钢结构属于什么工程，相关内容有哪些

[律师回复] 甲方： 身份证号码
　　乙方： 身份证号码
　　为了加强人合资合，提高各方优势，共同发展，甲乙双方自愿合伙经营 。为明确各方的权利和义务，经协商签订本协议：
　　
一、合伙企业地点和项目：合伙企业坐落地点
　　项目为钢结构工程安装。
　　
二、各方出资：合伙企业各方出资比例为甲方占 %，乙方占%。各方出资将按期汇入开户账户中。
　　
三、合伙期限为 年。自 年 月 日起至 年 月 日止。
　　
四、合伙经营期间盈余分配和债务承担办法。合伙经营期间所积累的财产归合伙体共同所有。各合伙人按出资比例享受利润和承担亏损，每年年底进行结算分配和兑现。
　　
五、合伙负责人为 ，会计由 方担任，出纳由 方担任，合伙账目必须做到日清月结，账目清楚。经手开支的一方，其经手票据必须有其他合伙人和负责人的共同签字才能作为会计上账，负责人的开支要有其他合伙人的签字才能作为会计上账。
　　
六、合伙各方作为合伙体，必须根据共同投资，共同劳动，共享利润共担风险的原则，尽职尽责做好合伙经营事务。合伙人参与劳动，其月工资按 元计算由合伙体发放。
　　
七、入伙、退伙、出资的转让。
　　
（一）入伙。
　　
1. 新合伙人入伙，必须经全体合伙人同意；
　　
2. 承认并签署本合伙协议；
　　
3. 除入伙协议另有约定外，入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。入伙的新合伙人对入伙前合伙企业的债务承担连带责任。
　　(二）退伙。
　　
1. 自愿退伙。合伙经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退伙：
　　
①合伙协议约定的退伙事由出现；
　　
②经全体合伙人同意退伙；
　　
③发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由。
　　
2. 当然退伙。合伙人有下列情形之一的，当然退伙：
　　
①死亡或者被依法宣告死亡；
　　
②被依法宣告为无民事行为能力人；
　　
③个人丧失偿债能力；
　　
④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。
　　以上情形的退伙以实际发生之日为退伙生效日。
　　
3. 除名退伙。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：
　　
①未履行出资义务；
　　
②因故意或重大过失给合伙企业造成损失；
　　
③执行合伙企业事务时有不正当行为；
　　
④合伙协议约定的其他事由。
　　对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退伙。除名人对除名决议有异议的，可以在接到除名通知之日起30日内，向人民法院起诉。
　　合伙人退伙后，其他合伙人与该退伙人按退伙时的合伙企业的财产状况进行结算。
　　
（三） 出资的转让。允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下，合伙人有优先受让权。
　　
八、合伙人的权利和义务。
　　
（一）合伙人的权利：
　　
1. 合伙事务的经营权、决定权和监督权，合伙的经营活动由合伙人共同决定，无论出资多少，每个人都有表决权；
　　
2. 合伙人享有合伙利益的分配权；
　　
3. 合伙人有退伙的权利。
　　
（二）合伙人的义务：
　　
1. 按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一；
　　
2. 分担合伙的经营损失的债务；
　　
3. 为合伙债务承担连带责任。
　　
九、禁止行为。
　　
（一）未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙企业名义进行业务活动；如有其业务，所获得的利益缴归合伙人所有，给合伙企业造成损失的按实际损失进行赔偿。
　　
（二） 禁止合伙人参与经营与本合伙竞争的业务；
　　
（三）合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。
　　
十、合伙的终止和清算。
　　
（一） 合伙因下列情形解散：
　　
1. 合伙期限届满；
　　
2. 全体合伙人同意终止合伙关系；
　　
3. 合伙事务完成或不能完成；
　　
4. 被依法撤销；
　　
5. 出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因 。
　　
（二）合伙的清算：
　　
1. 合伙解散后应当进行清算，并通知债权人。
　　
2. 合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用；合伙所欠税款；合伙的债务；返还合伙人的出资。
　　十
一、其他。
　　
（一） 经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充；
　　
（二）入伙合同是本协议的组成部分。
　　
（三）本合同一式二份，合伙人各执一份。
　　
（四）本合同经全体合伙人签字后生效。
　　甲 方：
　　乙 方：
　　年 月 日

