劳务外包三方协议要交五险一金吗？

[律师回复] 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。
一、 工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容、性质及数量：
四、工程工期：
五、工程质量要求：
六、工程造价：
七、工程承包方式及取费标准：
八、工程价款的拨付及结算方式：
九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中：
十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：
1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。
3、工程工期：
4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
十
一、甲方责任：
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
十
二、乙方责任：
1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。
5、按国家和重庆市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。
（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。
十
三、双方协议工价如下： 分部分项 工程名称 单位名称 人工基价 （元） 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注 质量 工期 文明施工
十
四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书；
2、治安、保卫、防火等协议书。
十
五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。
十
六、违约责任：
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金；
（2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 元，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任： （1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付 元的违约金； （2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付 元的违约金；
（3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十
七、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。
十
八、争议：
甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。
十
九、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
二
十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本
份，甲方执 份，乙方执 份。
甲方（合同章）： 乙方（合同章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
年 月 日 年 月 日

[律师回复] 您是遇到什么事情了，哪里发生的事情，现在怎么样了

[律师回复] 以下是对劳务外包协议怎么写的问题的回答：
劳务外包是“大包”，是业务外包，指某企业将一部分工作、生产工序外包给劳务公司，由劳务公司出人、出设备、出技术进行生产，人力资源和生产管理都由劳务公司承担，发包企业负责提供原料或资金和产品回收，不参与生产管理。
劳务派遣是“小包”，相当于人力资源的外包，由劳务派遣公司为用人企业提供职工，企业只负责用人。职工的人事关系、人事管理仍在劳务派遣公司，职工只与劳务派遣公司签定劳动合同，由劳务派遣公司负责工资、社保等待遇。
现在，国家加强了对劳务派遣的管理，规定劳务派遣仅限于“三性”岗位，即临时性、替代性、辅助性岗位，要求派遣职工与单位职工实行同工同酬。同时，防止部分企业以“劳务外包”之名行“劳动派遣”之实，来降低用工成本，侵害劳动者利益。

[律师回复] 让你们写辞职报告再签订外包合同的方式很常见，如果你写了辞职报告，将来在出现劳务纠纷的时候，你的一些主张就会受到影响，会视为你主动离职，无须补偿。所以你要考虑清楚，既然企业让你们主动提交辞职报告，那么说白了就是企业不想给钱，那你就只能在要钱跟继续工作中选一个，选要钱的话，就别写辞职报告，准备材料申请仲裁；选要工作的话，就写辞职报告，然后签订外包企业的合同。

[律师回复] 对于劳务外包服务协议的签订，甲方应明确乙方从事劳务服务外包的工作岗位工作任务和工作要求，然后由乙方工作 人员自行负责其指定工作岗位的工作任务。对于首次上岗的乙方员工，甲方将对其进行安全和操作规程方面的培训，并将相关培训资料和要求发给乙方。

[律师回复] 甲方：（ ）（以下简称甲方）
　　乙方：（ ）同志为代表的厨师团体（以下简称乙方）
　　双方经过相互信任、自愿、平等、协商，达成一致，甲方愿意将其厨房 承包给乙方工作。
　　
一、承包期限暂定 年，于 年 月 日起至 年 月 日止。
　　
二、甲方将厨房承包给乙方工作。乙方工作人员共 人。每月基本工资定为人民币 元整(大写: 万 千 佰 拾 元)。每月的工资发放为次月的 日，由乙方代表（由乙方合同签字人员）领取、自由支配。
　　
三、在基本工资的基础上，每天营业额（包括酒水、菜肴等）保底为 元，如超出 元以上部分，按超出的总营业额的 %提成作为厨房的奖金，奖金于次月的 日连同基本工资一起发放，由乙方签字代表领取和自由支配。
　　
四、乙方的工作人员每天上班工作时间为早上北京时间9：00至晚上北京时间9点。甲方负责乙方工作厨师的工作餐、住宿（集体宿舍）、节假日补贴、其他福利和超出工作时间补贴，参照相关法规与酒店其他员工同等。
　　
五、甲方不得以任何理由借钱与乙方非签字代表人员，如发生甲方以任何理由借钱给乙方非签字代表员工，乙方签字代表有权向甲方要求全额补偿所发生的费用。
　　
六、甲乙双方约定，每三个月换一次菜单，如有临时增加新菜单，相互协商解决。
　　
七、甲方支持乙方参加各类有利于酒店或餐厅声誉的各类社会活动。

