简单的个人承包合同应该如何写

[律师回复] 1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
发生本通用条款第2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
合同专用条款：
1、为保证本工程的质量，承包人不得在未经发包人同意的情况下将工程的任一部分分包给其它施工企业，否则经发包人调查核实，视为承包人实质性违反合同，发包人可对承包人处以合同总价的0.1~1%的违约金，并有权令其停工调整施工力量。
2、总承包工程承包人不得转包，否则视为违约。子项目有必要分包时，须事先取得发包人同意。施工过程中需向有关主管机关报审、报验、报核的程序，或发生任何隐患或意外事故，承包人应自行负责处理。

[律师回复] 您好！你问的最简单土地承包合同如下
发包方:甲:()
承包方:乙:()
为明确甲乙双方的权利、义务,经双方平等协商,签订本合同。
第一条:甲方同意将自己四十八顷村的 亩土地承包 给乙方使用。
第二条:承包期限为 年, 自 年 月 日起至 年 月 日止。 第三条:承包费为每年 元人民币。 交付方式为:乙方一次性 交付甲方 年承包费,合计人民币 元。
第四条:甲方保证发包土地使用权的完整, 并帮助乙方协调本宗土地的周边 四邻可能出现的有关事宜。合同到期后,乙方要保证甲方土地的完整。
第五条:乙方承包本宗土地必须合法经营。
第六条:任何一方不得无故解除本合同,否则应赔偿对方的经济损失。 第七条:在承包期限内, 若遇国家政策变化, 甲方应退还乙方相应期限的承 包费。 因不可抗力致使合同无法继续履行, 由此造成的经济损失双方互不承担责 任。
第八条:乙方在承包期内,对土地布局进行改动要经甲方同意。
第九条:本合同满后,甲方若继续对外承包或出租,在同等条件下,乙方有 优先承包或承租权。
第十条:本合同一式两份,双方各执一份为凭。
第十一条:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
甲方签字:()章
乙方签字:()章
2015年 月 日

[律师回复] 你好，承包土地合同简单的范本如下，具体的以实际为准，
转包（出租）方（以下简称甲方）：_________　　
　　接包（承租）方（以下简称乙方）：_________　　
　　甲乙双方根据《中华人民共和国农村土地承包法》等有关法律、法规和国家政策的规定，本着平等协商、自愿、有偿的原则，就土地承包经营权转包（出租）事宜协商一致，订立本合同。
　　
一、转包（出租）面积
　　甲方将其承包经营的_________乡（镇）_________村_________组_________亩土地（地名、面积、等级、四至、土地用途附后）转包（出租）给乙方从事_________（主营项目）生产经营。
　　
二、转包（出租）期限
　　转包（出租）期限为_________年，即自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
　　
三、转包（出租）价款
　　转包（出租）土地的转包金（租金）为每年_________元人民币（其中包括、不包括依法向国家和集体缴纳的农业税费等）。
　　
四、支付方式和时间
　　乙方可以采取下列第_________种方式和时间支付转包金（租金）。
　　
1、现金（一次或分次）支付转包金（租金）的方式，支付时间为_________。
　　
2、实物（一次或分次）支付转包金（租金）的方式，实物为：_________，支付时间为_________。
　　
五、交付时间和方式
　　甲方应于_________年_________月_________日前将转包（出租）土地_________或一次性全部交付乙方。
　　
六、权利和义务的特别约定
　　
1、甲方与发包方的承包合同仍然有效。甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。但如因乙方不向甲方履行转包（出租）合同义务而造成甲方不能履约时，乙方应与甲方一起承担连带违约责任。
　　
2、甲方有权监督乙方经营土地的情况，并要求乙方按约履行合同义务。
　　
3、甲方有权在转包（出租）期满后收回土地承包经营权。
　　
4、转包（出租）期限内遇自然灾害，上级给予甲方核减或免除相关土地上的税费义务和核发的救灾款，甲方应及时如数转给乙方。如需甲方办理手续的，甲方应负责及时办理。双方另有约定的除外。
　　
5、乙方有权要求甲方按合同的约定交付转包（出租）土地承包经营权并要求甲方全面履行合同义务。
　　
6、乙方获得土地承包经营权后，依法享有该土地的使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处置权。
　　
7、乙方不得改变转包（租用）土地的农业用途，不得用于非农建设。
　　
8、乙方依法保护和合理利用土地，增加投入以保持土地肥力，不得从事掠夺性经营，不得给土地造成永久性损害。
　　
七、合同的变更或解除
　　在本合同有效期内，遇下列情况之一者，可以变更或解除合同：
　　
1、国家、集体建设需要依法征用、使用转包（出租）土地的，应服从国家或集体需要。
　　
2、乙方在转包（出租）期限内将转包（出租）合同约定其享有的部分或全部权利转让给第三者，需经甲方和发包方同意，并签订书面补充协议。
　　
3、甲乙双方中任何一方要求变更或解除合同，须提前_________个月通知另一方，并征得另一方的同意。
　　
4、乙方在转包（出租）期间，若遇不可抗拒的自然灾害造成土地被毁而无法复耕的可解除或变更合同。
　　
八、违约责任
　　
1、任何一方当事人违约，应向守约方支付违约金。违约金的数额为_________。
　　
2、因一方违约造成对方遭受经济损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失。具体赔偿数额依具体损失情况由双方协商或由农村土地承包仲裁机构裁定或法院判决。
　　
九、争议条款
　　因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时，甲乙双方应协商解决，协商不成的按下列第_________种方式解决：
　　
1、提请村民委员会、乡（镇）人民政府、农村土地承包管理机关调解；
　　
2、提请_________仲裁委员会仲裁；
　　
3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。
　　
十、生效条件
　　甲乙双方约定，本合同须经双方签字并经_________乡（镇）政府农村经营管理机构备案（或鉴证）后生效。
　　十
一、其他条款
　　
1、本合同中未尽事宜，可经甲乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
　　
2、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，发包方和鉴证、备案单位各执一份。
　　　　
　　甲方代表人（签章）：_________　　　　　乙方代表人（签章）：_________　　
　　身份证号：_________　　　　　　　　　　身份证号：_________　　
　　住址：_________　　　　　　　　　　　　住址：_________　　
　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日　　
　　签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________　　
　　鉴证单位（签章）：_________

