民法典建筑工程类承揽合同有哪些

[律师回复] 工程承揽协议

　　_________________________ （以下简称甲方）
　　__________________________（以下简称乙方）
　　乙方承揽甲方________工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方协商，达成如下协议：
　　
一、工程量
　　1．___________________________。
　　2．___________________________。
　　3．___________________________。
　　4．___________________________。
　　
二、工程要求
1．___________________________。
2．___________________________。
3．___________________________。
4．___________________________。
5．___________________________。
　　
三、甲方责任范围
1．___________________________。
2．___________________________。
3．___________________________。
　　
四、乙方责任范围
　　1．___________________________。
　　2．___________________________。
　　3．___________________________。
　　
五、技术要求
　　1．___________________________。
　　2． ___________________________。
　　3．___________________________。
　　
六、工期、验收程序及质保期
　　1．施工工期：自开工之日起________日内完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
　　2．每一道工序完成，乙方应提前一天通知甲方，验收合格才能进行下道工序，否则该工序被视为未发生项，结算时将从工程款直接扣除。
　　3．质保期：质保期_____年，验收合格后付至工程款的_____%，留____%质保金：质保期内由乙方施工质量和原材料质量等造成的各种问题，由乙方无偿修复或更换。
　　
七、其它要求
　　1．施工中乙方接受甲方项目负责人现场施工监督。
　　2．施工中乙方应遵守甲方安全规程，并签订安全、文明施工协议。由乙方原因造成的不安全事故，责任由乙方自负。
　　3．乙方施工过程中，不得损坏甲方的生产设施、设备，如有损坏乙方必须无偿进行修复。
　　4．未尽事宜双方协商解决。
　　5．本协议作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________

[律师回复] 根据我国《合同法》的规定和司法实践，建设工程合同与建筑工程承揽合同的主要区别如下：主体不同；合同标的的限定性不同；合同的要式性不同；主要工作可否交由第三人完成不同；工作交由第三方完成时责任承担者不同等。

[律师回复] 根据我国《合同法》的规定，一般承揽合同在订立时经合同双方协商达成一致即可成立，即可以是书面形式，亦可以是口头形式。实务中，在定作人为自然人时多采用口头形式。
　　建设工程施工合同应当采用书面形式。建设工程合同的订立应当经过招标投标程序，还应接受有关行政监督部门依法对招标投标活动的监督。很多合同条款都是由国家法律和法规、甚至规章都规定好了的。建设部、国家工商总局制定的《建设工程合同》示范文本，就是根据《建筑法》等法律法规规定结合我国建设工程实际以及相关国际惯例制定，现在已广泛应用到建筑工程领域。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 1、根据内容划分：设计标准、施工及验收标准、建设定额。 2、按国家级别划分的标准：国家标准→行业标准→地方标准→企业标准。 1)国家标准：是对需要在全国范围内统一的技术要求制定的标准。 2)行业标准：是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。 3)地方标准：是对没有国家标准和行业标准而又需要在该地区范围内统一的技术要求所制定的标准。 4)企业标准：是对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理事项和工作事项所制定的标准。 工程建设标准指对基本建设中各类工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所制定的标准。工程建设标准是为在工程建设领域内获得最佳秩序，对建设工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收、运营维护及管理等活动和结果需要协调统一的事项所制定的共同的、重复使用的技术依据和准则，对促进技术进步，保证工程的安全、质量、环境和公众利益，实现最佳社会效益、经济效益、环境效益和最佳效率等，具有直接作用和重要意义。 1、一类 （1）40层及以下、各类跨度的房屋建 （2）高度240米及以下的构筑物 （3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体二类以上的工程。 2、二类 （1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程； （2）高度120米及以下的构筑物； （3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。三类以上的工程。 3、三类 （1）14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程； （2）高度70米及以下的构筑物； （3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 1、根据内容划分：设计标准、施工及验收标准、建设定额。 2、按国家级别划分的标准：国家标准→行业标准→地方标准→企业标准。 1)国家标准：是对需要在全国范围内统一的技术要求制定的标准。 2)行业标准：是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。 3)地方标准：是对没有国家标准和行业标准而又需要在该地区范围内统一的技术要求所制定的标准。 4)企业标准：是对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理事项和工作事项所制定的标准。 工程建设标准指对基本建设中各类工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所制定的标准。工程建设标准是为在工程建设领域内获得最佳秩序，对建设工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收、运营维护及管理等活动和结果需要协调统一的事项所制定的共同的、重复使用的技术依据和准则，对促进技术进步，保证工程的安全、质量、环境和公众利益，实现最佳社会效益、经济效益、环境效益和最佳效率等，具有直接作用和重要意义。 1、一类 （1）40层及以下、各类跨度的房屋建 （2）高度240米及以下的构筑物 （3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体二类以上的工程。 2、二类 （1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程； （2）高度120米及以下的构筑物； （3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。三类以上的工程。 3、三类 （1）14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程； （2）高度70米及以下的构筑物； （3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 作为国家公务人员，如果利用职务上便利，为自己亲属承揽工程，如果没有收受钱财及利益的，属于，应当给予相应的行政处分。如果因此收受钱财及利益，数额较大，则构成罪。《刑法》：第三百八十五条　国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十八条　国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。