[律师回复] 重点是双方的权利义务和违约责任。
保密协议范本可以在网上找到。
根据需要自行修改即可。
如果担心不够完备可以请律师帮忙审查。

[律师回复] 你问的这个问题很专业。应注意:
1、相对方要有劳务资质，这是劳务分包的合法前提；
2、注意区分劳务分包和违法分包或工程转包，劳务分包是合法的，违法分包或工程转包是违法的；
3、写明权利义务中，尤其要注意安全生产的权利义务，可以约定劳务分包人自己的施工队承担安全责任；
4、这点一定重视一下，如果要劳务承包人自己包料和机械设备，一定要以总承包人的名义与劳务分包人分别签订委托采购协议、机械设备租赁协议，否则就会出现实为违法分包、转包的情形，就会导致合同无效。建议找专业律师配合。建筑劳务承包分包协协议的回答可以参考以上资料。

[律师回复] 附件二
保密协议
甲方：贵州省毕节市地方税务局 （以下简称：甲方） 乙方：贵州嘉鸿福信息科技有限公司 （以下简称：乙方）
根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方签定本保密协议如下： 第一条：本保密协议所指的保密信息指甲方以书面、口头或电子文件的形式提供给乙方的任何信息或数据，但不包括任何已出版的或其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时接受方通过其它合法途径已经获得的信息。
第二条：乙方同意只在本合同约定的范围内使用甲方提供的保密信息。
（1）采取足够的措施，保护该保密信息，不向任何第三方披露该保密信息，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。
（2）如为本合同的目的确实需要向第三方披露该保密信息的，则必须事先得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。
（3）应约束其接触保密信息的员工遵守保密义务。
（4）如合同因任何原因终止，乙方应按照甲方要求将保密信息及其载体返还给甲方。
第三条：乙方在工作期间，严禁以各种形式将甲方档案资料私自带出、损坏、涂划、丢失，严禁将与客户相关的资料、进行复制或将上述资料带离加工现场；在进入加工现场之前，要求携带摄像功能手机的人员，先将
手机等通讯设备交市局人事科保管，不得把手机手机等通讯设备带入加工场所，不准用甲方档案库的内容在市面上做商业演示，以免发生泄密事件，否则甲方将追究其法律责任。
第四条：严禁携带易燃易爆等危险物品进入加工现场，否则甲方将要求乙方更换相应的工作人员，并追究乙方相应的责任。
第五条：严禁将加工现场的办公用品携带外出，如必须携带物品，应事先征得甲方书面同意。
第六条：遵守甲方对加工现场的管理规章制度，不得带领外单位人员到现场参观。甲方单位为乙方工作人员办理的各种证件要妥善保管，如有遗失要及时报告甲方；严禁将办理的任何证件借予无关人员使用。在加工结束时，各种证件要交还档案室。
第七条：乙方人员在结束现场加工工作之前，为了保证档案的秘密安全，先自查电脑硬盘的内容是否已经格式化，再请甲方工作人员严格检查确认后，方可离场。
第八条：对于涉密案卷、材料等的整理加工，乙方要最大限度地缩小涉密操作人员范围，安排骨干进行操作；在规定的时间内完成任务。切实采取有效措施，防止发生泄密问题。
第九条：所有参加档案整理加工人员必须遵守国家有关保密的规定和相关协议的约定，不得泄露甲方任何秘密。
第十条：如果乙方根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，乙方应事先通知甲方，并协助披露方采取必要的保护措施，防止或限制保密信息的进一步扩散。
2
第十一条：双方确认，本协议任何条款不构成对保密信息的转让或许可，乙方也不能在本协议目的之外使用本保密信息。
第十二条：甲方此次进行的档案整理属于国家秘密范围，乙方必须遵守国家有关保密的法律和行政法规的规定，包括但不限于《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》。
甲方（盖章）： 贵州省毕节市地方税务局 授权代表： 乙方（盖章）：贵州嘉鸿福信息科技有限公司 授权代表： 签订地点：毕节
签订时间： 年 月 日