[律师回复] 发包方：(以下简称甲方) 　　承包方：(以下简称乙方) 　　按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)： 　　一.工程概况： 　　
1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 　　
2.工程地址： 　　
3.建筑面积：1666
2.80平方米 　　
4.结构类型：框架 　　
5.工程造价： 　　二.承包方式： 　　承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 　　三.承包范围： 　　
1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程) 　　四.承包工期： 　　
1.开工时间：2007年 月 日(以双方确定的开工报告为准) 　　
2.竣工时间：2007年 月 日 　　五.费用标准： 　　
1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元) 　　
2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。 　　
3.工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币2000元以内，甲方不另外补份，变更量在2000元以上，甲方将变更的劳务费按实调增(建筑面积增加不在此约定范围内)。 　　六.工程质量 　　在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。 　　七.履行保证金及劳务人工费及支付： 　　
1.乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。 　　
2.甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。 　　
3.本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。 　　
4.该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。 　　
5.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方提供人工费收据。 　　
6.工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。 　　八.甲.乙方的职责： 　　
1.乙方只提供对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。 　　
2.甲方提供乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备及锅具。 　　
3.乙方免费提供甲方现场管理人员工作用餐。 　　九.由于甲方原因造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。 　　十.现场安全： 　　
1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到安全生产、文明施工。 　　
2.乙方人员违反操作规程发生的安全事故，由乙自行负责。 　　甲方： 乙方： 　　负责人： 负责人： 　　电话： 电话： 　　年 月 日 年 月 日 　　注：本协议一式四份，甲乙双方各执两份，本协议具有法律效力