[律师回复] 钢结构工程承揽合同是承揽合同还是建筑工程合同？建设工程合同本质上属于承揽合同，两者的区别仅在于所承揽工作内容的不同，即承揽建设工程的为建设工程合同，承揽其他工作的为承揽合同。由此，区分建设工程合同和承揽合同的问题可转化为界定建设工程的问题。在界定建设工程时，必须以建设工程合同法的立法目的为指导，井结合相关行政管理性法规的规定加以分析。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 建筑业企业资质等级标准是建筑业企业资质的一个分级标准。依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》的企业，在中华人民共和国境内从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动，应当申请建筑业企业资质。
　　《建筑业企业资质标准》 1 分三部分：施工总承包企业资质等级标准包括12个类别，一般分为四个等级(特级、一级、二级、);专业承包企业资质等级标准包括36个类别，一般分为三个等级(一级、二级、)、劳务分包企业资质不分类别与等级。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 1、根据内容划分：设计标准、施工及验收标准、建设定额。 2、按国家级别划分的标准：国家标准→行业标准→地方标准→企业标准。 1)国家标准：是对需要在全国范围内统一的技术要求制定的标准。 2)行业标准：是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。 3)地方标准：是对没有国家标准和行业标准而又需要在该地区范围内统一的技术要求所制定的标准。 4)企业标准：是对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理事项和工作事项所制定的标准。 工程建设标准指对基本建设中各类工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所制定的标准。工程建设标准是为在工程建设领域内获得最佳秩序，对建设工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收、运营维护及管理等活动和结果需要协调统一的事项所制定的共同的、重复使用的技术依据和准则，对促进技术进步，保证工程的安全、质量、环境和公众利益，实现最佳社会效益、经济效益、环境效益和最佳效率等，具有直接作用和重要意义。 1、一类 （1）40层及以下、各类跨度的房屋建 （2）高度240米及以下的构筑物 （3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体二类以上的工程。 2、二类 （1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程； （2）高度120米及以下的构筑物； （3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。三类以上的工程。 3、三类 （1）14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程； （2）高度70米及以下的构筑物； （3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 1、根据内容划分：设计标准、施工及验收标准、建设定额。 2、按国家级别划分的标准：国家标准→行业标准→地方标准→企业标准。 1)国家标准：是对需要在全国范围内统一的技术要求制定的标准。 2)行业标准：是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。 3)地方标准：是对没有国家标准和行业标准而又需要在该地区范围内统一的技术要求所制定的标准。 4)企业标准：是对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理事项和工作事项所制定的标准。 工程建设标准指对基本建设中各类工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所制定的标准。工程建设标准是为在工程建设领域内获得最佳秩序，对建设工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收、运营维护及管理等活动和结果需要协调统一的事项所制定的共同的、重复使用的技术依据和准则，对促进技术进步，保证工程的安全、质量、环境和公众利益，实现最佳社会效益、经济效益、环境效益和最佳效率等，具有直接作用和重要意义。 1、一类 （1）40层及以下、各类跨度的房屋建 （2）高度240米及以下的构筑物 （3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体二类以上的工程。 2、二类 （1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程； （2）高度120米及以下的构筑物； （3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。三类以上的工程。 3、三类 （1）14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程； （2）高度70米及以下的构筑物； （3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