[律师回复] 甲方：______________________
乙方：______________________
为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：
第一条 工程概况
1．工程名称：_______________________
2．工程地点：_______________________
3．工程数量：_______________________
4．工程数量及内容：_________________
第二条 工期
1．开工日期：________年_______月_______日开工。
2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。
3．总工期为：日历天________天。
4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
第三条 承包方式与工程造价
1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3．本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
4．工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5．本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生，以上就是外墙保温劳务分包补充协议

[律师回复] 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程：豫商时代广场水电安装劳务承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。
　　一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工 。
　　（二）承包范围：
　　水电安装：
　　
1.排水安装，电气安装，包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等
　　
2..弱电安装：用户箱、电话、电视、宽带线管预埋底盒安装，楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装，避雷安装等。
　　
3.以设计图纸所列和投标文件中的所有分部、分项施工为准，如有变更以实际图纸为准。
　　
4.水电测试、试通水、试通电等。
　　
　　二、乙方进场人数（附名册）乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按卫辉市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。
　　三、工期进度要求工期进度要求工期进度要求工期进度要求。
这就是室外景观管网劳务分包协议例文

[律师回复] 甲方：______________________
乙方：______________________
为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：
第一条 工程概况
1．工程名称：_______________________
2．工程地点：_______________________
3．工程数量：_______________________
4．工程数量及内容：_________________
第二条 工期
1．开工日期：________年_______月_______日开工。
2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。
3．总工期为：日历天________天。
4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
第三条 承包方式与工程造价
1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3．本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
4．工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5．本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生
以上就是外墙保温劳务分包协议书范文

[律师回复] 对劳务分包条款中规定的工程承包人的主要义务归纳如下。
1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
2、完成劳务分包人施工前期的下列工作：
（1）向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；
（2）满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路的畅通；
（3）向劳务分包人提供相应的工程资料；
（4）向劳务分包人提供生产、生活临时设施。
3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、、季 月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；
5、按时提供图纸，及时交付材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；
6、按合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；
7、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
二、劳务分包人的主要义务
对劳务分包合同条款中规定的劳务分包人的主要义务归纳如下。
1、对劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量打到约定的标准。
科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期。
加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。
承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期延误、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
3、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位配合，照顾全局；
4、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师（监理人）的指令；
5、除非合同另有规定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
三、保险
1、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。
3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。
4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
5、保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
四、劳务报酬
1、劳务报酬可以采用以下方式中的任何一种：
（1）、固定劳务报酬（含管理费）；
（2）、约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确定的工时计算；
（3）、 约定不同工作成果的计价单价（含管理费），按确定的工程量计算。
2、劳务报酬，可以采用固定价格或变动价格。采用固定价格，则除合同约定或法律政策变化导致劳务价格变化以外，均为一次包死，不再调整。
3、在合同中可以约定，下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整。
（1）、以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过一定百分比时，按变化前后价格的差额予以调整；
（2）后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整；
（3）双方约定的其他情形。
五、工程及工程量的确认
1、采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。
2、采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。
3、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月（或旬、日）将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
六、劳务报酬最终支付
1、全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
2、工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
3、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按合同约定处理。