[律师回复] 卖方或卖方委托第三方送货至买方指定地点，运费由 买方 方承担，由买方以现金方式按300元/吨以磅重结算支付给承运方司机。以上是关于钢构件购销合同的解答。

[律师回复] 甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。以上是关于钢结构工程合作协议的解答。

[律师回复] 甲方(委托人)：
联系地址：
乙方(居间人)：
联系地址：
联系电话：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就 市 工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 签订该工程项目的施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、 乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的协调义务。如果达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
3、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、 居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、 居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、甲方需先支付居间活动费用人民币 ;如居间不成功,则乙方需在3个工作日内退还甲方该活动费.
2、本项目居间费用为工程合同总造价的 %作为酬金。
3、居间成功后，在甲方签订正式施工合同后3日内支付总居间费用的50%，余款按建设单位拨款同等比例进行计算支付乙方居间费。
4、甲方以转帐的方式支付。
五、居间费用的承担
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。
六、保密事项
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
七、合同终止
1、本合同签字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后自动终止。
八、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。
九、其他事项
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人或委托代理人：
合同签订地：
合同签订日：
综上所述，在钢构居间协议 实践中，施工企业委托他人进行居间时存在违法情形。签订《建筑工程施工居间合同》，有利于预防将来的纠纷，当发生不愉快的合作产生争议时，可以有效地应对。

[律师回复]
1、该款属于单位公款，虽然你付出了劳务，但应该全额上缴单位。如果单位扣你应得的工资奖金，你可以到相关劳动部门申诉。你私下将该款扣留的确属于挪用公款。
2、是否构成挪用公款，需要以下几个要件
A.你单位的性质。如果是国有企业，事业单位，政府机关，那么属于挪用公款，否则属于挪用资金。两者罪名不同，后者在处理上比前者要轻，因为前者针对的是国家工作人员。
B.是否已满3个月。如果你扣下这2万元钱过了三个月还没有退还，那么则构成挪用公款。相反，如果还没满3个月，那你现在赶紧归还，不构成犯罪。
C.数额。挪用公款的数额最低为1万元至3万元，根据各地经济情况有所区别。你挪用2万元应该达到标准了。
另外，以上讨论的只是挪用公款，挪用公款的前提是单位知道这笔钱在你这。如果这个业务是你私自承接的，单位不知道，你自己把这笔钱收下了，那么你构成的就不是挪用公款了，可能涉及到贪污了！性质就严重了!
本人是检察院反贪局的，以上言论绝对负责，希望尽快把钱全部还给公司。

[律师回复] 关于包庇罪犯罪构成如下：
（一）客体要件
本罪所侵害的客体是司法机关正常的刑事诉讼活动。犯罪对象是各种依照刑法规定构成犯罪的人。
（二）客观要件
本罪客观方面表现为实施窝藏或包庇犯罪人的行为。窝藏，是指为犯罪的人提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿的行为。这种行为的特点是使司法机关不能或者难以发现犯罪的人，因此，除提供隐藏处所、财物外，向犯罪的人通报侦查或追捕的动静、向犯罪的人提供化装的用具等等，也属于帮助其逃匿的行为。包庇，应限于向司法机关提供虚假证明掩盖犯罪人。在司法机关追捕的过程中，行为人出于某种特殊原因为了使犯罪人逃匿，而自己冒充犯罪的人向司法机关投案或者实施其他使司法机关误认为自己为原犯罪人的行为的，也应认定为包庇罪。窝藏、包庇的犯罪人，是指已经实施犯罪行为的人，既包括犯罪后潜逃未归案的犯罪人，也包括被司法机关羁押而脱逃的未决犯与已决犯。
（三）主体要件
主体是已满16周岁、具有刑事责任能力的自然人。
（四）主观要件
本罪主观上必须出于故意，即明知是犯罪的人而实施窝藏、包庇行为。明知，是指认识到自己窝藏、包庇的是犯罪的人。在开始实施窝藏、包庇行为时明知是犯罪人的，当然成立本罪；在开始实施窝藏、包庇行为时不明知是犯罪人，但发现对方是犯罪人后仍然继续实施窝藏、包庇行为的，也成立本罪。

