家装漆工劳动合同怎么写

[律师回复] 甲方：
乙方：
经双方友好协商下，达成以下协议。
一、工程承包范围
1．承包方式：包人工、包质量、包安全、包工期。
2．承包范围：湾厦花园二期公共部分及室内
（1）、公共部分电梯间大堂、室内天花及墙面。
（2）、配合其他施工单位做好收口工作。
二、工期
1. 本工程分两阶段施工，第一阶段为公共部分，第二阶段为室内部分。
2. 本工程工期为2010月4月30日完工，具体楼层按甲方现场要求分期完成。
三、合同价格
1. 本合同采取单价合同，天花为12元/1平方米，墙面为
9.6元/1平方米，计算方式为投影面积，按时结算。
2. 施工单位负责其施工范围的成品及半成品保护，安全文明施工，谁污染谁清理，谁损坏谁赔偿。
3. 施工用材料由施工单位自己运上楼，施工工具自备。
四、合同付款方式
1. 工程一期施工阶段，按时发放生活费，每天每人30元。
2. 工程二期施工阶段，每星期发放一次生活费，标准为每人每天30元，每月按进度发放工程进度款，按现场甲方施工人员确认和我司审核的工程进度50%发放，至合同总额的60%停止支付。
3. 工程完工竣工验收后，发放工程总额的80%，业主入伙后发放工程总额的95%，剩余5%为质保金，一年后付清余款，与保修期内发生质量原因，而施工单位未及时维修的，甲方可委派人进行维修，所放生费用在施工单位工程款内扣除。并同时处以所发生费用的50%罚款.
五、工程质量
1. 本工程为质量包验收工程，施工单位按甲方要求统一施工，严格按照国家及行业验收合格标准，现场符合深圳市安全文明施工的要求。
六、双方责任
1. 甲方责任
（1）、负责提供图纸材料。
（2）、负责组织施工单位进行图纸会审，技术交底。
（3）、负责在接到乙方通知后，3天内组织验收。
（4）、负责审核结算，支付工程款。
（5）、如有变更及增减，以书面和口头方式提前一天通知乙方
2、乙方责任
（1）、遵守国家法律法规及行业要求，负责施工场地的环境卫生及场外污染，保证安全施工和文明施工。
（2）、严格按合同规定完成施工任务。
（3）、乙方申报工程款申请，需经现场施工员及现场负责人确认，公司审核后支付。
（4）、负责施工范围内的标高线、中轴线。
（5）、在竣工验收前，负责施工范围内的成品保护，如有发生丢失或损坏由施工单位支付维修费用。
（6）、施工垃圾要装袋，放到甲方指定位置，施工现场应每天清理。
（7）、对图纸与现场不符的地方，应及时对甲方汇报，因盲目施工造成的损失由施工方支付。
（8）、服从甲方现场人员的管理，保证文明施工、安全施工。因乙方原因造成的事故，由乙方承担责任。
（9）、乙方现场需有质检员，服从甲方的现场管理。因施工质量问题引起的返工、补救措施及设计修改等所发生的费用，由乙方承担。
（10）、确保施工质量达到甲方规定的标准，因乙方原因影响工程竣工质量等级，责任由乙方承担。
七、工程保修
2. 保修期间，乙方对产品质量负全部责任，因产品或安装质量原因对甲方造成的所有其他经济损失概由乙方负责。
3. 甲方或委托物业公司负责保修期间内的工作协调，相应的物业管理处有权按合同内保修负责人的通讯地址书面或电话通知乙方进行保修。
4. 乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人通知后，不论保修工程量大小及项目多少，均应在甲方通知后24小时内赶到现场，并于赶到现场之日起3天内完成通知所涉及之保修、维修项目。否则，视为认可甲方处理。
5. 当乙方未按第4条规定时间到场的情况下，甲方或甲方委托的物业公司有权委派他方处理，处理结算由甲方或甲方委托的物业公司签字认可后即生效，不再经由乙方确认，因此保修所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，维修费用超出保修款时，甲方有权从支付乙方的任何款项中扣除。
6. 当乙方保修不能满足第5条需要的情况下，由甲、乙双方协商解决，协商无效时，可按有关法律程序向乙方追回。
7. 乙方保修负责人：
电话：
8. 第7项若有变动需及时知会甲方和甲方委托人，否则无法联系时，视为同意甲方传达之信息。
9. 乙方保修工作人员应遵守甲方或甲方委托人的规章制度，若在户内则应该接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，完工清场。
八、违约责任和奖罚、
1．工期每拖延一天（非施工方原因引起除外），按合同总价的2%扣减工程款、最高不超过合同总价的5%，若延迟时间超过15天，甲方有权终止合同并索赔因此造成的相关损失；工程质量达不到规定要求，按合同总价的10%扣减工程款，并由施工方无偿修复到符合验收标准。
2．如乙方施工质量达不到甲方整体要求，甲方有权收取相应罚款。乙方在工程施工过程中应严格履行合同及招标文件的各项规定，如甲方认为乙方的施工不符合甲方的综合要求，则甲方可以将乙方施工范围内的任何工作交由其他施工人员施工并有权终止合同，由此引起的责任或损失均由乙方承担，乙方任何在甲方所承接工程未付工程款项，都将作为本工程的履约担保。
九、材料
1．施工单位必须在提前两天申报所需材料数量，应节约材料，如发现有浪费和偷盗甲方材料的行为，处以浪费者材料价值的3倍罚款，情节严重者可在罚款同时再予以退场。
十、结算
1．在乙方完成本工程并竣工验收后，在14天内提交有效完整准确的结算资料，所有工程量必须有计算底稿。
十
一、合同生效与终止
1．在履行本合同中，若发生争议，双方友好协商解决，协商不成，可报请深圳市仲裁委员会仲裁。
2．本合同经甲、乙双方法人代表或委托代理人签字盖章后立即生效。
3．本合同一式肆份，甲、乙双方执贰份，具有同等法律效力。
4．工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其他条款即告终止，待保修期满（竣工验收后一年）后，有关保修条款终止。
甲方（公章）：乙方：