[律师回复] 甲方： (转让方)
乙方： (接收方)
根据《中华人民共和国土地承包法》及《山东省实施办法》的有关规定，经甲、乙双方协商并经 同意，订立本合同，供各方共同遵守。
一、甲方将 亩，四至：东至 ;西至 ;南至 ;北至 转包给乙方使用。
二、转包期限：自 年 月 日至 年 月 日止。
三、转包土地的用途： 等。
四、转包的价格及支付方式：
(一)转包总价款 元(大写： 元整)含地上附着物包括 等结价款及 年 月 日至 年 月 日土地承包费用。合同签订之日乙方向甲方支付转包费用 元，余款于 年 月 日前付清。 甲方应将该土地承包合同原件移交给乙方 。
(二)土地租金采取预交形式，每亩土地按每年 元计算。 年 月 日至 年 月 日承包费用由甲方支付 (甲方须将 收据移交给乙方);从 年 月 日至 年 月 日，由乙方向 支付，每10年支付一次。承包土地面积以实际测量为准(不含田埂)。
五、自合同签订之日起，地上附着物包括： 等所有权、使用权及处置权均归乙方所有，甲方应将以上所述地上附着物有关证明材料移交给乙方;甲方应协助将电力使用权过户给乙方。
六、本合同签订之前与该租赁土地有关的经济纠纷均与乙方无关，由甲方承担全部责任。
七、合同期内乙方可以转包给第三方，与甲方无关;合同期满，乙方有优先承包权。
八、违约责任：如任何一方未到期解除合同或不执行本合同，即视为单方终止合同，终止合同方应按未履行合同转包额的20%赔偿对方损失。
九、合同期内如遇政府或企业征用土地，或其它原因终止合同，乙方在承包期内对土地的投入，包括青苗补偿费、地上附着物补偿费及其它费用按政府规定的标准补偿给乙方，双方合同自动终止。
十、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。
十
一、本合同自双方签订之日起生效。
十
二、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，村委会及监证机关各执一份，具有同等法律效力。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
村委会(盖章)：
监证机关(盖章)：
日期： 年 月 日
以上是土地承包合同简易范本

[律师回复] 简易建筑工程承包合同
甲方：_____________________
　　乙方：_____________________
　　甲方____与乙方____原于___年___月___日签订的庞庄村新型农村社区建设合同，现经双方协商同意，合同于___年___月___日予以解除，乙方提前撤出施工现场，乙方提前撤出施工现场，本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则，双方协商一致达成如下结算、撤场协议：
　　
一、经双方核实，截止目前乙方共完成工程总价款 万元，详见附表1完成工程量清单。
　　
二、经双方对上述费用进行核算统计，截止 __ 年__ 月__ 日甲方应付乙方款项共计 ___ 万元，该款项已充分考虑乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约补偿等各种费用，对此乙方无任何异议，乙方不再提出其他费用要求。
　　
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计 ___ 万元（含代付工程料款 万元），详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计___万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款 ___ 万元，至此欠款全部付清，双方再无任何债权债务关系，甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。
　　
四、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
　　
五、合同解除后，乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滞留，否则应承担拖延费__________元/日。
　　
六、本协议由双方签字盖章后生效，协议协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方：_____________________（盖章） 　　乙方：_____________________（盖章）
　　法人代表：_____________________（盖章） 　　法人代表：_____________________（盖章）
　　_____年_____月_____日 　　_____年_____月_____日
你好上面就是我的回答，若对于简易建筑工程承包合同 还不明白，欢迎致电！

[律师回复] 你好，关于简易土地承包合同土 地 承 包 合 同
甲方： （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
身份证号码：
依照《合同法》、《农村土地承包法》等法律、法规的规定，本着“公开、诚信、平等、自愿”的原则，经甲、乙双方友好协商，就林地土地承包事宜达成如下条款，以兹共同遵守。
一、甲方将依法取得在县乡（镇） 村_ 村民组林地的土地经营权转让给乙方。
二、合同期限从 年 月 日起到 年 月 日止。
三、四至界限见附图
四、转让价格：本合同期限内按每亩元一次性结清。(结合自己情况,最好一年一付)
五、结算方式：现金结算，甲、乙双方以收据为凭。
六、甲方转让的土地不能有任何争议、纠纷和债务。