[律师回复] 劳务作业分包内容：
第一条 甲、乙双方共同责任
1、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定。
2、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

[律师回复] 根据工作时的实际情况整理，可能并不全面，希望对你有帮助！
　
1.总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。这样的合同，根据《最高人民法院若干审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第1条和《合同法》等规定被认定为无效合同。合同无效后的处理：如果劳务分包企业提供劳务的工程合格，劳务分包企业依据《解《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第2条的规定，请求劳务费的应当得到法律支持。如果仅仅因劳务分包企业提供的劳务质量不合格引起的工程不合格，劳务分包企业请求劳务分包合同约定的劳务价款的，将得不到法律支持，并且，还应承担相应的损失。
　　
2.总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。这种合同将依据合同的实际内容及建设施工中的客观事实，及双方结算的具体情况，来认定双方合同关系的本质。其中有的可能会被认定为工程分包合同，那么就要按照工程分包合同的权利义务，来重新确认双方的权利义务。
　　
3.工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。这种合同将被认定为无效。
　　拱形骨架劳务分包协议工程分包企业因此种行为取得的利润将被法院依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的适用法律问题的解释》第4条的规定收缴，或者由建筑行政管理机关作出同样的收缴处罚。

[律师回复] 你好，你咨询的外架劳务分包协议书是怎么样的，建设工程外脚手架施工劳务分包合同
发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 政法规,根据本工程总承包合同,遵循平等、自愿和诚信原则,经双方协商一 致,就本工程外脚手架施工达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:威尼斯国际花园住宅小区一期工程 。
2、工程地点:漯河市 107国道与 241省道交汇处西北角 。
3、承包范围:±0.000以上外墙周边封闭扣件钢管脚手架搭拆,搭设和拆 除脚手架所用钢管、扣件、脚手笆、安全网等材料的场内水平、垂直运输。搭 设外脚手架、上料平台、井架通道层板的铺设、双层防护棚、电梯井水平防护、 防护栏杆(楼梯、预留洞、门窗洞口、基坑等)四步一隔离、四口五临边、油 漆 (黄、黑标志 ) 、爬梯、灯架等的搭设和拆除,安全标志、标语横幅的挂设, 安全网的挂设所使用的绑扎丝在内等内容。
4、承包方式:包工不包料,包工具、包质量、包安全、文明施工。
5、工程工期:本工程从 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,总工期 日历天。
6、质量要求:符合相关规范要求的安全标准。
7、合同价款:双排外脚手架工程人工费计算按垂直投影面积 元
/平方米执行 (含福利、劳保和其它一切费用 ) ,其中含 元 /平方米的质量安 全奖, 满足本工程施工的一切外脚手架以及与之相联系的配套、辅助设施,均 包含在单价之内,施工中不再调整;如增加层数,只增加脚手架面积,不调整
合同单价。脚手架工程量计算方法按有关规定执行,具体合同价款按实结算。
二、技术要求
1、必须按照现行《高层架子工程施工及验收规范》和技术规程中有关质量 要求及安全技术措施进行。
2、搭设前对所用的钢管和扣件必须进行认真挑选 , 凡有裂纹、弯曲变形、 滑丝、砂眼、夹灰等材料严禁使用
3、脚手笆及安全挡板必须在边缘处纵横相交点用铅丝绑扎牢固。
4、必须使扣件与钢管架扣紧、接触良好,贴合面必须严格整形。
5、架子与主体结构必须拉接牢固。
6、脚手架四角必须设有避雷装置及接地保护装置。
三、甲乙双方职责
1、甲方职责:
1) 、提供外脚手架工程所需的钢管、扣件、脚手笆、安全网及其它材料。
2)、制定脚手架工程设计方案、技术措施以及其它指导施工的文件。
3)、解决乙方施工人员临时生活用房、用水问题。
4)、解决乙方施工、照明用电问题。
5)、负责向乙方进行技术、安全交底。
6)、协调各交叉作业施工班组之间的关系。
7)、根据工程进度安排向乙方下达外脚手架工程施工计划。
8)、脚手架使用前,组织有关支搭和使用脚手架的负责人及安全人员共同 进行检查,经验收合格,履行交接验收手续后,方可投入使用。
9)、向其它作业班组介绍脚手架的使用规定,增强作业人员的安全意识。
10) 、按合同约定及时拨付工程款。
2、乙方职责:
1)、服从甲方统一指挥,按甲方现场管理人员指令组织施工。如不服从指 挥影响工程施工时,甲方有权采取相应措拖,必要时,甲方有权要求乙方退场、