[律师回复] 油漆工承包合同油漆工承包协议书甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双发就劳务合作事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料（见附件）□乙方只包工。
二、工程造价：人民币
三、工程款的结算和支付
1、结算依据：本工程合同的相关条款
2、结算方式：
（1）以现场实际发生工程量计算，由甲乙双方共同确认。
（2）结算顺序：协议书内容承包范围全面履行完毕，须由项目部负责人签字。如未达到合同约定质量标准由乙方负责反修，直到达到合同约定质量标准为准，所发生的一切费用均由乙方承担。质量等级验收达标后，由工程部负责办理结算。
（3）工程款的支付：按工程进度付款，工程完工后付到80%，待整体工程完工后，经甲方验收合格七日内付清。
四、安全生产及安全事故处理乙方对承包项目的安全施工负责，做到严格执行国家、及上级单位的政策、法律、规范标准和制度，不违章指挥，不声张作业，严格执行安全技术交底，保证对进场人员进行安全教育。如发生安全等级事故，由乙方承担。
五、工程质量保修乙方负责质量保修，保修期执行国家建设工程质量管理条例（保修期从单位工程竣工备案办理完毕之日算起），甲方按结算的5%扣保修金。如乙方无能力或不能及时进行保险，甲方有权组织队伍维修，其费用从保修款中支付。
六、施工期限：年月日至年月日，如不按期完工，每天按工程款的5‰扣除。
七、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同法律效应。
八、未尽事宜，由双方协商解决，本协议自双方签字之日起生效，结清工程款后自动失效。甲方：乙方：签字（盖章）：签字（盖章）：年月日年月日篇二：家装油漆工承包合同家装油漆工承包合同发包人：承包人：经过发包人确定，依照《中华人民共和国合同法》

[律师回复] 发包方(简称甲方)：_________________________ 承包方(简称乙方)：_________________________ 　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 　　
一、工程概况 　　
1. 装饰施工地点： 　　
2. 住房结构： 房 型 房 厅 套，施工面积 平方米。 　　
3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 　　
4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。 　　
5. 工期： 自________年________ 月________日开工，至________年________月________日竣工，________工期________天。 　　
二、工程价款及结算的约定 　　
1.工程总价款：￥_________元，大写(人民币)：________________详见本合同装修工程报价单。 　　
2.工程款付款方式按下列方式支付： 　　
(1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除 　　
(2) 第二次 合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_________元 　　
(3)第三次 施工过程中 工期进度过半 支付工程总造价40% 合计_________元 　　
(4)第四次 竣工验收当天 支付工程总造价10% 合计_________元 　　
(5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 　　
三、关于材料供应的约定 　　
1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到 现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲 方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 　　
2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 　　
3.乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 　　
四、关于工程质量及验收的约定 　　
1.本工程执行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30 –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。 　　
2.本工程由________方设计施工方案。 　　
3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 　　
4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。 　　
5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。 　　
6.工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。 　　
五、有关安全生产和防火的约定 　　甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应 采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。 　　
六、其它事项 　　
1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。 　　
2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。 　　
七、违约责任 　　
1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。 　　
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付违约金。 　　
八、纠纷处理方式 　　双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。 　　
九、合同的变更和解除 　　合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。 　　
十、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 　　合同附件为本合同的组成部分。 　　甲方(签章)： 电话： 　　乙方(签章)： 电 话： 　　签订地点： 　　签订日期： 年 月 日