[律师回复] 甲方: 乙方:
为促进果品生产,提高土地管理水平,增加集体和个人经济收入,根据上级文件的规定,本着公平公正合理的原则,经甲乙双方协商同意,签订本土地承包合同,条款如下:
一、 承包土地的基本情况
二、甲方将土地 亩承包给乙方经营管理。承包期 年，自 年 月 日起，至 年 月 日止。
三、承包费交纳数量和时间：
承包费每亩 元，于每年 12 月 30日前交清下一年的承包费。
四、甲方的权利和义务
1、甲方根据技术部门的要求，制定年度管理标准和检查制度，并及时督促乙方按标准搞好土地管理工作。
2、对故意损坏果树，不按果树部门技术要求操作管理，及改变用途(如种地、建厂等)，甲方有权依法收归集体重新发包。
3、甲方协同有关部门每年不定期对土地管理情况进行检查，对不按标准要求管理或变相毁坏土地的进行一定的经济处罚，情节严重的按《森林法》的有关规定依法给予刑事处罚。
4、甲方有权监督乙方按时施肥、浇水、打药、修剪等土地管理工作。
5、甲方要根据乙方的要求积极组织新技术的学习培训，为乙方搞好果树生产提供信息服务。
五、乙方的权利和义务
1、乙方要严格按甲方的标准要求进行土地管理，努力提高果品产量和质量。
2、经甲方同意，乙方在承包期内可将土地部分或全部转让，转包户必须承担原乙方承担的一切义务。
3、乙方必须服从国家、集体建设项目用地及其他公共设施等项目用地，补偿按国家有关规定执行。
4、合同期满后，甲方如继续发包，在同等条件下，乙方可优先承包。
六、违约责任、
1、承包期内甲方不得随意改变乙方的土地承包权，如有违反，应承担相应的经济、民事、法律责任。
2、承包期内，乙方如不按标准管理或故意损坏果树，每损坏一棵赔偿100元，并由乙方及时予以补植，如长期撂荒或改变用途，甲方有权终止合同，另行承包，其预交承包费不予退让。
3、合同期满后，乙方每减少一棵结果果树，赔偿甲方100元，如达不到技术部门规定的果树管理标准(如：保叶率80%以上，枝、干病害率5%以内等)，根据具体情况给予相应的经济处罚。
七、本合同不因甲方代表人变更而变更，任何一方不得擅自解除合同或改变合同内容，否则承担法律责任。
八、本合同自签定之日起生效。如有未尽事宜，由甲、乙双方按国家法律和政策，共同协商作出补充规定，并报合同主管部门批准后生效。补充规定与本合同具有同等的法律效力。
九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，经管站存档一份。
十、本合同自签定之日起生效。
发包方(章)：
法人代表： 承包方(章)：
年 月 日

[律师回复]
一、简易土方承包合同范本在这里
发包人(以下简称甲方)__________
承包人(以下简称乙方)__________
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行，
土方工程承包合同。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元/3(石砂)。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：____________承包班组长(乙方)：______________
联系电话：联系电话：

[律师回复]
1、在租赁期内，甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应负责修复或给予经济赔偿。
　　
2、该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外，均由甲方负责（但乙方使用不当除外）。甲方进行维修须提前七天通知乙方，乙方应积极协助配合。
　　
3、乙方因使用需要，在不影响房屋结构的前提下，可以对房屋进行装修装饰，但其设计规模、范围、工艺、用料等方案应事先征得甲方的同意后方可施工。租赁期满后，依附于房屋的装修归甲方所有。对乙方的装修装饰部分甲方不负有修缮的义务。
　　四、房屋的转让与转租
　　
1、租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得擅自转租、转借承租房屋。
　　
2、甲方同意乙方转租房屋的，应当单独订立补充协议，乙方应当依据与甲方的书面协议转租房屋。

[律师回复] 您好，关于2020简单工程承包合同范本这个问题，我的解答如下, 简单土方工程承包合同范本
发包人(以下简称甲方)__________
承包人(以下简称乙方)__________
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行，
土方工程承包合同
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元3(石砂)。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。店面承包合同·建房承包合同·果园承包合同·渔业承包合同
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：____________承包班组长(乙方)：______________
联系电话：联系电话：

[律师回复] 借条
今A借给B人民币壹万元整，即￥10000.00元，自2006年2月9日至2006年8月8日，期限6个月，利率为每月0.8%，利息共计人民币肆百捌十元整，即￥480.00元，全部本息于2006年8月8日一次性偿还。
借款人：B(签字、手印、签章)