无条件终止合同,由此而造成的损失由乙方承担。
2)、严格按照甲方设计要求组织施工,建立有效的安全管理机制和质量控 制制度,对外脚手架工程施工进行系统的科学管理,其施工质量必须符合设计 要求和国家标准、规范要求,乙方应在施工现场自觉接受甲方的质量验收,如 验收不合格造成返工,其返工所需一切费用均由乙方承担。
3)、按甲方的周、月、季、年施工计划组织施工,确保工程进度和工程质 量。如因乙方原因影响甲方工程进度或造成安全事故的,甲方有权采取相应措 施,乙方须承担由此造成的经济损失和法律责任。
4)、对参加搭设和拆除脚手架的施工人员事前要进行体检,对不适合高处 作业的人员不得安排从事脚手架作业。
5) 、必须严格按照规范、设计要求和有关规定进行脚手架的搭设、使用和 拆除,坚决制止乱搭、乱改和乱用情况。
6) 、必须健全规章制度,进行规范管理,制止和杜绝违章指挥和违章作业。
7)、必须确保脚手架的构造和防护设施,达到承载可靠和使用安全的要求, 验收合格后的脚手架应挂牌。
8)、必须完善防护措施,提高施工人员的自我保护意识和素质。
9)、按规定搞好脚手架使用中的日常检查和例行保养工作,定期全面检查, 在大风、雨、雪后和暂停后重新使用的脚手架都要全面检查,只有合格的脚手 架方可投入使用。
10)、在安装脚手架时,多余的小配件应及时收回存放,在拆除时散落在地 面上的小配件要及时收捡。
11)、材料使用完毕及时归库、 及时清理,减少丢失和损耗,如因乙方原 因造成材料浪费,甲方将根据实际情况给予一定数目的罚款。
12)、乙方应对外脚手架工程施工全过程的质量、 安全负责,其工作内容 如下:
、熟悉施工图纸 , 布置操作地点 , 领退料具,班组自检互检 , 保养机具 , 操作
完毕后的场地清理等。
、搭设:包括清理外架基础周围的杂物、选料、立杆、绑横杆、绑十字拉 杆、绑斜杆、拉铁线、接杆、架子留门、设护身栏杆 (包括防护笆、水平及竖向 安全网 ), 安装扣件等全部操作过程 , 并包括材料底层水平运输及全部垂直运输 (包括机械和人力 ) 。
、铺翻板子:包括搭、拆排木 (搁栅 ) 、门窗口吊杆、铺翻脚手板 (竹笆、 钢筋网片 ) ,绑安全挡板,绑扎铁丝,搭拆等全部操作过程。
、搭设因工程需要 , 与外脚手架有联系的其它一切辅助设施 , 如斜道、上料 平台、转运平台等。
、拆除:包括拆除架子, 并将所有材料运至施工现场以内的指定地点, 分类堆放整齐。
、按设计方案正确埋设脚手架预埋件。
、完成属于外脚手架工程中的其它工作。
13)、脚手架工程所需一切工具均由乙方自备。
14) 、 乙方进场后应将所有施工人员身份证上报甲方备案,无身份证的不准 进入施工现场。 并提供所有施工人员上岗证复印件,无上岗证者禁止作业,否 则造成的后果由乙方自负。
15)、由劳务承包方在综合报价中考虑。各分项报价均不发生任何计时工, 发包方项目经理、项目副经理口头或书面的指令,只要是在工程临时围墙圈定 区域范围内的工作,且属于本工种施工内容或配套内容的,劳务承包方必须保 质保量按时完成,并达到项目经理、项目副经理满意的效果。否则,发包方有 权在结算时单方面降低结算单价。
四、安全生产、文明施工
1、 乙方应遵循安全生产、 文明施工的有关规定, 采取严格的安全防护措施, 承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造 成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
2、如因乙方原因,造成安全生产、文明施工检查不合格,由乙方承担责任 和有关费用。
3、并定期和不定期的对脚手架的进行检查,落实隐患的整改。工程装修阶 段随进度对所搭设的脚手架及防护拉结点的拆除,拆除后对材料进行分规格、 分类、分型号和在指定的地方堆码。
4、 脚手架的搭设应严格按照施工方案进行, 搭设时应注意脚手架的稳固性, 及时与主体结构连接,脚手架的用料要符合设计的计算要求。搭设前检查材质 和规格,禁止把为经修整的弯曲、压扁、拉伤裂缝的次材用上。
5、操作层及操作层下一步脚手架必须满铺,扎牢,不得有探头板。脚手架 外侧除设 1M 高的防护栏杆,操作层设 20~30CM高的踢脚板外,还设密目式 安全网,以防物体从脚手架上坠落。
6、脚手架搭设完毕要按标准验收,合格后挂牌使用。脚手架的日常使用管 理由承包者负责定期检查。脚手架不得超载,多余的物件应随时清理,使用中 的脚手架拆除任何一个部件都必须有审批制度,并按规定手续及时恢复原状, 经检查合格后方可使用。
7、脚手架的拆除必须按程序办理,零部件的水平及垂直运输要按专门线路 及时整理运出,拆卸时危险地段要划出禁区由专人监护。高空作业安全防护:临边必须搭设防护栏杆, 防护栏杆由上下二道扶手组成, 上扶手离地 1~1.2米, 下扶手离地 0.2~0.4米,扶手每 2米设立杆。
8、楼板上的洞口视其大小及施工过程中的安全采取防护措施。大型洞口在 周边加防护杆、 电梯井等上下直通的多层洞口, 每 10米高度设一道水平安全网, 一道硬防护(竹笆或多层板)。施工过程中不使用的洞口可以临时加焊钢筋网 固定盖,对经常使用的洞口加活动盖,有坠物造成危险的洞口加密闭盖。作好 交叉作业防护口、井架、施工通道口的双层防护棚搭设。