[律师回复] 你好，可以起诉索要工程款。

[律师回复] 真石漆购销合同 格式如下：
　1． 金额
　　A． 首次进货材料费：RMB 1020094 元。（大写： 壹佰零贰万零玖拾肆圆整 ）
　　工程结束后按照实际涂刷面积核算协议总金额。
　　 2．首次定货付款及交货
　　A．协议签定后甲方向乙方支付首次定货全额货款的50%RMB 510047 元（大写： 伍拾壹万零肆拾柒圆整 ），货到现场后3日内，甲方向乙方支付全额货款的35% RMB 357033 元（大写： 叁拾伍万柒仟零叁拾叁圆整 ）。
　　 B．甲方追加定货付款方式同上。
　　C．工程竣工验收后7日内甲方按照实际涂刷面积向乙方累计支付至全额货款（含追加定货）的95% 。工程竣工满壹年无质量问题甲方向乙方支付实际涂刷面积全额货款（含追加定货）的3%。工程竣工满两年无质量问题甲方向乙方支付实际涂刷面积全额货款（含追加定货）的2%。
　　D．乙方负责联系运输公司运至 唐山市内 ××项目现场 。
　　E．甲方追加定货交货方式同上。
　　 3．本合同价格仅对本合同内涉及的项目有效，且有效期为一年。
　　三． 交货期限
　　
1、乙方收到甲方货款后安排订货，乙方提供样板甲方封样，厂家发货后7日内货物运至甲方工地。
　　
2、乙方负责将货物运至甲方指定地点，现场装卸费用由乙方承担

[律师回复] 摩托车和小车驾驶证并在一起，无论是骑摩托车违法记分还是开小车违法记分，都是记驾驶人的分，没有扣小车的分或者扣摩托车的分这个概念。 　　因为一个驾驶人不会有多本驾驶证只能有一本驾驶证，可以有多个准驾车型，驾驶人可以注销掉其中一个准驾车型，但是记分总分只有12分。获得多个准驾车型的方法是通过增驾，增驾步骤如下： 　　 1、满足增驾条件后在驾校报名申请增驾； 　　 2、上交驾驶证、身份证报名，报名成功后发还驾照，期间可以正常驾驶原准驾车型车辆； 　　 3、考试科目 一、 二、三合格后，上交原驾照，换发合并准驾车型后的新驾照。 　　由于有第三步的规定，驾驶人只能有一个驾驶证。

[律师回复] 你将开发商的答复录音以后就可以自己维修了，到时候找他们要费用就可以的，方便的话微信，我好根据你的具体情况帮助你。

[律师回复] 你好，外墙漆施工合同范本注意事项如下
1、合同范文中要注明施工温度的影响。
2、合同范文中要注明施工湿度的影响。
3、合同范文中一定要注明工程期限。
4、结尾处需要甲、乙双方签名:两方委托代理人签名:两方联系电话以及合同签订日期:年、月、日填写完整。

[律师回复] 发包方(以下称甲方) :重庆市巴南建设(集团)有限公司
承包方(以下称乙方) :
根据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国建筑法》等有关法律、 法规之规定和建筑装饰工程有关要求,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则,双方就本制作安装工程事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况及工程内容、承包范围
1、 工程名称 : 贵州六盘水六枝特区龙河镇安置点易地扶贫搬迁工程外墙漆工 程分包
2、工程地点 : 贵州省六盘水市六枝特区
3、承包范围 :
①底层腻子两遍;
②腻子层打磨一遍;
③面层外墙漆二遍;
④色差间隔施工;
⑤工完料清,每天施工完成后清理产生的垃圾且堆放到指定的场地;
⑥包含划定工作范围内后期修补全部工作,直至工程竣工验收合格;
⑦甲方材料运输至现场后,由乙方负责运输、堆放及保管工作。
4、工程量:暂定 55500㎡,结算时按实际测量方量结算。