[律师回复] 解答如下, 发包方负责人(甲方)：
身份证号：
承包方负责人(乙方)：
身份证号：
为明确双方的责任、权利和义务,根据以及甲方与总承包方签订协议的原则和规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方充分协商，就乙方承包甲方工程承包合作事宜，双方自愿达成如下协议：
一、 合作内容 ：
二、甲方责任。
三、乙方的责任。
四、合同的变更、终止。
五、付款方式。
六、违约责任：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此合同要求甲方支付未付款。
七、双方未尽事宜协商解决，若发生争议，任何一方都可向当地仲裁委员会提起仲裁。
八、本合同是内部承包合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字捺印后生效。
甲方负责人签字 ：
乙方负责人签字：
年 月 日。

[律师回复] 甲方:
乙方:
承包形式:
1、 乙方负责承包 1#-3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和 粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料,其它均为清包工。
2、 乙方进场甲方提供住宿,生活费乙方自理 (生活水电费乙方自理 ) 。
3、 甲方提供搅拌机、水管、小推车 (小推车乙方自己维修 ) 设备工具。 承包价格:
1#-3#多层住宅楼装修工程, 粉刷油柒工程 (包工包料 ) 甲方以 56元 /2价格 (建筑面积 ) 承包给乙方。
承包内容:
乙方负责 1#-3#多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程 (防水工程除外 ) 如:屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位 等。
质量要求及验收标准。
本工程设计为中级抹灰,质量标准为合格,具体要求是:
1、 垟面垂直度允许偏差±3mm, 平整度±2mm 阴阳角方正±2mm 。
2、 垟面观感平整、光滑、颜色一致,无空鼓、无明显接槎,并负责室内顶 板高低,误差较大的抹灰衬补。
3、 阴阳角要垂直、线条平直整齐,外垟阳台、窗沿上下层顺直,阳台板、 飘窗板薄厚一致,并做好泛水。
4、 粉刷油柒工程表面要光滑、 平整、 颜色一致, 无流坠、 脱皮斑锈等现象, 并且做好成品保护。
5、 以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。 竣工时间:
乙方自进场之日起, 30天完成以上所承包的全部活项,并且达到验收标准, 予期完不成的,每推迟一天罚 元 (其中包括阴雨天气 )
付款方式:
1、 甲方按乙方所完工程量的 %付给乙方工程进度款 (必须经验收合格 ) 。
2、 其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后, 三月之内付 清。
工具设备的保养使用及材料节约:
1、 乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。
2、 乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。
3、 乙方施工要注意材料节约,合理配料,当天的料当天用完。
4、 落地灰浆随清随用,严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款 200元。
5、 乙方应做到“三清六好”工作,随时将该工作面清理干净。

[律师回复] 合同编号：发包方：________________
　　承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
　　
一、工程名称：____________
　　
二、建筑面积（工程形式）____________
　　
三、施工地点：________________
　　
四、工期：
1、开工：____年__月__日；
2、竣工：____年__月__日；
3、合同工期总共历时____天。
　　
五、承包形式：________
　　
六、工程质量标准：________
　　
七、工程价款：共计人民币元。
　　
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
　　
九、质保期：____年。
　　
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
　　
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；
　　
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；
2、承包方的责任义务
　　
①按发包方要求及图纸要求进行施工；
②如期完成施工任务；
　　
③接受发包方的技术指导和质量标准要求；
④负责发包方提供料物及设备的保护；
　　
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；
　　十
一、其他
　　
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
　　
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
　　
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
　　发包方：　　承包方：
　　委托代理人：　　委托代理人：

[律师回复] 经甲乙双方友好平等协商,现就乙方承包涉县三街龙腾 嘉苑小区内所有的煤气管道挖沟工程事宜达成如下协议:
1、 涉县三街龙腾嘉苑小区内所有的煤气管道挖沟甲方以 每米 15元的价格支付乙方,乙方要保证工期以及施工 质量。
2、 乙方在施工过程中,造成地面下管网、线路损坏的及 时维修,因此所产生的一切费用及后果均由乙方自行 承担。
3、 就涉县三街龙腾嘉苑小区内所有的煤气管道挖沟工程, 工期为本合同签订之日起二十天完成。请乙方按时竣 工,工期内完不成,按超出的天数乙方每天给予甲方 500元直到竣工为止。
4、 管道安装完毕后,回填管沟按甲方的要求恢复。
5、 乙方在施工过程中的所有工具,均由乙方自行负责提 供。
6、 乙方在施工过程中的安全保护措施以及安全责任问题 均由乙方自行负责,一切后果甲方概不承担。
7、 施工完毕后由甲方验收质量合格后支付工程款。