[律师回复] 你好，除了兼职一般都需要购买社保

[律师回复] 甲方：
乙方：
为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度，努力提高施工 效率，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合 同条例》的原则，甲方拟将 桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上，甲乙双方共同达成如下协议：
一、工程名称及施工内容
1、工程名称：
2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼)
二、工程地点：
三、工程承包方式
包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，乙方自带 所有施工机具。
四、工程总量
约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)桩截 面积(按设计图纸计算)。
五、协议价款
按第一款施工内容，综合清包总价
六、付款方式
1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费
2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款 元;完成工程总量的 甲方付工程款 元;工程完工付工程款 元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。
3、工程款以现金支付：
七、工程质量
乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理 单位的要求进行施工。如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏 差与乙方无关。甲方应派施工员现场放线，乙方协助。
八、甲方责任
1、保证施工场地三通一平;
2、保证水电供应满足施工要求;
3、保证施工报验不延误施工时间;
4、办理有关施工手续及对外联系。
九、乙方责任
1、设计图纸和施工规范施工，确保质量及进度;
2、提供桩基施工原始记录;
3、保证场地整洁，做到文明施工。
十、安全
在施工中，乙方应严格遵循国家颁发的安全操作规程和与之相关的安全注意事项进行施工，并认真执行甲方安全技术交底。如在施 工场地因乙方施工因素发生一切安全事故由乙方负责。
十
一、补充条款
1、乙方须配合甲方做好工程签证工作，乙方须服从甲方现场管 理，听从指挥，接受相关单位的监督和管理。
2、甲方应保证机械进场以后3天内投入施工，如甲方原因造成 乙方不能开工(如材料没进场、三通一平不到位、或其他原因)工期 顺延。如果7天不开工甲方应补助乙方每天 元。
十
二、本协议一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字后生效， 工程款余款付清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日