[律师回复] 工作岗位应当明确

[律师回复] 你好，这不属于法律纠纷问题 ，建议及时咨询当地征兵部门。

[律师回复] 可以委托我们帮您通过诉讼途径解决，维护您的最大合法权益

[律师回复] 发包方(甲方)：
　　承包方(乙方)：
　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，甲乙双方达成如下协议。
　　第一条 工程概况
　　
1、工程名称：鼓岭柱里安置房工程
　　
2、承包范围：按甲方提供的1#、2#、3#、4#、5#、6#楼内外墙油漆工程。
　　
3、施工标准：符合甲方的意图和要求及施工工艺标准。
　　
4、环保要求：乙方在施工过程中所使用的辅助材料，以及施工过程本身，均应符合国家和/或环保要求(包括推荐标准)。施工未能满足上述要求的，乙方应及时整改。若有进一步的环保要求，甲乙双方协商解决。
　　
5、安全文明施工：乙方在施工期间应注意噪音、灰尘等控制，乙方须保证安全工作，不出差错。
　　
6、承包方式及内容：包工包料。
装修油漆工施工合同
　　承包内容：
　　
(1)包括为完成承包范围的内、外墙立面油漆工程施工所需的人工、辅助材料、工期、质量、安全及文明施工。
　　
(2)包括为按承包范围及工程标准完成工程所需的小型施工设备(小型搅拌机及批灰油漆工具)、现场垂直运输、劳保用品(工作服、安全帽、安全带);包括施工工人保险费、临时租房及其水电管理费用。
　　
(3)包括为完成承包范围的油漆工程竣工后所需的垃圾清理。
　　
(4)包括为完成承包范围的油漆工程施工所需的施工前墙面门窗清理清洗、墙面铁钉铁件清理防锈。
　　
7、承包单价：本合同为固定单价合同。
　　
(1)承包合同单价分为：
　　
①内墙天棚二道腻子按面积单价￥ 15.0 元/平方米计价。
　　
②架空层、楼梯间内墙二道腻子打磨上漆二道按展开面积单价￥ 30.0 元/平方米计价。
　　
③外墙天沟，屋檐，厨窗线条等零星项目按展开面积单价￥ 50.0 元/平方米计价。(二道外墙腻子打磨上漆二道)
　　
④ 2#楼采光井真石漆按展开面积单价￥ 65.0 元/平方米计价。(按图纸与甲方意图施工)
　　
(2)合同单价不因工程实施期间劳力、辅助材料、施工设备等价款的调整而作任何调整;。
　　
(3)按甲方的意图、施工方案、承包范围和内容，实行合同单价完全包干，结算不作任何调整。
　　
8、工期：施工期按甲方施工现场调整的进度工期。
　　第二条 甲方工作
　　
1、开工前1天，向乙方提供相关的施工图纸、书面技术交底及进行现场定点测量放线、安全技术交底，清除影响施工的障碍物，对排栅架及走桥进行安全检查并采取安全保护措施，向乙方提供施工基本所需如：水、电、气等设备，并说明注意事项。协助办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
　　
2、指派 专职管理人员 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
　　
3、协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。
　　
4、甲方对乙方涂料的施工质量要求
　　
(1) 涂料和半成品均应在其有效气内使用。
　　
(2) 涂料工程新用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求，干燥后应牢固。
　　
(3) 基层缺楞掉角处用1：3水泥砂浆修补;表面麻面及缝隙应用腻子天平补齐。
　　
(4) 基层表面上的灰尘，污垢，原墙上的各种涂料应清除干净，泛碱部位宜使用酸性溶液中和清洗。
　　
(5) 腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。
　　
(6) 表面平整，无掉粉、起皮、漏刷现象。
　　
(7) 无明显色差，泛碱、返色、刷纹。
　　
(8) 无明显砂眼、流坠、起疙。
　　
5、甲方对乙方油漆的质量要求
　　
(1)施工前选择好油漆材料品种、颜色，做好基层处理，严格按操作程序和遍数要求施工，保护好成品。
　　
(2)木纹清晰、棕眼刮平，无钉眼外露，表面平整光滑。
　　
(3)颜色基本一致，无刷纹。
　　
(4)无漏刷、脱皮、斑纹。
　　
(5)不得污染其它表面。
　　第三条 乙方工作
　　
1、按照甲方的意图制订具体的施工进度方案和具体做法。
　　
2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。解决由乙方负责的各项事宜。
　　
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及文明施工。严格按照甲方的意图、承包范围和内容进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，工程结算。
　　
4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
　　第四条 关于工期的约定
　　
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
　　
2、因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
　　
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
　　
4、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素影响，导致停工4小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
　　第五条 关于工程质量及验收的约定
　　
1、工程以房屋外墙装饰改造总体要求、甲方现场交底的意图和《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。工程质量达到合格。
　　
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，所有返工费用由乙方承担，但工期相应顺延。
　　
3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
　　
4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后应及时组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方未能及时组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。
装修油漆工施工合同
　　第六条 关于工程价款及结算的约定
　　
1、付款方式：
　　乙方每个月15日将本月进度工程量报至甲方，经甲方审核按乙方每个月完工程量的 80 %支付进度款，待工程验收合格并办理工程竣工结算后支付至工程竣工结算价的95%;余款(工程竣工结算价的5%)待 1 年保修期满 28日内付清。
　　
2、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 28日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。
　　第七条 有关安全生产和防火的约定
　　
1、乙方制订的具体施工方案和具体做法应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
　　
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安全工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
　　
3、由于乙方制订的具体施工方案和具体做法违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，以及由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。
　　第八条 违约责任
　　
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，工期自然顺延。
　　
2、由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金 500元。违约金从工程款中扣除。乙方逾期 30日竣工的，甲方有权解除合同，乙方应按前述的约定支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。
　　
3、未办理中间验收手续，甲方需提前使用应通知乙方，若造成损失甲方应支付相应费用。
　　
4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　第九条 争议或纠纷处理
　　本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商方式解决。协商不成的或不愿意协商的提交仲裁委员会进行仲裁。
　　第十条 其它约定
　　以上未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。
　　本合同一式 2份，甲方执 1 份、乙方 1 份，合同履行完成后自动终止。
　　甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
　　法定代表人： 法定代表人：
　　身份证号码： 身份证号码：
　　联系方式： 联系方式：
　　签约时间：