[律师回复] 甲方： （以下简称为甲方）
乙方： （以下简称为乙方）
为确保 基础质量，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
1、工程名称：
2、工程地点及范围：
3、分包内容：
4、分包方式及价款：经甲、乙双方友好协商，以 包干。
（1）
（2）
（3）
（4）
4．1 工程量以实际完成的数量为依据。
4．2 本合同附件所列单价中，不包含税金。
4．3 除包含了完成分包内容而发生的全部费用外（包含人工费、材料费、工器具等一切费用），还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及职工的（人身）事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。
5、计量及支付：
结算方式：进度款和结算款以 结算。
5.
1、当工程量完成 %，甲方应支付乙方 %的工程款作为进度款。
5.
2、全部工程完成后，经甲方验收合格，依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量，一次支付剩余价款 %，缺陷责任期满付剩余价款至 %（扣除预付款及 %的质量保证金）。
5.
3、工程验收合格后 日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息。
6、乙方进场施工日期为： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。
7、因不可抗力造成的工期延误，双方互不追究违约责任；
8、工程质量：
8.
1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍，无论何种原因造成的工程质量缺陷，均不免除乙方的责任。
8.
2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。
9、施工安全、职业健康、环境保护：
9.
1、乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。乙方必须将岗前培训、安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲方备案。
9.
2、乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工程施工特点的施工安全规定。
9.
3、乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案，消除事故隐患，杜绝各种事故；加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实。确保人员、设备、物资、工程的安全，费用自理。承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。
9.
4、乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康及环保条例，按施工操作规程，文明施工；制定合理的环境保护措施，做好现场的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随
意堆放。如果发生各种环境污染、人身伤亡、机械设备及其他事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方可以协助但不承担任何费用及连带责任。
10、双方权利与义务：
10.
1、甲方
10.
1.
1、全面负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作。
10.
1.
2、负责该工程项目控制试验工作，及时提供施工方案及有关资料，负责施工、安全技术交底书，协助解决施工中出现的技术难题。
10.
1.
4、向乙方派出工地管理代表，代表甲方履行本合同。
10.
1.
5、向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款。甲方质量监督员受甲方工地代表领导。
10.
1.
7、负责按本合同约定办理结算、决算、支付。
10.2 乙方
10.
2.
1、复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，并对甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料提出改进意见（但实施前必须经甲方同意）。严格执行甲方的施工计划和现场安排。
10.
2.
2、按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同，乙方的作息时间、作业方式与甲方同步。
10.
2.3按照国家现行有关法律法规自行制定劳务人员的工资待遇，并定期将发放的工资表上报甲方。
10.
2.
4、自主解决劳务人员居住和生活设施。为劳务人员提供必要的劳动保护用品或费用。按照国家或当地政府的规定为劳务人员提供保险。
10.
2.1
2、未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动。
10.
2.1
3、遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。若对各项管理办法有异议，应以书面形式上报甲方，双方协商解决。否则必须无条件执行。
1
1、索赔：在合同实施过程中，不论因何种因素影响，甲方均不接受乙方提出的任何调价索赔申请。因不可抗力因素引起损失的，互不赔偿责任。但乙方应在事件发生后12小时内书面告知甲方，必须在事件发生之日起5天内上
报有关资料。
1
2、履约及违约：
1
2.1如发生下列情况之一者，视为乙方严重违约，除没收乙方履约保证金外，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。
1
2.
1.
1、工期严重滞后，连续两个月不能完成甲方施工计划，甲方有权单方面终止合同。
1
2.
1.
2、工程质量达不到第
8.1条的约定。
1
2.
1.
3、乙方承诺和按现场施工实际需要进场的人员、设备，若乙方不能按时组织到位，则甲方有权根据施工的整体需要，另行安排施工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度。
1
2.
1.
4、乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管理规定。 1
2.
1.
5、乙方出现严重的偷工减料行为，屡教不改者，甲方有权将乙方驱逐出场。
1
2.
1.
6、乙方施工管理混乱，施工中出现严重的安全事故、质量事故、进度严重滞后受到业主的黄牌警告、通报或红牌，合同自动终止，乙方无条件自行撤出现场。
1
2.
1.
7、乙方将其分包的全部或部分工程分包、转包给他人，则甲方有权单方面终止合同。
1
3、工程保修：
1
3.
1、本工程自工程正式验交业主始，保修期为 年，缺陷责任期为半年，缺陷责任期满，保修期开始。保修金为工程结算总价的 %，保修金待保修期满款到甲方帐户后结算支付。
1
3.
2、如保修期间发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间及时维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修。甲方自行或委托他人维修所发生的费用由乙方承担。
1
4、合同解除
1
4.
1、甲乙双方协商一致，可以解除合同；
1
4.
2、因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；
1
4.
3、乙方将其分包的全部工程转包给他人；或将其分包的全部工程肢解以分包的名义转包给他人；或假劳务之名，行分包之实，甲方有权解除合同；
1
4.
4、本合同其他条款约定的合同解除条款。
1
4.
5、一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
1
5、争议的解决：
1
5.
1、在合同执行期间如发生争议，由双方本着公平、合理的原则协商解决，协商不成时，双方自愿约定：任何一方只能向 仲裁委员会申请仲裁。
1
6、其他：
1
6.
1、无论何种原因造成乙方人员、机械设备停窝工，所发生的损失均由乙方自行承担。
1
6.
2、一旦甲方有指令（基于乙方有违约事件发生的前提），乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保障其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。
1
6.
3、本合同未尽事宜双方另订补充协议。
1
6.
4、本合同自双方签字之日起生效。工程竣工验收合格，工程价款结算完毕，除保修条款外，其余条款自动终止。保修条款待保修期满后自动终止。
1
6.
5、本合同一式 份，其中甲方 份，乙方 份。
甲 方： 乙 方：（单位全称） 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
经办人：
二○一 年 月 日 二○一 年 月 日