[律师回复] 施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。施工合同应报建设主管部门备案。
施工合同分类主要有以下几种：
按合同规模分：普通合同、小型合同。
按合同类型分：总包合同、分包合同、清包合同。
按合同格式分：填空式合同、叙述格式合同。

[律师回复] 建设工程合同的种类:
按照合同法的规定，建设工程合同包括三种：即工程勘察合同、工程设计合同、工程施工合同。
(一)建设工程勘察合同
建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察，发包人支付价款的合同。建设工程勘察单位称为承包方，建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。
建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节，也是保证建设工程质量的基础环节。为了确保工程勘察的质量，勘察合同的承包方必须是经国家或省级主管机关批准，持有《勘察许可证》，具有法人资格的勘察单位。
建设工程勘察合同必须符合国家规定的基本建设程序，勘察合同由建设单位或有关单位提出委托，经与勘察部门协商，双方取得一致意见，即可签订，任何违反国家规定的建设程序的勘察合同均是无效的。
(二)建设工程设计合同
建设工程设计合同是承包方进行工程设计，委托方支付价款的合同。建设单位或有关单位为委托方，建设工程设计单位为承包方。
建设工程设计合同为建设工程需要而作的设计成果。工程设计是工程建设的第二个环节，是保证建设工程质量的重要环节。工程设计合同的承包方必须是经国家或省级主要机关批准，持有《设计许可证》，具有法人资格的设计单位。只有具备了上级批准的设计任务书，建设工程设计合同才能订立；小型单项工程必须具有上级机关批准的文件方能订立。如果单独委托施工图设计任务，应当同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能订立。
(三)建设工程施工合同
建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位，也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的，明确双方相互权利义务的协议。建设工程施工合同的发包方可以是法人，也可以是依法成立的其它组织或公民，而承包方必须是法人。
建设工程施工合同有以下主要特点：
1．对合同承包方的主体资格要求严格
要审查承包方的资质证明、营业执照、安全生产合格证、企业等级证书。外地建设企业进驻当地施工，应当根据当地政府的有关规定办理必要的手续，如进省(市)许可证等。
2．合同的标的物具有特殊性
合同标的物是建设产品，其特殊性表现为：建设产品的固定性和生产的流动性；建设产品类别庞杂，形成其产品个体性和生产的单件性；建设产品体积庞大，消耗的人力、物力、财力多，一次性投资数额大。
3．施工合同执行周期长
由于建设产品的体积庞大，结构复杂，建设周期都比较长，因此，施工合同的执行期也较长。
4．合同内容特殊
建设工程施工合同内容繁杂，合同执行周期长，许多内容均应当在合同中明确约定，因此建筑工程施工合同较其他类型合同的内容要多。合同除涉及双方当事人外，还要涉及地方政府，工程所在地单位和个人的利益等等，因此建设合同工程施工合同涉及面较广，也较复杂。