[律师回复] 钢结构安装合同
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
乙方负责本项目的安装。为加强两方的协作、保证工程顺利施工,按照《中 华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》,遵循平等、自愿、公 平、诚实信用的原则,双方达成如下协议。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:本工程施工图范围内的主次钢、维护结构及其配套构件的现场拼装、 焊接及安装。
安装总工期:20天。
二、合同施工内容
1、本工程设计施工图中所有内容的施工安装,具体如下:
①、钢结构安装内容:钢柱、钢梁、屋面檩条、墙面檩条、支撑、拉条、套管、 系杆、隅撑、门窗框、女儿墙架、天沟支架、钢梯、雨棚骨架、封檐角钢等主次 钢;
②、维护系统:屋面彩板、墙面板(含:雨棚彩板、不锈钢天沟、落水管及各种 包边泛水。
2、钢结构安装时,乙方负责现场的防锈底漆补刷和构件的小范围整修。
3、乙方负责现场卸车、清点、材料保管,如有场内倒运由乙方自理,乙方负责 现场清理、收集剩余材料废料并负责装车。
4、施工完毕后,乙方负责工地现场打扫卫生和清理退场及对已完工程的保修。
三、工期及进度
1、工期要求:合同工期 天。
2、乙方必须接受甲方代表对工程施工进度的检查和监督。若工程实际进展与进 度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求改进。
3、当发生人力不可抗拒的因素(如出现暴风雨、地震等因素)并取得建设方工 期签证或由于甲方原因并取得甲方签证时, 工期可按签证顺延, 否则严格安装合 同工期执行。
4、如无特殊情况,乙方未能按时开工安装或按工期要求完工,每逾期一天,乙 方付给甲方 元 /天的逾期违约金,并承担给甲方造成的相应损失。
四、合同价款及工程量
1、 钢结构安装 (钢柱、 钢梁、 檩条等所有主次钢的现场安装, 但不含预埋锚栓) :约 吨,综合安装单价为元 /吨,共计 元;
2、 屋面双层彩板安装 (含采光板、 保温棉、 PVC 落水管、 各种包边泛水等安装) :, 综合安装单价为双层 元 /㎡、单层 /㎡,约 平方, 约 元。结算时按屋面双层彩板及采光板实际面积结算,其中采光板、保
温棉、 PVC 落水管、包边泛水等安装费已含入屋面双层彩板安装综合单价中, 不再另计价。
3、墙面板安装(含雨棚彩板、包边泛水等安装)约㎡,综合安装单价为单层 8元 /㎡双层 13/㎡约 平方。结算时按墙面彩板、雨棚彩板实际面积结算,其中包 边泛水等安装费已含入墙面彩板安装综合单价中,不再另计价。
4、以上单价均为现场施工综合包干价,实行所有施工措施费(含安全、施工措 施费等)、吊装费、安装人工费、安装辅材、材料构件及设备(压瓦机等)装卸 费、场内倒运费、现场压型板抬运人工费、水电费、氧气、乙炔、劳保、意外伤 害保险费、税价等费用总包干。
5、甲方所有材料到场乙方负责卸车清点、保管。如果丢失或施工不当造成另部 件损坏, 由乙方负责, 由甲方提供材料所产生的费用在结算时从工程安装款内扣 除。
6、楼层板安装(含:栓钉、栓钉焊接) 13元每平方,约 900平方,约 11700元。
7、楼梯安装 800元每吨,合计约 3吨约 2400元。
6、 本安装工程暂定合同总价 (人民币) 77600.00元 (大写:柒万柒仟陆佰元整) 。
五、付款方式
1、按工程安装进度付款,
2、工程全部安装完并由甲方或业主初验后,支付至实际完成工程量 80%的工程 款;
3、工程竣工验收合格,并与甲方办理完结算后 1周内,支付至结算总价 97%的 工程款;
4、预留结算总价的 5%作为质量保金,待质保期满且无质量问题后,可由乙方 向甲方提出书面申请后, 甲方需在一年后 (雨季过后无漏水现象) 一次性支付给 乙方;
5、甲方在合同结算前按钢结构安装实际完成量支付工程款时,支付的工程量不 超出合同总量,超出部分在结算后支付或签订补充协议后支付;
六、工程质量
1. 施工和验收严格按《钢结构施工及验收规范》(GB50205— 2001)及甲方所 提供的设计施工图纸要求执行。
2. 钢结构及维护结构安装均按国家相关标准执行, 包边泛水按公司标准图集施工。
3. 施工中由乙方不按施工图及《钢结构施工及验收规范》(GB50205— 2001) 施工,一次性验收不合格的,按验收次数每次罚款 3000元 , 累计罚款总额不超 过合同总价的 10%;同时对所造成的工料损失及返工费用,均由乙方负责;由 于施工原因导致甲方被罚款,乙方将承担 100%的罚款。
4. 工程保修期为一年,在保修期内,如出现质量问题,乙方应无条件进行修补, 乙方接到甲方电话通知三天到场,如乙方不能按时进场维修,可在 48小时以书 委托甲方代理维修, 其费用由乙方承担; 如乙方即不能按时进场维修且不委托甲 方代理维修的, 甲方有权自行按排维修, 其费用由乙方承担, 同时有权对乙方处 以 1000元 /次的罚款。
七、安全生产及文明施工要求
1、工程安全生产管理目标为:杜绝死亡及重伤事故,轻伤事故率少于 2‰ ,不 发生重大设备、交通、火灾事故,确保现场施工安全检查和和文明施工达标。
2、 乙方在对本工程施工管理过程中, 必须严格贯彻执行以下管理制度及规范:① 国家相关安全规范:《建设工程安全生产管理条例》、 JGJ59-99《建筑施工安 全检查标准》、 JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》、 JGJ46-8《施 工现场临时用电安全技术规范》 、 JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》 、 GB5306-86《特种作业人员安全技术考核管理规则》、 GB/T50326《建筑工程 项目管理规范》;
