。 要是合同没约定违约金，受损的一方能要求违约方赔偿违约造成的损失。损失赔偿额应和违约造成的损失相当，包括合同履行后能拿到的利益，但不能超过违约方签合同时能预见或该预见的因违约可能造成的损失。比如对方单方终止合同，让己方多花了人工、材料、设备闲置等费用，还有可能损失的预期利润等，违约方都得赔。 要是觉得约定的违约金比造成的损失高太多，违约方可以找法院或者仲裁机构适当降低；要是约定的违约金比损失低，受损方也能找法院或仲裁机构提高。 遇到这类纠纷自己拿不准处理方式，建议向专业人士精准咨询。律图法律顾问...
5解答 4.6w浏览
-
中标单位30天内不签合同该怎么处理[律师回复] 在招投标活动里，依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国民法典》，要是中标单位在30天内不签订合同，有这些处理办法。 招标人先书面催告中标单位，提醒他们签订合同是法律规定必须做的事，得在合理时间内完成。要是因为中标单位自身原因没签合同，那就算违约，得承担法律后果。 要是中标单位收到催告后还是拒绝签合同，招标人可以没收他们的投标保证金。这是为了保证招投标活动公平公正，投标保证金能弥补招标人因为中标单位违约受到的损失。 要是投标保证金不够弥补招标人的损失，招标人能要求中标单位赔偿超出部分。这些损失可能有重新招标多花的费用，还有招标延误带来的损失等。 招标人还能取消这个中标单位的中标资格。可以按照评标委员会给出的中标候选人名单顺序，选下一个候选人当中标人，也可以重新招标。 另外，招标人可以把中标单位不签合同的违约情况记录到信用档案里，在相关平台公布。这样一来，会对中标单位以后参与招投标活动产生不好的影响。 法律建议：中标单位要重视签订合同的法定义务，及时履约，避免违约带来的法律责任和信用损失。招标人在遇到中标单位违约时，要及时采取上述措施维护自身权益。律图专业咨询...
5解答 3.2w浏览
-
费用与工期索赔在哪些情形下可进行[律师回复] 建设工程领域的费用与工期索赔在多种情形下都可进行。 若因发包人原因导致索赔，一种情况是发包人未按合同约定提供施工条件，比如没及时交付施工场地、提供施工图纸，让承包人无法正常施工。此时，承包人可就额外增加的人员窝工费、设备闲置费等费用索赔，工期也相应顺延。另一种是发包人未按时支付工程进度款，承包人有权索赔利息损失，还可能暂停施工，工期同样顺延。 遇到不可抗力因素，像地震、洪水等自然灾害，以及战争、罢工等社会事件，导致工程受损、停工，承包人能就修复费用等合理支出索赔费用，工期也会相应顺延。不过，不可抗力造成的人员伤亡和财产损失的承担，要依据合同约定和法律规定来确定。 发包人提出工程变更要求，如增减工程量、改变工程质量标准，会让承包人成本增加、工期延长，承包人有权就变更部分的费用和工期提出索赔。 施工过程中，若遇到合同约定之外不可预见的物质条件，像地下障碍物、水文地质条件与勘察资料不符等，承包人处理这些情况增加了费用和时间，也可进行费用与工期索赔。 大家在遇到这些情况时，可收集好证据，依据合同和法律规定主张自己的权益。本地法律顾问...
5解答 4.1w浏览
点击查看更多
律师说法·建设工程纠纷
-
杀人者名下无资产，父母需进行赔偿吗一般情况下，父母对子女杀人行为无赔偿义务。法律上，刑事责任由犯罪人自行承担，民事赔偿原则上用犯罪人本人财产。若杀人者名下无资产，通常不能要求其父母用自身财产赔偿。但存在特殊情形，如父母是共同犯罪人需担责；或父母监护不力且过错与犯罪及损害有关，个别情况下可能承担部分补充赔偿责任，不过较少见。1.8k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
民事赔偿后法院是否判刑民事赔偿与刑事判刑是不同法律责任承担方式，民事赔偿后法院仍可能判刑。若行为构成犯罪，不能因赔偿免除刑事责任，但赔偿可作量刑情节。如故意伤害案中积极赔偿获谅解，法院可能从轻处罚，若情节严重仍会判刑。若未构成犯罪，仅涉民事纠纷，赔偿后无判刑问题。关键看行为是否构成犯罪及情节。1.5k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询 -
法院判对方坐牢后是否还需进行赔偿法院判对方坐牢后，通常仍需进行赔偿。刑事责任的承担并不能免除民事赔偿责任，被害人因犯罪行为遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼，要求对方对其造成的损失进行赔偿。即使对方坐牢，也不能以此为由逃避民事赔偿义务。2k浏览
律图法律咨询
问题相似？立即咨询
问题没解决?125200人选择咨询律师
您好，我想咨询建设工程纠纷的法律问题
一键咨询
133****8282
139****7385
181****8480