[律师回复] 你好，大多数的这种合同都差不多，问题简易钢结构房施工合同怎么写回答如下，发包方：
承包方：
本合同是根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及行业规范等相关法律制定。为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商自愿签订本合同，并依照履行。
第一条 工程项目
一、工程名称：厂房钢结构建设
二、工程地点：河东区经济开发区
三、承包范围和内容：基础施工及钢结构制作与安装工程、地面硬化制作工程、周边墙体工程、门窗安装工程。
四、工程造价：￥690305万元整（人民币陆拾玖万零叁佰零伍元整）
第二条 施工准备
一、发包方：
1、在开工前，接通水源、电源，为承包方提供具备施工条件的施工场地。
2、按合同规定及时付款。
二、承包方：
1、负责办理应由承包方办理的各项手续。
2、按国家行业《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）、《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG81-2002）等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。
3、承包人参加施工的人员、工种应持证上岗。焊工必须具有上岗证（合格证等）。
4、建筑施工所有的水电费及其他费用均与承包方负责支付。
第三条 工程期限
一、本工程自 2014 年 11 月 4日开工至 2014 年 12月 23日止，共 50 天（日历天）。
二、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、发包方提出重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度；
2、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；
3、人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条 安全施工
1、应按有关规定，承包方应严格安全防护和防火措施，并承担由于其管理不善而造成的人员及财产损失。
2、在本工程验收合格的交工日以前，施工现场上一切的安全责任，均由承包负责，发包方不承担任何责任。
一、本工程的合同总价为￥690305万元整（人民币陆拾玖万零叁佰零伍元整）详情看附件2。
二、待本工程验收合格后，发包方交付本工程合同总价的95%给与承包方，剩余5%待发包方使用本工程1年后，无息一次性付清。
三、承包方在工程竣工验收合格后10天内，将竣工资料送交发包方审核。
第八条 违约责任
双方如有违约，违约方需向守约方支付总工程价款的20%的违约金。
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。违约金为工程总价的10%。
二、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之3的违约金。
三、工程不能按合同规定的工期交付给发包方使用，每延误一日，向发包方支付日万分之3元的违约金。
发包方的责任：
一、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
二、承包方验收申请书送达 10 日后不进行验收的，则视为验收合格。
第九条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下方式解决：
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；
二、向人民法院起诉。
第十条 附 则
一、本合同正本一式两份，发包方与承包方双方各执一份；发包方 壹 份，承包方 壹 份。具有相同法律效力。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
附件
1：图纸（手绘图4张）
附件
2：《钢结构厂房建设总工程价目表》
图纸、钢结构厂房建设总工程价目表与本合同具有同样的法律效力。
发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
身份证号码： 身份证号码：
委托代理人： 委托代理人：
签 订 日 期： 签 订 日 期：