② 公司的《工程现场安全生产管理体系文件》的相关规定;
3、乙方应结合工程项目的特点及施工工艺流程,制定本项目的各项安全技术方 案、现场施工安全措施、现场文明施工措施,并指派专职人员负责监督实施;
4、在每道工序开工前,应对现场操作人员进行岗前教育培训和安全技术交底, 电焊工、电工、吊车起重工必须持证上岗;
5、在施工过程中因违章指挥、违章作业、工作失职等原因而发生安全事故,由 乙方承担其全部法律责任和经济责任。
八、工程变更
1、施工中甲方对原设计进行变更,须送原设计单位审查时,在取得相应图纸和 变更说明之后向乙方发出变更通知, 乙方须按变更通知进行变更施工。 因变更导 致的经济支出及乙方损失, 可书面申报由甲方确认并承担相应的损失, 延误的工 期相应顺延。
2、工程量增减、设计变更数量较大时可洽商后签订补充协议。
3、若现场施工过程中由甲方原因造成用工增加或设计变更增加零星用工按每人 每工日 130元进行签证。
九、两方责任
甲方责任:
1、提供安装设计施工图及技术指导。
2、负责组织构件进场及现场施工条件的协调,提供现场压瓦设备。
3、监督乙方严格按照国家、甲方所要求的施工安装标准进行施工。
4、协助乙方解决必要的技术难题。
5、对乙方的安装质量和进度进行监督把关。
乙方责任:
1、向甲方代表提供施工材料计划、工程进度计划及相应进度统计报表。
2、派专业人员参加甲方组织的基础验收,进行现场水准点与坐标控制点的交接 验。 与业主共同检查基础部分是否符合安装要求, 并向甲方提供相关的真实复测 数据。
3、已完工工程未交付业主之前,乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间 发生损坏,乙方自费予以修复。
4、施工期间现场生活设施自理,所用之水及电讯的费用由乙方自己支付;施工 所需临时库房等自理。
5、负责现场构件、设备及材料的装卸货工作,材料随到随卸并承担其发生的费 用。负责所卸物件的清点、整理、堆放、保管、搬运以及构件的补漆(油漆材料 由甲方提供) 、 扩孔、 补焊, 承担因施工不当或材料保管不当而造成的经济损失。 材料到场应立即清点,成箱或打包材料的清点必须在材料到场 3天内清点完毕, 且清点时须有甲方现场代表见证。
6、严格按照国家及甲方的施工规范和安装标准进行施工,否则承担一切后果和 因此给甲方、业主造成的损失。
7、必须接受甲方、监理的现场管理;做好各道工序的过程控制和协助各项验收 资料的签证工作且不得后补。
8、保证施工现场清洁符合有关规定及甲方要求。交工前清理现场达到要求,清 除钢结构安装产生的建筑垃圾。交工前清理现场达到竣工验收的要求 , 并承担其 发生的费用。
9、乙方对所安装钢结构进行保修,保修期为一年;国家有特殊规定者,按国家 规定执行。保修期从竣工之日算起。
10、负责现场施工安全,必须为现场施工人员购买人身保险,遵守甲方及现场 的安全要求, 承担钢结构施工过程中所需的一切安全设施, 并对承建的钢结构工 程安全事故负全责。因乙方施工原因造成的一切安全损失由乙方承担全部责任。 1
1、准备钢结构拼装场地、重要工具临时存放仓库。
1
2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任并承担相关费用。
1
3、遵守政府有关部门对施工场地交通 , 施工噪音以及环境保护和安全等的管理 规定 , 按规定办理有关手续 , 并以书面形式通知甲方。
1
4、乙方必须派出强有力的项目管理组进入现场管理。全面负责分工中的施工 管理和施工操作任务,并对自身的施工、技术、质量、工期、安全、文明施工、 消防、保卫等工作进行全面负责,并承担未履行义务造成的后果。
1
5、乙方不得将所承接工程项目进行分包或转包,否则将视为违约,责任由乙 方承担。
1
6、乙方若不履行上述各项义务或履行不到位,则应承担因此所造成的一切损 失。
十、验收与结算
乙方应认真按合同施工, 随时接受甲方代表、 监理单位的检查, 并对所存在质量 问题进行及时整改, 直至复验通过后方可进行后续工作, 由此产生的损失由乙方 负责。
乙方所安装的钢结构及维护结构必须全部达到国家有关安装标准。 主结构或次结 构安装完成时必须进行中间验收,并签署验收意见。
竣工验收合格后 7天内可向甲方申请工程结算, 结算依据为:甲方所提供的安装 施工图纸、现场实际完成工程量及经过甲方书面确认后的现场签证。
十
一、违约与争议
因乙方原因无法按合同进度计划施工并滞后甲方要求进度超过 7天, 甲方有权提 出更换施工队伍或加强施工力量等措施,由此产生的费用由乙方承担。
因不可抗力因素所导致的乙方机械设备等损坏及停工的损失,由乙方自行承担。 因一方违约使协议不能履行, 另一方欲中止或解除全部协议, 应提前 5天通知违 约方,之后方可中止或解除协议,由违约方承担违约责任。
甲乙双方发生争议, 应友好协商解决。 如协商不成, 任何一方可向工程所在地仲 裁委员会提起仲裁。
十
二、其他
本协议一式贰份,双方各执一份,由双方签字盖章后生效 , 在完工结算、甲方支 付完毕,乙方将工程交付甲方后,除保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。 甲 方:四川恒业建设工程有限公司(盖章) 乙 方:
账户:中国银行
账号:601
3、 823
1、 000
5、 5140、 727 代表或其授权人(签名):电 话:签约日期:签约日期:

[律师回复] 除著作权法另有规定的外(如电影作品的著作权由制片者享有，特定种类的职务作品著作权由单位享有)，著作权属于作者。由于法人或者其他组织视为法人作品的作者，因此，法人作品著作权属于创作该作品的法人或者...
除著作权法另有规定的外(如电影作品的著作权由制片者享有，特定种类的职务作品著作权由单位享有)，著作权属于作者。由于法人或者其他组织视为法人作品的作者，因此，法人作品著作权属于创作该作品的法人或者其他组织。
在作品上署名的自然人、法人或者其他组织视为著作权的权利人，但有相反证明的除外。由他人执笔，本人审阅定稿并以本人名义发表的报告、讲话等作品，著作权归报告人或者讲话人所有。著作权人可以支付执笔人适当的报酬。

[律师回复] 犯罪构成：是指依照我国刑法规定的，决定某一具体行为的社会危害性及其程度而为该行为构成犯罪所必须的一切主客观要件的有机统一。犯罪构成要件包括犯罪主观方面、客观方面、主体、客体。
犯罪主体：是指刑法中规定的、实施危害社会的行为，依法应当负刑事责任的自然人或单位。
它可以分为自然人犯罪主体和单位犯罪主体。
自然人犯罪主体，是指达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力，实施了严重危害社会行为的人。
单位犯罪主体，是指具备刑事责任能力，实施了刑法分则明文规定可以由单位构成犯罪的公司、企业、事业单位和机关、团体。