[律师回复] 写明上诉人及被上诉人的基本信息，还有第三人的基本信息，上诉请求为什么，阐明事实及理由。大概是这个样子。

[律师回复] 经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。
一、 甲方提供原料情况：
品（材料）名：
规格型号：
单位：
数量：
单价：
金额：
交货日期：
超欠幅度%：
供应办法：
二、乙方加工产品的义务
1. 质量标准：
2. 质量检验及验收办法：
3. 包装要求及费用负担：
4. 交货（运输）办法及地点：
5. 货款共计人民币（大写）：
6. 结算办法及期限：
7. 其他：
三、违约责任：
第一点：甲方的违约责任
（1）变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时，应负责赔偿乙方损失。
（2）中途退货的，偿付乙方以退货部分货款总值 %的违约金。
（3）自提产品未按规定日期提货的，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总值千分之 的违约金。
（4）未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的，除交货日期予以顺延外，每日应偿付乙方顺延交货产品总值千分之一的违约金。
（5）未按合同规定日期付款的，每延期一天，应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。
（6）实行送货或代运的产品无故拒绝接货的，应承担因而造成的损失并付给运输部门违约金。
（7）错填到货地点或接货人的，应承担因此造成的损失。
（8）其他。
第二点：乙方承担的违约责任
（1）产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定，甲方同意收货的，按质论价；甲方不同意收货的，乙方应包修、包退、包换，并承担因此造成的损失。
（2）未按合同规定的数量交货，少交而甲方仍然需要的，应照数补交；不需要的，可以退货，并承担损失；不能交货的，应偿付甲方以不能交货的货款总值 %的违约金。
（3）包装不符合合同规定的，必须返修或重新包装，并承担因此而支付的费用；甲方不要求返修或重新包装，而要求赔偿损失的应予赔偿。
（4）未按合同规定时间交货的，每延期一天，应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。
（5）不符合合同规定产品，在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。
（6）产品错发到货地点或接货人的，除按合同规定负责运到指定的到货地点或接货人外，并承担因此多付的运杂费和造成的延期交货责任。
（7）未按甲方对技术资料及图纸的保密要求履行保密义务而给甲方造成损失的，应负责赔偿。
（8）其他：
本合同一式 份。有效期自请填写有效起始时间 到请填写有效终止时间 止。
甲方：请填写定作方 乙方：请填写承揽方
法定代表人： 法定代表人：
电话：填写定作方办公电话 电话：填写承揽方办公电话
地址：填写定作方住所 地址：填写承揽方住所
开户银行：填写定作方开户银行 开户银行：填写承揽方开户银行
账号：填写定作方账号 账号：填写承揽方账号

[律师回复] 您好，针对您的建筑安全生产事故分类有哪14类问题解答如下, 中毒、机械伤害、起重伤害建筑安全生产事故按性质分为哪几类、坍塌、质量问题：可以分为轻伤事故、窒息、触电、技术事故和环境事故：按事故类别分（
1）按事故的原因及性质分类。（
3）按事故严重程度分类，即物体打击：从建筑活动的特点及事故的原因和性质来看、透水。（
2）按事故类别分类，建筑安全事故可以分为四类、车辆伤害，即生产事故、爆炸，可以分为14类、重伤事故和死亡事故三类、灼烫、高处坠落、火灾、其他伤害

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 1、根据内容划分：设计标准、施工及验收标准、建设定额。 2、按国家级别划分的标准：国家标准→行业标准→地方标准→企业标准。 1)国家标准：是对需要在全国范围内统一的技术要求制定的标准。 2)行业标准：是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。 3)地方标准：是对没有国家标准和行业标准而又需要在该地区范围内统一的技术要求所制定的标准。 4)企业标准：是对企业范围内需要协调、统一的技术要求、管理事项和工作事项所制定的标准。 工程建设标准指对基本建设中各类工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所制定的标准。工程建设标准是为在工程建设领域内获得最佳秩序，对建设工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收、运营维护及管理等活动和结果需要协调统一的事项所制定的共同的、重复使用的技术依据和准则，对促进技术进步，保证工程的安全、质量、环境和公众利益，实现最佳社会效益、经济效益、环境效益和最佳效率等，具有直接作用和重要意义。 1、一类 （1）40层及以下、各类跨度的房屋建 （2）高度240米及以下的构筑物 （3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体二类以上的工程。 2、二类 （1）28层及以下、单跨跨度36米及以下的房屋建筑工程； （2）高度120米及以下的构筑物； （3）建筑面积12万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。三类以上的工程。 3、三类 （1）14层及以下、单跨跨度24米及以下的房屋建筑工程； （2）高度70米及以下的构筑物； （3）建筑面积6万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