[律师回复] 根据你的问题解答如下,
一、简单土方工程承包合同范本是什么
土方工程承包合同
发包人(以下简称甲方)__________
承包人(以下简称乙方)__________
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元/3(石砂)。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：____________承包班组长(乙方)：______________
联系电话：联系电话：
二、发包工程的注意事项有哪些
发包人可以将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务，分别发包给勘察人、设计人、施工人，与其签订相应的承包合同。这种发包形式有利于吸引较多的承包商参与各项工程建设业务的投标竞争，使发包人有更大的选择余地;也有利于发包人对建设工程的各环节、各阶段实施直接的监督管理，这对于那些具有建设活动方面的专业技术人才，对工程建设有较强的组织管理能力的承包商来说是有利的。
不论发包人采取何种方式与承包人签订合同，不得将建设工程肢解发包，即不得将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。这是针对目前我国建设市场中多有发生且危害较大的将工程肢解发包的实际情况所作出的规定。一些发包单位将按其性质和技术联系应当由一个承包单位整体承包的工程，肢解成若干部分，分别发包给几个承包单位，使得整个工程建设在管理和技术上缺乏应有的统筹协调，往往造成施工现场秩序的混乱、责任不清、严重影响工程建设质量，出了问题也很难找到责任者。
而且从实际情况看，肢解发包往往与发包单位的工作人员、利用肢解发包多拿回扣等违法行为有关。因此合同法禁止发包人将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。至于如何确定是否应当由一个承包人完成的建设工程，需要由有关主管部门根据实际情况作出具体规定。如对一幢房屋的供水管线，发包人就不应将其分成若干部分发包给几个承包单位。如果对一幢房屋中的供水管线和空调设备的安装，尽管都属于同一建筑的设备安装，但因各有较强的专业性，发包人可以将其分别发包给不同的承包单位。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是,
一、简单土方工程承包合同范本是什么
土方工程承包合同
发包人(以下简称甲方)__________
承包人(以下简称乙方)__________
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：
本工程地块土方的开挖、运弃、平整。
二、承包方式：
包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：
开挖、运输土方元/3(石砂)。
四、工期要求：
按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后，方为合格;否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：
采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款，。 ·店面承包合同 ·建房承包合同 ·果园承包合同 ·渔业承包合同
八、仲裁与调解：
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民进行调解。
本协议书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
单位工程负责人(甲方)：____________承包班组长(乙方)：______________
联系电话：联系电话：
二、发包工程的注意事项有哪些
发包人可以将建设工程中的勘察、设计、施工等不同工作任务，分别发包给勘察人、设计人、施工人，与其签订相应的承包合同。这种发包形式有利于吸引较多的承包商参与各项工程建设业务的投标竞争，使发包人有更大的选择余地;也有利于发包人对建设工程的各环节、各阶段实施直接的监督管理，这对于那些具有建设活动方面的专业技术人才，对工程建设有较强的组织管理能力的承包商来说是有利的。
不论发包人采取何种方式与承包人签订合同，不得将建设工程肢解发包，即不得将应当由一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包单位。这是针对目前我国建设市场中多有发生且危害较大的将工程肢解发包的实际情况所作出的规定。一些发包单位将按其性质和技术联系应当由一个承包单位整体承包的工程，肢解成若干部分，分别发包给几个承包单位，使得整个工程建设在管理和技术上缺乏应有的统筹协调，往往造成施工现场秩序的混乱、责任不清、严重影响工程建设质量，出了问题也很难找到责任者。
而且从实际情况看，肢解发包往往与发包单位的工作人员、利用肢解发包多拿回扣等违法行为有关。因此合同法禁止发包人将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。至于如何确定是否应当由一个承包人完成的建设工程，需要由有关主管部门根据实际情况作出具体规定。如对一幢房屋的供水管线，发包人就不应将其分成若干部分发包给几个承包单位。如果对一幢房屋中的供水管线和空调设备的安装，尽管都属于同一建筑的设备安装，但因各有较强的专业性，发包人可以将其分别发包给不同的承包单位。