[律师回复] 犯罪构成有四个共同要件，主体、客体、主观意识、客观环境。智力本身是主观具有的，但智力可以是主体的，也可以是客体的；分别把智力与这四方面结合起来，有主有次，就OK了。
不要说“智力与犯罪事实或过程的关系”，这是老师的意思吧。如果不说“犯罪与智力的关系”，那“犯罪构成与智力”还有什么关系？
个人意见啊，希望有高人继续指正……

[律师回复] （一）客体要件
本罪侵犯的客体是家庭成员在家庭中的合法权益，主要是家庭成员之间的平等权利。由于虐待行为所采取的方法，也侵犯了受害者的人身权利，因此，本罪侵犯的客体是复杂客体。
本罪侵犯的对象只能是共同生活的家庭成员，根据我国有关法律的规定，家庭成员主要由以下四部分成员构成：
1、由婚姻关系的形成而出现的最初的家庭成员，即丈夫和妻子。夫妻关系是一种拟制血亲关系，是最初的家庭关系，它是父母与子女间的关系产生的前提和基础。至于继父母与继子女间的关系，如果形成一种收养关系，则就成为家庭关系，它实质既为因收养关系而发生在家庭关系，也为因婚姻而发生的家庭关系。
2、由血缘关系而引起的家庭成员，这是由于血亲关系而产生的家庭成员，包括两类：其
一，由直系血亲关系而联系起来的父母、子女、孙子女、曾孙子女以及祖父母、曾祖父母、外祖父母等等，他们之间不因成家立业，及经济上的分开而解除家庭成员的法律地位；其
二，由旁系血亲而联系起来的兄、弟、姐、妹、叔、伯姑、姨、舅等家庭成员，但是，他们之间随着成家立业且与原家庭经济上的分开，而丧失原家庭成员的法律地位。这里例外的是，原由旁系血亲抚养的，如原由兄姐抚养之弟妹，不因结婚而丧失原家庭成员的资格。
3、由收养关系而发生的家庭成员，即养父母与养子女之间，这是一种拟制血亲关系。
4、在现实生活中，还经常出现一种既区别于收养关系、血亲关系，又区别于婚姻关系而发生的家庭成员之间的关系。如某甲是位孤寡老人，生活无着落，乙丙夫妇见状而将甲领回去，自愿试行一种决非法律意义上的赡养义务。一经同意赡养，甲就成了乙丙家的一个家庭成员。
只有基于上述血缘关系、婚姻关系、收养关系等方面取得家庭成员的身份，方能成为虐待罪之侵害对象，这也是此种犯罪行为本身的性质所决定的。
（二）客观要件
本罪在客观方面表现为经常虐待家庭成员的行为。
1、要有对被害人肉体和精神进行摧残、折磨、迫害的行为。这种行为，就方式而言，既包括积极的作为，如殴打、捆绑、禁闭、讽刺、谩骂、侮辱、限制自由、强迫超负荷劳动等，又包括消极的不作为，如有病不给治疗、不给吃饱饭、不给穿暖衣等，但构成本罪，不可能是纯粹的不作为。单纯的不给饭吃、不给衣穿或有病不给治疗，构成犯罪应是遗弃罪。就内容前言，既包括肉体的摧残，如冻饿、禁闭、有病不给治疗等，又包括精神上的迫害，如讽刺、谩骂、凌辱人格、限制自由等，不论其内容如何，也不论具方式怎样，是交替穿插进行，还是单独连续进行，都不影响本罪成立。
2、行为必须具有经常性、一贯性。这是构成本罪虐待行为的一个必要特征。偶尔的打骂、冻饿、赶出家门，不能认定为虐待行为。
3、虐待行为必须是情节恶劣的，才构成犯罪。所渭“情节恶劣”，指虐待动机卑鄙、手段残酷、持续时间较长、屡教不改的、被害人是年幼、年老、病残者、孕妇、产妇等。对于一般家庭纠纷的打骂或者曾有虐待行为，但情节轻微，后果不严重，不构成虐待罪。有的父母教育子女方法简单、粗暴，有时甚至打骂、体罚，这种行为是错误的，应当批评教育。只要不是有意对被害人在肉体上和精神上进行摧残和折磨，不应以虐待罪论处。
（三）主体要件
本罪的主体为特殊主体，必须是共同生活的同一家庭的成员，相互之间存在一定的亲属关系或者扶养关系。如夫妻、父母、子女、兄弟姐妹等等。虐待者都是具有一定的扶养义务，在经济上或者家庭地位中占一定优势的成员。非家庭成员，不能成为本罪的主体。
（四）主观要件
本罪在主观方面表现为故意，即故意地对被害人进行肉体上和精神上的摧残和折磨。至于虐待的动机则是多种多样的，不论出于什么动机，都不影响定罪，但量刑时应予以考虑。