[律师回复] 建设工程施工合同从广义上讲是加工承揽合同。但由于它对社会经济生活的影响很大，所以在合同法里列为单独的一类。发生了合同纠纷，首先适用建设工程施工合同的法律条文，这一部分没有规定的，适用加工承揽合同的法律条文。也就是说，建设工程施工合同是一种特殊的加工承揽合同。

[律师回复] 委托单位（甲方）
　　承揽单位（乙方）
　　为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意，就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。
　　
一、工程概况
　　
1.工程名称：__________________________________.
　　
2.工程地点：__________________________________ .
　　
3.承包范围：参见合同附件之预算表。
　　
4.工程承包方式：双方商定采取下列第____________ 种承包方式：
　　
（1）承包人包工、包料；
　　
（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料；
　　
（3）承包人包工、发包人包料。
　　
5.施工图纸：双方施工图采取下列第____________种方式提供：
　　
（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；
　　
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）____________ 元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）
　　
6.施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
　　施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。
　　
7.甲方自愿将 项目委托给乙方施工。工程总造价计 圆整，大写金额： 圆整（附报价清单）
　　
二、施工时间
　　工程期限 日，时间自 起至 日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工，工程时间顺延。
　　
三、甲方工作
　　
1、开工前 _______天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。
　　
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
　　
3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。
　　
4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。
　　
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。
　　
6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
　　
四、乙方工作
　　
1. 参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
　　
2. 施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
　　
3. 未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
　　
4. 保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。
　　
5. 对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。
　　
6. 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
　　
7. 工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。
　　
五、验收和标准
　　
1.按照合同规定的质量要求，图纸作为验收标准。
　　
2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作方使用或保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽方负责修复或退换。
　　
3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。
　　
六、工程款付款方式如下：
　　付款时间
　　付款百分比
　　金额
　　
七、违约责任：
　　
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付违约金。
　　
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。
　　
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。
　　
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
　　
八、质保期
　　乙方承诺装修质保期六个月，质保期间出现装修质量问题，乙方负责维修。
　　
九、其他：
　　
1、本合同一式 份，
　　
2、本合同自双方代表签、盖后生效，需办理鉴（公）证的，自办理鉴（公）证之日起生效，工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。
　　
3、本合同签订后，若双方需要提出修改时，经协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。
　　
4、双方因履行合同发生的争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。
　　委托方（甲方） 　　承揽单位（乙方）
　　代表人： 　　代表人：
　　签约日期： 　　签约日期：

[律师回复] 原告：______
被告：______
诉讼请求：________________
事实与理由：_______________
证据和证据来源，证人姓名和住址：_______________
此致
_______人民法院
起诉人：
年月日
附：本诉状副本_____份
注：本诉状格式亦可适用于公民提起经济诉讼

[律师回复] 反诉人（本诉被告）：陕西国际建设工程有限公司
法定代表人：## 经理
住所地：西安市碑林区##
被反诉人（本诉原告）：陕西##实业有限公司
法定代表人： 经理
住所地：西安市未央区##反诉人就被反诉人建筑工程施工合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。
反诉请求：
1、请求判令被反诉人继续履行2012年6月20日签订的《建设工程施工合同》；
2、请求判令被反诉人支付违约金180000元、钢材欠款损失256167元、停窝工损失 860000 元；
3、本案的诉讼及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由：
2012年6月20日，反诉人与被反诉人签订了《建设工程施工合同》，反诉人承建被反诉人##市场商住楼#楼、#号楼。为了保证工程顺利按照工期竣工，双方在合同约定相关内容，第11条对工程款支付进行了明确约定，合同第18条对违约索赔进行了明确约定。
合同签订后，反诉人组织安排施工，每个步骤都是经过被反诉人及其现场监管人员的同意和认可才施工的，已经完成#楼主体封顶，#楼业已完成地下室和一二层砌体。工程施工期间被反诉人一直不及时不足额支付工程进度款，虽经反诉人多次要求，但其就是不按时足额支付。所以，造成农民工工资无法发放，材料款一度中断。合同约定反诉人垫资是到三层封顶，而现在情况#楼都主体封顶了被反诉人也没主动拨付过进度工程款。