[律师回复] 根据《中华人民共和国合同法》规定和广州市自来水公司用水规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿原则，签订本合同，以便双方共同遵守。
　　承包工程的范围及内容：负责承包的外水工程，由附近给水管道新敷设DN400供水管至甲方表位置安装住宅DN200水表1组，商业DN100水表1组，道路管道开挖申报、管道施工、路面修复、余土外运。试压、冲洗、水质检查、管网设计规划等外水一切费用（以广州市自来水公司用水审批方案及经供水设计审定的设计审定的设计施工图为准）。
　　四、承包方式：本工程采包设计并依据其进行包工包料（含设备）、包工期、包质量、包自来水公司外管工程验收供水、包文明施工及安全的总承包形式进行总包干。

[律师回复] 上诉人：__公司
法定代表人：__
地址：__
被上诉人：__，女，身份证号：__
住址：__
联系电话：__
上诉人与被上诉人因劳动合同纠纷一案，不服龙岗区人民法院（2009）深龙法民（劳）初字第__号判决书，提起上诉。
上诉请求：
1、撤销原判，改判上诉人不须支付被上诉人未签订劳动合同的双倍工资差额__元。
2、诉讼费用由被上诉人承担。
事实及理由：
一、上诉人与被上诉人存在实质的劳动合同，被上诉人故意不与上诉人改签规范的劳动合同，无权要求双倍工资。上诉人与被上诉人签订了《2008年财务文员考核制度》，该文件明确约定了用人单位的名称、劳动者的姓名、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬等事项，符合《劳动合同法》第十七条的规定，名为考核制度，实为双方签订的实质的劳动合同。
双方签订的《2008年财务文员考核制度》第三条第9小条，约定被上诉人的工作职责为：严格按员工聘任管理制度和程序办理员工入职、在职和离职手续。负责具体考勤统计，每月按时统计和打印考勤表，提供财务核算及发放工资的依据。办好新员工入职手续和保管好员工的一切资料。而依照《员工聘任管理制度》第三条规定上诉人本应在入职后一个月内为自己改签劳动局规范的劳动合同，但其为达到谋取双倍工资的目的，给其他员工改签了规范的劳动合同，却未为自己改签。因为保管人事档案是被上诉人的职责，所以员工的劳动合同都保存在被上诉人手上，上诉人一直以为被上诉人为自己签订了规范劳动合同。
综上所述，被上诉人为了个人私利，利用工作便利，在与上诉人签订《2008年财务文员考核制度》后，故意不与上诉人改签规范的劳动合同。属于广东省高级人民法院、广东省劳动争议仲裁委员会《关于适用〈劳动争议调解仲裁法〉、〈劳动合同法〉若干问题的指导意见》第二十一条第二款之情形，依法不须支付双倍工资。
二、原审法院判决书认定双倍工资差额为__元存在明显的错误。
依照原审法院在事实查明部分的数据，可以计算得出被上诉人的__年__月__日至__年__月__日的工资总额为__元，但原审判决在本院认为部分又认定上诉人应支付被上诉人二倍差额为__元，重复计算了__元，属于明显计算错误。
综上所述，一审判决认定事实错误，适用法律不当，请求贵院依法查清事实，支持上诉人的诉讼请求。
此致