[律师回复] 关于亲属与继承法的相关内容如下：
所谓法定继承人是指依照法律规定，有权继承被继承人遗产的被继承人亲属。其范围，根据我国继承法的规定，包括被继承人的配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母。
所谓配偶是指被继承人死亡时与其保持婚姻关系的人，即被继承人的妻子或丈夫。
所谓子女是指与被继承人有最近血缘关系的直系血亲，根据我国继承法的规定，子女包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。丧偶儿媳对公婆、丧偶女婿对岳父母尽了主要抚养义务的，也属于法定继承人的范围，与子女享有平等的继承权。父母是子女的在血缘上最近的直系尊血亲，对子女的遗产享有继承权。但是子女被他人收养后，生父母与生子女之间的权利义务关系随即解除，生父母和生子女之间，互相不再享有继承权，父母的范围包括生父母、养父母和继父母。与继子女形成扶养教育关系的继父母，对继子女的遗产享有继承权，同时对生子女的遗产也享有继承权。
兄弟姐妹之间是血缘关系最近的旁系血亲，其范围包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹和有扶养关系的继兄弟姐妹，其中继兄弟姐妹因扶养关系的存在而相互继承遗产的，不影响兄弟姐妹继承其亲兄弟姐妹遗产的权利。
祖父母、外祖父母是指被继承人的二亲等的直系尊血亲。在所有上述法定继承人中，我国《婚姻法》又分别将其划入不同的继承顺序，配偶、子女、父母是第一顺序的法定继承人，兄弟姐妹、祖父母和外祖父母是第二顺序的法定继承人。

[律师回复] 长期借款是指企业向金融机构和其他单位借人的偿还期限在一年或超过一年的一个营业周期以上的债务。目前，我国股份制企业的长期借款主要是向金融机构借人的各项长期性借款，如从各专业银行、商业银行取得的贷款；除此之外，还包括向财务公司、投资公司等金融企业借人的款项

[律师回复] 司法鉴定机构是指在诉讼活动中接受委托人鉴定委托，遵循法律规定的方式、方法、步骤以及相关的规则和标准，对诉讼涉及的专门性问题运用科学技术或者专门知识进行鉴别和判断并提供鉴定意见的机构。

[律师回复] 在处理行贿受贿行为时，必须从具体情况出发，根据违纪构成的理论来认定是否构成行贿受贿错误，而不能受“行贿罪与受贿罪中任一罪的完成均以相对应之罪的完成为条件”的所谓“对合犯”刑法理论的束缚。
以上就是构成受贿错误的相关内容，你可以参考一下，希望能帮到你。

[律师回复] 合同的无效会引起很多法律后果，因此合同的无效是由法院来认定的，如果合同中约定了仲裁的，那么仲裁机关可以认定合同的效力。这就是对于无效合同认定机构的相关内容是怎样的回答。

[律师回复] 受贿罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。 “利用职务上的便利”，是指利用本人职务范围内的权力，即自己职务上主管、负责或者承办某项公共事务的职权及其所形成的便利条件。 涉嫌下列受贿情形之一的，应予立案：
1、个人受贿数额在5千元以上的
2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的：
(1)因受贿行为而使国家或者社会利益遭受重大损失的
(2)故意刁难、要挟有关单位、个人，造成恶劣影响的
(3)强行索取财物的。

[律师回复] 任何一种犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件，即犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。犯罪构成，是指依照中国刑法规定，决定某一具体行为的社会危害性及其程度，为该行为构成犯罪所必需的一切客观和主观要件的有机统一，是使行为人承担刑事责任的根据。任何一种犯罪的成立都必须具备四个方面的构成要件，我不知道诈骗罪的构成要件。即犯罪主体、犯罪主观方面、犯罪客体和犯罪客观方面。 抢劫罪是侵犯财产罪中危害性最大、性质最严重的犯罪，在一般情况下，凡是以非法占有为目的，用暴力、胁迫或者其他方法，强行夺取公私财物的行为，就具备了抢劫罪的基本特征，构成了抢劫罪。