[律师回复] 向劳动监察大队投诉

[律师回复] 劳动者在公司受了工伤，劳动者可以寻找与用人单位之间存在劳动关系的证明资料如：工作证或工作牌（最好盖有公章）、工资卡交易记录、工资条、有公司名称的工装、去地税局打印并盖章的个税完税证明、用人单位为劳动者办理的暂住证、考勤记录、社会保险缴纳记录、派工单、同事证言（离职在职的都可以）、录音录像或者其它有劳动者名字和公章或老板签字的的书面材料等，只要证明双方之间劳动关系的，劳动者可以携带相关资料到当地的社保部门进行工伤认定。
1、向人力资源和社会保障局（原劳动局）申请工伤认定，公司需要在事故发生的一个月内申报，如果公司不申请，则工伤职工或者其近亲属在一年内提出认定申请。需提交材料：工伤认定申请表（劳动局的网站一般有下载）、与用人单位存在劳动关系的证明材料、医疗诊断证明等；
2、如果经过治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当申请劳动能力鉴定，向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请（一般设立在同级人力资源和社会保障局）；
3、根据不同的伤残等级，获得的补偿是不一样的。主要的补偿是：医疗费、一次性伤残补助金、一次性就业补助金、一次性医疗补助金、停工留薪期工资、伙食补助费、护理费等。
4、如果劳动者没有劳动合同及其他证明存在劳动关系的证据，无法申请工伤认定，可以先申请劳动仲裁确认你与用人单位之间存在劳动关系。经过劳动仲裁确认存在劳动关系后，再申请工伤认定。
5、相关法律依据：《工伤保险条例》、《工伤认定办法》《劳动争议调解仲裁法》及你所在省的工伤保险条例

[律师回复] 得看伤残程度，建议委托律师帮你就计算赔偿数额以及拟定维权方案

[律师回复] 对于油漆工没签合同正种情况，您需要判定只是简单的包工还是包工包料的关系，建议有律师介入协商。

[律师回复] 你好，“沷油漆”、＂写大字报＂等行为是违法的。
《中华人民共和国治安管理处罚法(2012修正) 》
第四十二条　有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：
（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；
（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；
（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者的；
（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；
（六）偷窥、、窃听、散布他人隐私的。
如仍有疑问，可以在线咨询律图网专业律师。

[律师回复] 可以到法院起诉，经判决后对方不执行已生效判决，可以向法院申请强制执行。
《民事诉讼法》
第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。

[律师回复] 首先要把具体的问题内容表述清楚了