[律师回复] 购买首套住房的非天津市户籍居民家庭,申请商业贷款首付比例不低于40%。房屋按揭贷款的详细流程:
1、提出贷款申请借款人向金融机构提出贷款用途、金额及期限等申请。如果贷款申请符合此金融机构的贷款范畴,接着就需要准备相应的资料。
2、递交贷款资料递交申请材料,包括但不限于以下内容(还需看各银行产品的具体规定):借款人身份证、近六个月的流水、工作证明、征信报告和房屋产权证等。如果是企业需要抵押房产,所需要提供的材料有:企业营业三证、开户许可证、企业章程、企业验资报告、购销合同,近六个月的流水、去年的年度财务报表和近半年的财务报表、资产证明(会根据不同的银行有不同的材料提供)。此环节是房产抵押贷款流程中相当重要的一环,因为很多客户在进行贷款的时候都急需用钱,如果可以提前将这些材料准备好,将省去很大的麻烦。

[律师回复] 一个家庭的破碎，受伤害最大的，莫过于这个家庭中的子女。离婚家庭子女抚养问题的关键，在于怎样保护子女的健康成长权，在处理这一问题上，应该说婚姻法充分的体现了法律人性化的一面。其解决子女抚养问题的总原则是：从有利于子女身心健康，保障子女的合法权益出发，结合父母双方的抚养能力和抚养条件等具体情况妥善解决。
　　一、子女随父方还是母方生活
　　协议处理
　　离婚家庭的子女随父方生活还是随母方生活，可以由双方在离婚的时候协商决定。如果双方是协议离婚，应在离婚协议书上写明关于子女随哪方生活。
　　在离婚之诉中，如果双方就子女抚养问题达成协议，一般法院会尊重其协议，但是双方协议由父方或母方抚养子女对子女正常生活有严重不利的除外。双方协议轮流抚养子女的，应该尊重双方协议。
　　子女不足两周岁
　　如果离婚家庭有不足两周岁的子女，那么考虑到子女较小，更加需要母亲的照顾，有的可能尚处于哺乳期，所以法律规定离婚后子女一般随母方生活。
　　但如果母方有特殊原因，实际上不能或不愿抚养子女的可以随父方生活。特殊原因主要是指：母方患有久治不愈的传染性疾病或其他严重疾病、母方有抚养条件不尽抚养义务等。
　　子女在两周岁以上
　　离婚家庭的子女在两周岁以上，且双方同争子女抚养权的，法院应同等的考虑双方的情况，看子女随哪方生活更有利于其成长。
　　子女随父母中其中一方时间较长，对这一方较有感情，则孩子应随这一方生活；子女随祖父母或者外祖父母中一方生活时间较长，或与之感情较深，也可以作为决定子女随父方还是母方生活的理由。法院在调节或判决的时候会考虑到这个因素，如果子女与祖父母关系较密切，那么一般判决随父方生活，相反，则随母方生活。当然这是在双方其他条件均等的情况下。
　　如果某一方患有久治不愈的传染性疾病，或者有吸毒、偷窃等不利于子女身心健康的情况，那么子女自然不适于与之一起生活。
　　另外还要考虑父母双方哪方更需要孩子。例如，其中一方已做绝育手术或已经丧失生育能力，那么在这方抚养孩子无不利因素时，应优先考虑这一方；再如，一方没有其他子女，而另一方有其他子女，则应优先考虑前者。
　　子女在十周岁以上
　　在十周岁以上的未成年子女，属于限制民事行为能力人，有一定的辨别是非的能力，所以在离婚案件中，处理子女随谁生活的问题上，应考虑到子女的个人的意愿。但是这并不是说十周岁以上未成年子女可以随意选择随谁生活，法院一般在父方母方同争抚养权，且双方都具有抚养子女的条件时，才考虑子女个人的意见。
　　对于成年子女随哪方生活的问题，法院则会更多的考虑子女的意见。
　　依据以上法律，如果您有权要求子女随您生活，那么无论您是在协议离婚还是法院判决离婚时，都请针对实际情况与您的律师协商，以最大限度的争取您在子女抚养问题上的合法权利。